2023年工程合同标准版 工程合同工程合同(优秀20篇)
生活当中,合同是出现频率很高的,那么还是应该要准备好一份劳动合同。合同的格式和要求是什么样的呢?这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
工程合同标准版篇一
构筑单位(甲方):
地址:
邮码 德律风
法定代表人:
职务
询问单位(乙方):
地址:
邮码 德律风
法定代表人:
职务
为使 构筑安置工程的构思科学,计划和施工经济、公道,构筑速度快,偏差小,经甲乙两边富裕会商,特订立本公约。
第一条甲方应于 年 月 日过去将筹划局红线图、上级部分批文、拜托书以及构筑安置工程的构筑面积、安置项目、消防方法、库房每层净高档资料提交乙方。
第二条乙方根据甲方要求,对 构筑安置工程的地形、地质前提、构筑安置构思等进行可行性探讨,最终式样出计划任务书及匡算表,于 年 月 日过去交付甲方。
第三条甲方根据国度主管部分法则的工程计划收费标准,承付乙方询问费元。自本公约签订之日起 日内,甲方先付给乙方 元,待乙方将计划任务书及匡算表交付甲方后 日内,再付给乙方 元。
第四条为本询问工程必要到外埠进行调研、汇集资料人员的差旅费,由甲方负担。
第五条甲方的违约责任
1.甲方如不按本公约法则的时候向乙方送交有关文件、图纸和资料,乙方可按耽搁的时候顺延交付计划任务书及匡算表的时候。
2.甲方如不按本公约法则的.时候向乙方交付询问费,耽搁一天,按耽搁交付款额罚款 ‰。
3.甲方如果半途停止询问哀告,乙方询问工作已经过议定半的,应付给乙方扫数询问费;询问工作还没有过半,按总询问费的50%收费。
第六条乙方的违约责任
1.乙方如不按本公约法则的时候交付计划任务书及匡算表,耽搁一天,按总询问费金额罚款 ‰。
2.乙方如半途停止询问,应按总询问费向乙方交付罚款。
3.乙方所供给的技巧询问办事,因质量缺点或差错给甲方造成经济吃亏的,该当真补偿。如果由此引发庞大变乱,造成紧张结果的,还应究查其紧张当真人的行政责任或刑事责任。
第七条其他商定
本公约自签订之日起,甲乙两边不得随便变动。如有未尽事件,需经两边会商办理。
本公约本来一式两份,甲乙两边各执一份,公约副本一式 份,别离交 构筑工程主管部分、建行 等单位各一份。
构筑单位(甲方):
当真人:
年 月 日
询问单位(乙方):
当真人:
年 月 日
工程合同标准版篇二
第一段:引言(200字)。
国际工程合同是国际工程业务中不可或缺的一环,它涉及到各国企业之间的合作和交流。作为一名国际工程领域的从业者,我有幸参与了多个国际工程合同的谈判与签订,在这个过程中,我深刻体会到了合同的重要性,也积累了一些心得体会。
第二段:了解合同条款(200字)。
首先,了解合同条款是非常重要的。国际工程合同往往较为复杂,而且涉及到不同国家的法律和习惯,因此,合同条款的理解十分关键。在谈判之前,我们必须仔细研读合同,并在与对方进行商讨时明确每一条款的含义和目的。只有这样,我们才能更好地掌握自己的立场,并在谈判过程中保护自身利益。
第三段:合作与沟通(200字)。
其次,合作与沟通在国际工程合同中起着至关重要的作用。由于合同涉及到不同国家和企业的合作,彼此之间的语言、文化和习惯差异会给合同执行带来很多挑战。因此,高效地与对方沟通,加强合作,避免误解和矛盾是至关重要的。我们需要始终保持开放的心态,尊重对方的意见,并通过沟通解决问题,达到共识。
第四段:风险防范(200字)。
再次,风险防范是国际工程合同中需要重点关注的方面。国际工程合同往往伴随着很多不确定因素,包括政治、经济和自然等风险。因此,我们在签订合同之前,必须全面评估项目风险,并通过条款明确责任和补偿机制,保护自身利益。此外,及时调整计划和采取相应措施,以应对风险事件的发生,也是保证合同顺利执行的必要手段。
第五段:合同履行与经验总结(200字)。
最后,合同履行和经验总结是一个持续的过程。在合同签订后,我们需要严格按照合同要求履行责任,确保项目按时完成并达到质量要求。同时,我们也应该及时总结和反思合同执行过程中的问题和经验教训,以便改进和提高今后的工作水平。通过不断总结实践经验,在国际工程合同领域不断成长。
结语(200字)。
总之,国际工程合同是一项复杂而又重要的任务,它涉及到国家之间的合作和交流,需要我们具备扎实的专业知识和综合能力。通过了解合同条款、加强合作与沟通、风险防范和合同履行与经验总结,我们能够更好地应对各种挑战,提高工作效率,实现合同的顺利执行。希望这些心得体会能够对广大从业者提供一些参考,更好地开展国际工程合同工作。
工程合同标准版篇三
为加强公司管理,保障甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国劳动法》的规定,甲乙双方在平等、自愿、互助互利、团结协作的前提下,特定以下合同:
一、工程概况
1、工程名称:_________
2、结构类型:_________
3、质量标准:_________
二、承包范围
施工图及设计变更内所有的钢筋制作、就位、安装、焊接、成型工程(包括三级钢钢筋套丝等所有钢筋施工内容)。
三、工作内容
(一)制作部分:
1、施工现场内原材料及成型材料的运输,分规格、型号堆码整齐、挂牌、标号、捆扎、钢筋加工机械的安装、调试、保养,含钢筋配料(料单编制)在内。
2、钢筋调直、切断、对焊(80cm以上的钢筋全部对焊并利用)、分规格、型号、堆码整齐并挂牌标识、绑扎所剩余钢筋的再次加工利用,废钢筋的清理,加工区域内的文明施工,清理及清洁卫生等。对焊工必须有特殊工种操作证并持证上岗。
3、包括拉接筋,预制构件及以后施工全过程的钢筋制作。
(二)绑扎部分:包括结构图中所有现浇构件的安装绑扎,三级钢钢筋套丝,在制作现场领料,施工现场内半成品的转运,成品保护、隐蔽验收,绑扎丝的切割、整理、保管,钢筋电渣压力焊、电弧焊、梯子筋的焊接,焊渣清理,钢筋垫块的制作、安装,绑扎结束后剩余钢筋分规格、分型号、回收到加工棚内指定地点堆码整齐。零星构件的绑扎(包括设计图纸结构钢筋的修改变更)。浇砼时的钢筋看护等工作。
(三)、施工过程中的一切安全均由乙方自行负责。
(四)、工作范围内的文明施工、清理卫生等。
(五)、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
(六)、承包工程范围内的安全、文明施工等。
(七)、生产性临时的搭设、拆除等。
四、工作优良标准
a、制作部分
1、钢筋配料单编制准确,满足施工规范及图纸要求;
2、钢筋加工准确,规格、根数、长度、角度符合图纸要求;
3、用料合理,利用率高,余料、废料少;
4、原材料按规格堆放整齐,加工的半成品分类、挂牌堆放,标志明显;
5、钢筋加工主次分明,先绑先制,井然有序.
b、绑扎部分
1、钢筋绑扎横平竖直,感观好;
2、钢筋规格、根数、间距、位置、标高、弯钩方向准确,搭接长度不小于规定值;
3、绑扎牢固,无漏绑、花绑、缺扣,松扣不超过应绑数的10%,且不集中;
4、保护层符合设计要求,绑扎不漏筋、无错筋、无位移;
5、预埋、预留钢筋的位置准确,加固牢靠;
6、成品保护措施得当,隐蔽验收一次通过,无反复.
五、单价
1、主体结构验收一次通过且优良无整修且得到监理部门的好评时以建筑面积每平方米_________元进行结算。
2、主体结构验收时无错筋、漏筋、焊接、制作、安装符合设计要求,一次性达合格以优良的80%结算.
3、主体结构验收达到基本合格时以优良的60%结算。
4、乙方在现场发生打架闹事不服从甲方管理的按优良价格的50%结算,并有权责令其退场取消乙方承包资格。若乙方倒欠,甲方有权追讨。
5、乙方在未经甲方领导批准,擅自停工5小时,按所干层工程量的50%结算,停工10小时按截止停工时以前所干全部工程量的50%结算,直到勒令退场,取消承包资格.
6、凡属承包施工范围内的工程量不再发生任何计时工,如公司借用其他零星用工,单价每工日_________。
7、此单价包括加工机具在内。
六、工期要求:
1、乙方应严格按照工地进度计划执行。若在要求工期内不能完工,造成总包方对甲方的工期罚款,根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。
2、乙方拖延每小时罚款200元,提前每小时奖100元。
3、无故停工每次罚款1000元,从工程款扣除。
4、若甲方在公司资金不到位情况下,工人起哄要钱每次罚款1000元。
七、结算及付款办法
1、班组所干工程量必须经过验收,合格后方可结算。不验收、验收不合格的工程量不得结算。
3、结算部在编制结算书时,将班组在结算前发生借支金额及各项扣罚款一并扣除。
4、班组将工人工资发放单交回甲方一份,工资发放单必须有工人领款签字
八、质量管理
1、班组应严格按照施工规范,技术交底进行施工,并认真熟悉图纸,找出难点、关键点及容易疏忽的部位,按图纸施工,若不按技术交底进行施工,主管工长有权责令返工,并处50―500元罚款。
2、班组自已所干的每一道工序要进行严格的自检,自检合格后报主管工长验收,第一次验收不合格者责令其限期整改,并处50―100元罚款,第二次验收不合格者处以100―300元罚款,否则无条件退场。
3、凡属总承包方开出的处罚通知,甲方有权给予乙方2倍的相应处罚。
4、按验收规范要求的结果进行评定。
5、合同乙方必须向甲方交纳人工、质量、进度保证金_________元,按甲方进度、质量要求保质保量按时完成,否则每推迟一小时罚款200元.完工后,如数返还保证金,否则扣除保证金.
九、材料管理
a、制作部分:
2、对楼层清理的剩余半成品应及时加工利用,工程完工后不得有剩余,否则承担相应的经济损失:
3、短料超过50cm,一律对焊使用.
b、绑扎部分
1、因用料(绑扎)不合理造成钢筋错绑,返工浪费的材料由绑扎组全部负经济赔偿;
2、剩料不及时清理造成余料的由绑扎组负责赔偿;
十、安全管理
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的`安全事故,由违章者自负全部责任。
2、严格遵守和国家及晋城市的各种法律法规,服从总包及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。
3、班组应无条件的服从公司的安全管理,严格遵守公司规章制度和施工各项操作规程。并积极主动配合公司的安全检查,有安全隐患应及时整改,对整改不及时、不彻底的每次处罚200元。对不服从安全管理的每次处罚400元。
4、班组应经常性的教育工人严禁酒后作业,在施工现场打闹、玩耍,严禁野蛮施工,违反操作规程。对违章作业造成一切伤亡事故及财产损失,均由班组自行承担,公司概不负责。
5、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品,必须戴安全帽和系好安全带(尤其高空作业的人),如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50---100元罚款。
6、打架、闹事,对他人造成伤害的每次处罚200―1000元,并赔偿被害人的医疗、护理、误工等费用。
7、对工地管理人员进行辱骂、殴打的处于500―1000元的罚款,并予以无条件清理出场,对不服从工地指挥、安排、调遣的每次罚100―500元,直到予以辞退。
8、因偷盗、打架损坏公司形象或声誉的每次处罚500―1000元。
9、在工作面因操作不慎坠物(无论坠落何种物体)的,根据情节处以50―100元罚款,由此造成的一切后果责任自负。
10、施工现场严禁带家属、小孩或非施工作业人员留宿,一旦发现每人每次作100元处罚,由此造成的一切后果责任自负。
11、严禁私接乱拉电源电线,宿舍内严禁私自烧菜,严禁使用电炉,热得快,煤气灶,一旦发现除没收器具外每次处200.00元罚款,由此造成的一切后果责任自负。
十一、公司责权
1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工,操作规范等技术交底。
2、提供乙方的食、宿、其费用自理。
3、积极为乙方创造施工条件,做好协调工作。
4、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查,对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改,甲方有权派人进行整改,其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。
5、班组对其承包的工程无法按公司要求的施工进度完成时,公司有权单方对班组的工作量进行调整。
6、公司应及时对班组所完成非承包范围内的工作内容办理签证手续。
7、协调班组对安全事故、突发事件的处理,费用由班组承担。
8、班组人员素质差、技术力量薄弱,公司有权责令其无条件退出。
十二、班组的责权
1、根据承包工程量组织相应的施工人员,进场人员必须合理搭配,其思想素质好,技术能力强,无健康疾病和传染病的18---45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好,责任心强的同志作班组长,形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场,积极参加甲方或总包方组织的相关会议,凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50----100元/次罚款。
2、熟悉施工图纸,严格按照《建筑安装工程施工与验收规范》及设计要求,进行组织施工,确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工,应负担由此造成的工料、工期损失。
3、班组应及时上报各种材料的用量,对成品及时通知项目质量员验收。
4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督,服从指挥。
5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改,直至达到标准为止。
6、爱护甲方提供的各种设施和设备,不得随意损坏,如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。
7、乙方必须配合甲方每层钢筋验收,没有验收或验收不合格的不得结算。
8、乙方必须做到工完场清,否则予以50―500元罚款。
9、乙方必须按时足额支付工人工资,因乙方原因未按时足额支付工人工资而造成的经济损失和法律责任由乙方自行承担,由此给甲方造成的经济损失和法律责任也由乙方承担。为确保农民工工资按时发放,乙方必须按月造表发放,工人实名领用签字后将发放名册(含身份证号)复印给甲方财务科存档,否则不予发放,若出现一次甲方有权直接从履约保证金中扣除20xx元/次的违约金。
十三、文明标化、卫生要求:
1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生,随时保持文明清洁。
2、认真按照文明标化要求,对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。
3、每道工序完工,必须做好工完场清工作,能用的材料必须利用。
4、凡以上达不到要求者,根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款,每次每项最低不少于20元。
十四、说明
1、班组必须在合同期内保证人员实力和技术实力,中途不得减员或退出,如公司工程衔接不上,保证不了班组人员的正常上班,班组可向公司人力资源部写出书面申请,经公司研究决定,下书面离退通知书后,到结算部办理结算手续。公司没有下离退通知书,班组擅自将人员实力减少或脱离所在工地,未按合同约定完成合同范围内的工程内容,单方违约,公司有权按乙方已完工程量的50%进行结算,乙方不得以任何理由提出异议。
2、班组必须确保24小时上班,无正当理由停工4小时按罢工处理,视情节处于1000―5000元罚款,并勒令退场。
3、公司统一安排食宿,不得任何班组和个人私开小灶.
4、乙方必须根据承包工程量大小,选定技术强硬、思想素质良好的施工工人,进入工地人员必须带好身份证,不带身份证甲方有权拒收。
5、甲方实行门卫值班制度,管理人员巡视检查,进入工地上班必须戴好胸卡,安全帽,如违反者,不允许上班,门卫有权拒绝门外(包括现场管理人员)。
6、本合同一式四份,项目、预算、办公室、班组各执一份。
7、合同内容需增加时,公司与班组协商增补相关内容。
甲方:_________
乙方:_________
日期:_________
工程合同标准版篇四
工程合同翻译是一项具有挑战性的任务。在这个过程中,不仅需要对原文进行准确的翻译,还要理解和把握合同的法律条款。我从事工程合同翻译多年,积累了一些心得体会。以下将从专业知识的要求、语言表达的准确性、合作与沟通、文化背景和合同安全等方面进行阐述。
首先,工程合同翻译需要具备一定的专业知识。工程合同通常涉及到建筑、工程、技术等领域的专业术语,翻译人员应具备相关专业背景和知识储备。只有了解这些专业术语的含义和用法,才能准确地翻译合同内容,确保翻译的准确性和专业性。
其次,语言表达的准确性也是工程合同翻译不可忽视的方面。合同是一种正式的法律文件,对表达的准确性要求很高。翻译人员必须精确理解原文的含义,遵循翻译的准确性原则,确保译文和原文的相一致。在这个过程中,遇到一些复杂和含糊的条款,要进行适当的解释和说明,确保读者能够准确理解合同的意图。
合作与沟通也是工程合同翻译过程中非常重要的一环。翻译人员不仅需要与客户进行有效的沟通,了解他们的需求和要求,还需要与合同起草人、律师等进行合作。只有通过良好的沟通和协作,才能保证合同内容的准确传达和翻译质量的提高。同时,翻译人员还需不断与同行进行交流和学习,提升自己的翻译水平。
文化背景也是工程合同翻译中必须考虑的因素之一。不同国家和地区在法律体系、商业习惯、合同格式等方面存在差异,翻译人员需要对目标语言国家的文化背景有一定了解,准确把握合同的语义和法律含义。比如,中文中常用的“甲方”、“乙方”在英文合同中可能需要用“PartyA”、“PartyB”等来表达,翻译人员需要根据不同的文化背景进行恰当的调整。
最后,合同安全也是工程合同翻译需要格外重视的方面。合同通常包含商业机密和保密条款等敏感信息,翻译人员要严格遵守保密约定,确保合同的安全和机密性。合同翻译人员应签署保密协议,承诺保守商业秘密,并采取有效的措施防止信息的泄露。
总之,工程合同翻译需要翻译人员具备一定的专业知识,注重语言的准确性,积极与相关人员进行合作与沟通,了解目标语言国家的文化背景,并确保合同的安全。只有在这些方面做到扎实、全面,才能完成一份准确且符合法律要求的工程合同翻译工作。
工程合同标准版篇五
随着全球化的发展,国际工程合作成为越来越普遍的现象。作为一种重要的商业合作模式,国际工程合同的签订和执行也成为工程领域的重要题目。在进行这些工程合作的过程中,我深刻地认识到了国际工程合同的重要性和注意事项。在这篇文章中,我将会总结我的心得体会,以供大家参考。
首先,我要强调国际工程合同的合理性和合法性。国际工程合同是经过双方自愿讨论和协商后得出的结果,具有法律效力。因此,双方应当依法遵守合同规定,并在遇到问题时通过法律手段解决纠纷。同时,在签订合同时,双方要明确合作的目标和内容,并在具体条款上进行详细约定,以确保合同的合理性和合法性。
其次,我认为国际工程合同的履行需要注重合同的管理和控制。在工程合同的履行过程中,双方应当建立起有效的合同管理机制,以确保合同的顺利执行。这包括制定详细的合同计划和进度控制,设立相应的管理团队并明确各人员的职责,建立风险管理和控制机制等。只有做到合同的有效管理和控制,双方才能保证工程项目的质量和进度,达到合同约定的目标。
再次,我要强调国际工程合同的沟通和协调的重要性。国际工程合同往往涉及到不同国家、不同文化背景的合作双方,因此沟通和协调是非常重要的。双方应当建立起良好的沟通机制,确保信息的畅通和交流的有效性。同时,尊重和体谅对方的文化差异,及时解决和调解冲突,以建立起友好和互信的工作关系。只有通过良好的沟通和协调,双方才能够达成共识,并实现合同的目标。
此外,我认为国际工程合同的风险管理和控制是不可忽视的一方面。在国际工程合同中,存在着各种各样的风险,如政治风险、经济风险、技术风险等。因此,在签订合同时,双方应当明确合同中涉及到的不同风险,并制定相应的风险管理和控制措施。这包括寻找和选择合适的合作伙伴,进行充分的风险评估和分析,并制定相应的风险应对策略等。只有合理地管理和控制风险,双方才能够降低不必要的损失,确保工程项目的顺利进行。
最后,我要强调国际工程合同的诚信和信任的重要性。在国际工程合作中,诚信和信任是建立合作关系的基础。双方应当遵守合同的约定,履行自己的承诺,并在合同执行过程中互相支持和信任。同时,在面对问题和困难时,双方应当相互协助,积极解决问题并共同承担责任。只有通过诚信和信任,双方才能够建立起长久稳定的合作关系,实现双赢的局面。
综上所述,国际工程合同涉及到各种各样的问题和挑战,需要双方共同努力去解决和应对。通过合理地管理和控制合同、良好的沟通和协调、风险管理和控制、诚信和信任等措施,双方才能够顺利地实现合同约定的目标。我相信通过不断的实践和总结,国际工程合同的签订和执行将会越来越完善,为全球工程合作提供更好的保障。
工程合同标准版篇六
签订地:
甲方:
负责人:职务:总经理。
地址:邮编:
乙方:
法定代表人:职务:
地址:邮编:
为规范工程造价咨询行为,维护工程造价咨询服务合同当事人的合法利益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,经双方协商一致,签订本框架合同。如有具体需求,甲方或甲方下属分公司将根据本框架合同与乙方签订具体工程造价咨询合同,或甲方与乙方将在本合同有效期内通过附件1《具体工程造价咨询事项确认单》确认具体工程造价咨询内容和相关咨询酬金。
一、咨询内容及服务规范标准。
1.1项目结算审核内容:对年月至年月范围内的工程建设项目进行结算审计,主要是对施工造价及工程招标、施工合同、设计变更、随工验收及签证、竣工资料等与结算有关的建设管理情况进行审核。
1.1.1结算书的工程量计算是否与实际完成的工程量相符;工程取费是否执行相应计算基数和费率标准。
1.1.2利润和税金的计算基数、利润率、税率是否符合规定。
1.1.3工程实施过程中发生的设计变更和现场签证是否符合规定的手续,有无施工情况与施工合同、监理签证等不符的情况。
1.2项目竣工决算审核内容:对年月至年月范围内的工程建设项目竣工决算进行审计,主要是对竣工决算的真实性、概算执行、资产交付使用以及项目建设的全过程管控等情况进行审核。
1.2.1建设项目概算执行情况。被审核单位是否有计划外建设项目,有无自行扩大投资规模和提高建设标准的情况,各项费用支出是否合规,有无混淆生产成本和建设成本的情况,有无未完工程、未建设工程和报废工程,报废工程是否经主管部门审批。
1.2.2工程项目资金的来源、支出及结余等财务情况。
1.2.3交付使用资产情况。交付使用资产是否符合条件以及是否真实;有无虚报完成及虚列应付债务或转移基建资金等情况。
1.2.4债权债务清理情况。
1.2.5建设项目全过程管控的合规性、有效性执行情况。
1.2.6有必要审查的其他情况。
1.3其他与工程造价有关的内容见附件2。
1.4工程造价咨询服务规范标准见附件3。
二、甲方的权利和义务。
2.1有权要求乙方更换不称职的咨询专业人员,直到终止合同。
2.2应负责与甲方工程造价咨询业务有关的所有第三方间的协调,为乙方提供必要的外部条件。
2.3应当在合同签订之日起10日内,免费向咨询单位提供与本工程咨询业务所需要的工程资料。
2.4应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求作出答复的事宜作出书面答复。乙方要求第三方提供有关资料时,甲方应尽快转达,并负责资料转送。
2.5应当授权熟悉本工程造价咨询业务情况、能迅速做出决定的代表,负责与乙方联系。
三、乙方的权利和义务。
3.1乙方在咨询过程中,如果甲方提供的资料不明确可向甲方提出书面报告。
3.2乙方在咨询过程中,有权提出与本咨询业务的第三方进行核对或查问的要求。
3.3乙方在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。
3.4向甲方提供工程造价咨询的资质证明材料及承担本合同业务的专业人员名单(资格)、咨询工作计划,完成咨询业务。
3.5乙方在履行本合同的义务期间,应运用合理科学技能,为甲方提供与其工程造价咨询资质水平相适应的咨询意见,客观公正地维护各方合法权益。
3.6乙方应按甲方要求进行审计,不得擅自将本业务再委托给其他单位或个人办理。
3.7在本合同期内和合同终止后,未征得有关方同意,不得泄漏与本合同业务活动有关的保密资料。
3.8乙方应按甲方要求对报送的结(决)算资料严格把关,并提供完整的结(决)算审计结果资料。
3.9乙方保证甲方对乙方审计过的单项工程进行复核时审减率不超过5%。
四、出具审核报告的时间要求。
4.1甲方提供审核所需的全部资料后,乙方将于日内完成现场审核工作,并就审核结论提请施工单位、甲方签章确认(项目竣工决算审核结果应与甲方交换意见),并于5日后出具审核报告初稿,征求甲方意见后,提交正式审核表、审核报告一式四份。
4.2如果在审核过程和交换意见过程中出现不可预见的情况,影响审核工作如期完成的,或者甲方另有要求的,各方应通过协商方式解决。
五、价款和支付方式。
5.1根据国家有关规定,双方商定咨询收费标准或咨询酬金:
5.2乙方提交已定案的咨询结果并出具的正规发票时,甲方支付合同价款的%,剩余部分在天内一次付清。
5.3乙方的账户名称、开户银行、银行帐号以本合同提供的为准,如有变更,乙方应在合同规定的相关付款期限之前15日,以加盖财务专用章的书面文件通知甲方。若乙方提供错误信息导致错付或迟付,由此引发的全部责任由乙方承担。
乙方账户名称:
开户银行:
银行账号:
5.4审核费用在乙方提交正式审核报告并经甲方认可后支付。
六、合同的变更和终止。
6.1甲方如果要求乙方全部或部分暂停执行工程造价咨询业务或终止合同,则应当提前15天通知乙方,乙方应当立即安排停止工程造价咨询业务。
6.2本合同条款的一切变更、补充均应为书面形式,并经双方加盖公章或合同专用章后,构成本合同不可分割的一部分,并对双方具有同等约束力。
6.3甲方有权对乙方审计过的项目结果进行不定期复核。如1年内复核造价的审减率超过5%的次数多于3次,甲方有权单方解除本合同,乙方还应当赔偿甲方损失。
6.4甲方有权对乙方进行满意度调查,如1年中不满意次数超过3次,甲方有权解除本合同。
七、违约责任。
7.1如由乙方原因致使乙方未按合同约定的时间向甲方提供完整的工程造价咨询结果资料,则乙方应向甲方支付以下违约金:每延迟1周,违约金为,不足1周的按1周计算,延迟提供达到4周的,甲方有权解除本合同,并保留继续追索违约金的权利。
7.2如因甲方原因致使甲方未能按照本合同约定的期限支付相应的合同款项,则甲方应向乙方支付以下违约金:每延迟1周,按延迟支付部分合同款项的1%向乙方支付违约金,不足1周的按1周计算,上述违约金以合同金额的10%为限。
7.3若甲方对乙方审计过的单项工程进行复核时审减率超过5%,则乙方应该向甲方支付违约金,违约金的数额为上述超出5%部分的金额,乙方还应该退回所收审计费用。
7.4如因乙方工作不当或出具了不恰当审计报告,给甲方造成直接、间接经济损失或不良影响的,乙方除退回所收审计费用外,还应赔偿甲方损失。
7.5如乙方提交的工作成果达不到合同约定的规范标准的,甲方有权拒绝接受和付款,甲方也可责令乙方重新审计,但因此造成逾期提交工作成果的按7.1的规定处理。
7.6违约方在按照上述约定承担违约责任后,仍应赔偿对方遭受的损失。
八、争议解决方式。
本合同适用中华人民共和国法律,在合同履行过程中发生的与本合同有关的争议,双方首先应友好协商解决,协商不成的,双方同意将争议按照下列第种方式解决:
(1)提交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向合同签订地人民法院起诉。
九、附则。
9.1若乙方与甲方或甲方下属分公司签订具体工程造价咨询合同,则乙方在本合同中的义务同样对具体工程造价咨询合同当事人适用。
9.2双方可根据不同的工程造价咨询事项,多次签订附件1《具体工程造价咨询事项确认单》,该确认单经双方盖章生效,与合同正文具有同等效力。
9.3本合同自双方盖章之日起生效,合同有效期为年。
9.4本合同一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。
甲方:
公司(盖章)。
负责人:
(或授权代表):
联系人:
联系电话:
乙方:(盖章)。
法定代表人:(或授权代表):
联系人:
联系电话:
工程合同标准版篇七
国际工程合同起草是工程项目中关键的一环,一份完整的合同不仅能够规范利益关系、维护合法权益,还可以为工程实施提供安全保障。在参加工程项目的过程中,不断学习和总结国际工程合同的心得体会,可以帮助我们更好地应对工程项目的挑战。
第二段:深化对合同法律规则的理解。
国际工程合同的法律规则繁杂复杂,对于工程项目管理人员来说,熟练掌握其法律条款对于保障自身利益和规避风险至关重要。在实践中,加深对合同法律规则的理解和应用是非常必要的。通过在工程项目中不断地遇到问题和解决问题的过程中,逐步积累经验,发现问题,并对相应的问题结合法律进行分析解决,以便更好地应对类似问题,并避免类似问题再次出现。
第三段:合作方式的探讨。
在国际工程合同中,双方之间的合作方式也是影响工程实施的主要因素之一。有的合同要求,在整个项目实施中,双方必须进行有效的沟通和协商,共同解决问题,并达成最终的处理办法。同时,在实际项目中,双方也要建立合作机制,加强合作配合,达成稳定的合作氛围。在合同实施过程中,要加强双方对合作方式的沟通和理解,根据实际情况不断适应,使双方的合作更加有利于工程项目的顺利实施。
第四段:风险控制策略的研究。
在国际工程合同中,不同的项目存在不同的风险。我们要加强对不同程度风险的认识,了解和分析合同中规定的风险控制策略,有所为有所不为,制定相应的应对措施,尽可能地降低工程项目的风险。同时,在合同执行期间,及时调整并制定一系列的风险管理策略,保障双方在工程实施的过程中不受到严重的风险损失。
第五段:结语。
国际工程合同的起草是工程项目中重要且基础的一环。对于参加工程项目的人员来说,熟悉掌握国际工程合同的法律条款,理解各合同条款在合同执行期间的实际应用,培养合理的合作心态,以及制定合理、科学的风险管理策略,都是非常必要的。在认识到这一点之后,我们需要及时总结、评估和反思,以便更好地应对日益增长的工程项目挑战。
工程合同标准版篇八
土木工程合同管理是土木工程项目管理中至关重要的一环。通过合同管理,能够有效约束参与项目的各方,确保工程项目按照合同约定的要求和标准进行。在长期的工作实践中,我有幸参与了多个土木工程项目的合同管理工作,积累了一些心得体会。以下是我对土木工程合同管理的一些思考和感悟。
首先,在土木工程合同管理中,我发现合同签署前的准备工作至关重要。在签署合同时,应充分了解项目需求和标准要求,并全面评估项目实施的可行性。合同中的各项责任和义务应确切明确,以避免在后期工程实施中产生歧义。在签署合同时,应注意核实各方的法律资质和信誉度,以确保合同的有效性。此外,签署前的风险评估也是至关重要的一步。仔细分析风险,制定相应的风险应对策略,有助于有效控制工程项目的风险,确保项目进展顺利。
其次,合同的执行过程中,合同的监督和控制是关键。在项目实施过程中,应建立合同管理小组,负责合同的跟踪和执行。定期召开合同管理会议,对合同的履行情况进行评估,及时发现和解决问题。合同管理小组应密切配合工程管理团队,确保工程进度和质量符合合同要求。同时,还要建立健全的合同变更和索赔管理制度,合理处理合同变更和索赔事宜,保障各方利益的平衡。
第三,我认为土木工程合同管理中需要时刻注重沟通和协调。土木工程项目通常涉及多个参与方,包括业主、设计单位、监理单位、施工单位等,因此需要保持频繁的沟通和协调。及时沟通可以帮助各方解决工程实施中的难题,提高工作效率。另外,在合同管理过程中,还要注重与业主之间的沟通,及时向业主汇报工程进展情况,解决业主的疑虑和问题,确保工程项目能够按时顺利竣工。
第四,合同管理中要严格遵守法律法规和行业规范。土木工程合同管理涉及到多个法律法规,如建筑法、招标投标法、合同法等,以及相关的标准和规范。合同管理人员应具备相关的法律知识和合同管理的专业知识,严格按照法律法规和行业规范执行合同管理工作。同时,也要注重学习和了解最新的法律法规和行业标准,保持合同管理工作的时效性和有效性。
最后,我认为在土木工程合同管理过程中,要注重总结和改进。合同管理是一个不断学习和成长的过程。在每个项目的合同管理工作结束后,都应该对工作进行总结,分析工作中存在的问题和不足,并制定相应的改进措施。同时,要定期进行培训和学习,提高自身的合同管理能力和水平。只有不断完善自身,才能更好地实施土木工程合同管理工作。
总而言之,土木工程合同管理是一项复杂而又关键的工作,需要合同管理人员具备专业知识和丰富的经验。通过充分的准备工作、合同执行的监督和控制、及时沟通和协调、遵守法律法规和行业规范以及总结改进,才能够更好地实施土木工程合同管理工作,确保项目的顺利进行。
工程合同标准版篇九
随着全球化进程的加速,越来越多的企业涉足全球市场,参与国际工程项目,与外国企业签署工程合同。作为工程项目管理者,掌握国际工程合同相关知识至关重要。下面笔者将结合自身工作经验,分享一些国际工程合同的心得体会。
一、了解国际工程合同的基本法律原则和规范。
国际工程合同是涉及不同国家多方利益关系的合同。因此,合同的法律制度及相关规范也比较复杂。在签订国际工程合同前,我们应该先了解国际工程合同的基本法律原则和规范,如国际商会颁布的《国际工程合同中的法律条款》,国际工程承包商协会颁布的《国际工程承包商协会规则》等,这有助于我们防范风险,更好地进行合同谈判和执行。
二、合同条款要避免歧义和漏洞。
国际工程合同的条款是保障双方利益的重要依据。在签订国际工程合同时,我们应该尽可能避免歧义和漏洞,特别是在合同的技术规范、质量要求、付款方式、违约责任、争议解决等方面,要明确具体、详细。同时,对于一些可能出现的争议点,也要在合同条款中作出详细的约定,以降低合同争议的出现。
三、建立和维护双方的信任关系。
国际工程合同的签订不仅仅是双方自身权益问题,还会涉及到国际商业的信誉和形象。因此,双方在签订国际工程合同时,应该注重建立和维护双方的信任关系。对于一些可以免除合作风险的事项,我们可以向合作方提供更多的信任和支持,从而在合同谈判和执行过程中建立起良好的双方合作关系。
四、灵活处理合同执行过程中的变动。
国际工程项目是长期和复杂的过程,其中会存在一些因各种原因(如机构规模、材料价格、工期安排)而引起的合同变更。当发生合同变更时,我们应该及时地进行沟通和协商。同时,在合同变更过程中我们也要注意合同条款与合同变更协议的一致性,避免因合同变更所引起的后续风险问题。
五、做好合同执行的监督和管控。
国际工程合同的执行阶段是最为长期而繁琐的过程,做好合同执行过程的管控成为确保合同执行成功的重要保障。我们应该切实做好监督和管控工作,保证项目能够按照合同规定顺利进行。同时,在工程项目执行过程中,我们也要时刻了解项目的变化情况,及时调整和制定相应的管理方案,以按时、按质的完成项目。
总之,国际工程合同的签订和执行需要我们对国际商务法律法规的深入理解,以及对行业合同管理原则的认识。同时,也需要我们注重在合同签订中建立和维护双方的信任关系、灵活处理合同变更以及对合同执行过程做好监督和管控等方面。只有这样,才能更好地为国际工程项目的成功提供保障。
工程合同标准版篇十
甲方将_________________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:
四、付款方式:乙方设备进场开始_________________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任。
(一)甲方责任:
1.负责_________________________,以方便乙方_________________作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任:
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任。
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________。
甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________。
建设单位(甲方):_________。
施工单位(乙方):_________。
根据_________市建委有关规定,甲方将_____首期绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。
一、工程名称:_________。
二、施工地点及范围:本工程位于_________,绿地总面积为_________平方米。
1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;
3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体树种种植起算);
5.种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽。
四、工程造价:工程总造价为人民币_________元整,一次性包干。
五、付款方式。
1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50%;
2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的25%;
3.第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的20%;
4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。
八、其他约定_________。
九、本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,图纸预算各_________份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点:_________签订地点:_________。
工程合同标准版篇十一
土木工程是一项复杂且具有很高风险的工作。为了确保工程的顺利进行,土木工程合同的管理至关重要。通过多年的实际经验与总结,我深刻认识到了土木工程合同管理的重要性,并从中得出了许多宝贵的心得与体会。
首先,合同管理需要严密的规划和执行。一份合同如果没有明确的规划和执行方案,很容易出现问题和纠纷。在合同签订前,我们需要对工程的各个细节进行仔细的规划,确保合同中的条款和报价准确无误。在执行过程中,我们需要按照规定的合同条款和时间节点进行工程管理,并做好记录和归档工作。只有合同管理得当且执行完善,才能确保工程的质量和进度。
其次,合同管理需要高度的沟通和协作能力。土木工程合同涉及的相关方非常多,包括业主、设计师、承包商、监理等。所有相关方之间的沟通和协作非常重要,需要及时解决问题,确保信息的畅通和工作的顺利进行。在合同管理过程中,我发现在面对冲突和问题时,诚实和积极的沟通是解决问题的关键。只有通过与各方的沟通和协商,才能找到最佳的解决方案,避免纠纷和损失。
第三,合同管理需要高度的专业素养和职业道德。土木工程是一项高风险的行业,合同管理人员需要具备丰富的专业知识和经验,能够准确判断和处理各种问题。同时,合同管理人员需要始终坚守职业道德,保持诚实、公平、透明的原则。在处理合同管理过程中,要始终为业主利益着想,确保工程质量,维护企业的声誉。只有具备专业素养和职业道德,才能真正做好合同管理工作。
第四,合同管理需要不断学习和提升自己的能力。土木工程合同管理是一个复杂而繁琐的工作,需要不断学习新知识和跟进最新的法规和政策。为了提高自己的能力,我通过参加相关的专业培训和学习,不断提升自己的专业水平和管理能力。此外,我还利用业余时间阅读相关书籍和杂志,积极参与行业交流和论坛,与同行们分享心得和经验。只有通过不断学习和提升能力,才能在合同管理中更好地应对各种挑战和问题。
最后,合同管理需要善于总结和反思。在土木工程合同管理工作中,我时刻保持着对自己的反思和总结。通过不断总结工作中的经验和教训,我能够及时发现问题并加以解决。同时,我也善于借鉴他人的经验和做法,积极向他们学习。只有通过总结和反思,才能不断完善自己的工作方法和管理能力。
总之,土木工程合同管理是一项重要且复杂的工作。通过严密的规划和执行、高度的沟通和协作能力、专业素养与职业道德、不断学习和提升自己的能力以及善于总结和反思,我在实践中逐渐领悟到了许多关于合同管理的心得体会。在今后的工作中,我将继续坚持这些原则和要求,为土木工程合同管理做出更大的贡献。
工程合同标准版篇十二
甲方:
乙方:
现有装饰工程委托乙方进行装饰设计及施工,在甲乙双方友好协商的基础上,结合本装饰工程的具体情况,就本工程项目的承包达成以下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:。
2、工程地点:。
3、工程施工内容:以预算上所列项目为准。
4、承包方式:包工包料。
6、合同价款:项目另做变更。
7、付款方式:
a、合同签订当天,甲方向乙方支付人民币。水电工、泥工基本完成,甲方向乙方支付人民币30%。木工基本完成,甲方向乙方支付人民币币。
b、验收合格无质量问题,甲方向乙方付清余额。甲方责任:
1、量、进度进行监督检查,办理验收、登记手续和其他事宜。
2、工程开工前向乙方确认该工程的项目内容及作法说明,购买材料。
3、工程施工过程中,保证乙方施工所必需的水、电,保证乙方施工所需的日工作时。
4、甲方负责办理物业管理处、城管、消防等部门的一切手续和相应费用,确保乙方进场时间。
5、根据甲方实际需要自购的施工材料、设备、设施等,甲方应在接到乙方通知后一天内采购供应至工地现场。
6、保证按期支付工程款。
7、因甲方原因造成的材料、人工的相应增加所产生的费用由甲方负责。
二、乙方责任:
1、指派为乙方驻施工现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务。参加竣工验收、编制工程结算单,解决由乙方负责的各项事宜。(并指派人员协助甲方选购材料,确保所购材料质量。)。
2、严格执行篱工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定;严格按照图纸或做法说明进行施工,对施工中项目变更、更改设计的施工做法,事先交甲方审定、批准后方可施工。
3、遵守有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫、垃圾处理等工作。
4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆毁原建筑物结构及各种设备管线。
5、施工过程中在工地发生的安全事故由乙方负责。
四、工程质量、工期、保修:
1、本工程以(湖南地区装饰装修验收标准)为质量验收标准。
2、由于甲方原因临时更改图纸、或其提供的材料设备质量不合格、或非乙方造成的停水停电等不可抗拒的因素影响工程的质量、工期,工期须延。
3、由于乙方原因造成的质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
4、由于甲方原因导致施工中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,按每天150元/天/人补偿乙方。甲方不按合同约定拨付工程款,每拖欠一天,按付款额的2%支付滞纳金。
5、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方约金。
6、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用所造成的损失由甲方负责。
7、乙方包工包料施工的项目保修:工程验收后贰年内免费,贰年后维修只收取成本费。
8、因一方原因合同无法继续履行时,应通知双方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
五、附则:
1、本协议正本两份,双方各执一份,具有同等效力。
2、本协议自签订之日起生效,全部履行完毕后自动终止。
3、本协议之未涉及或未详款部分,以政府或有关主管部门所规定为准。
4、凡本协议或与本协议有关的争议,双方应友好协商解决。
5、本协议之未尽事宜,双方另行协商。另议所形成之书面文件,为协议之补充,与本协议具有同等效力。
经甲乙双方协商,甲方将装修工程款汇入长沙市芙蓉区家辉装饰设计有限公司账号如下:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
工程合同标准版篇十三
随着建筑工程的不断发展与进步,建设工程合同的重要性也得到了更为广泛的认知与重视。作为建筑工程学生的我们,在课堂教学中虽然对建设工程合同理论知识有一定的掌握,但缺乏实际的操作经验。因此,学院开设了建设工程合同实训课程,旨在帮助我们更好地掌握建设工程合同实际操作技巧。通过这次实训,我深刻认识到了建设工程合同的重要性,也深感收益良多。以下是我对这次实训的一些心得体会:
第一段:实训内容及目的。
本次实训为期两天,主要内容包括建设工程合同的签订、变更、解决争议等方面。我们学生们按照模拟施工企业的角色,对合同的操作进行了实操练习,以此来学习建设工程合同方面的相关知识。实训的目的在于提高我们对建设工程合同操作和管理的实际技能,增强我们对建设工程合同权利和义务的认识,为我们将来从事建筑工程行业打下坚实基础。
第二段:实践经验收获。
通过实际操作,我了解了建设工程合同各个环节的细节。首先,在合同签订环节,我们需要认真审查各项条款、规定,保证条款的合理性和可行性,确保最大化地保障施工企业的权益。其次,在合同履行过程中,我们需要注意合同变更的操作,及时地对于合同上的变更条款进行添加、修订,以及与业主当面沟通,达成共识。最后,对于合同争议解决,更需要注重协商和谈判的过程,把握好“首先协商、其次诉讼”的原则。
第三段:与同伴的互动。
通过与同学们的合作,我意识到,团队合作对于实现最优的建设工程合同操作至关重要。合理分工、协调工作、开展互动,最终让我们取得了良好的合同操作效果,并在操作中发现问题并及时修正。后期的点评阶段,大家也相互交流,互相发表意见、建议,从而达到学习的目的。通过这种方式,我不仅学到了建设工程合同的操作技巧,也得到了宝贵的团队协作经验。
第四段:问题及解决。
在本次实训过程中,我们也遇到了一些问题,比如在合同编制过程中条款表述不严谨、妥善处理变更事项等问题。针对这些问题,我们通过询问导师或彼此解决,更好地理解了相关知识和技巧。这也让我感受到了这种实践教学的优越性,通过真实操作来发现与解决实际问题,相比于单纯理论学习,更容易深入人心。
第五段:未来可改进之处。
此次实训虽然收获多多,但仍然有改进之处。我认为可以在实训中加入更多的施工项目案例,让我们学生在操作中真正了解各种条款适用的实际情况,提升解决问题的能力。同时,导师在实践辅导过程中,应该更注重对于关键性难点的学生指导,以更快速有效地解决问题,提升实践教学效果。
结尾:
总体而言,本次建设工程合同实训是一次非常有意义的实践教学活动。通过操作中的学习,我对于建设工程合同的操作技巧有了更深入的认识,提高了团队合作能力,也获得了宝贵的实践经验和教训。这次实践教学让我对于未来在建筑工程行业中的职业规划和技能提升有了更明白的方向,同时也让我更自信地向着更卓越的目标奋发前行。
工程合同标准版篇十四
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及国家有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致同意签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况。
1、工程名称:砖混住宅楼。
3、工程承包方式:包工不包料,每平方米145元计算。
4、工程总面积大慨1400m,完工后按实际面积结算。(架空层按全面积计算:瓦屋面按50%面积计算)。
第二条乙方所含工程内容(基础工程,砖砌体工程,上板,水电,瓦屋面,散水坡,内外粉刷,室内地面找平,回填、地板砖,地板砖面积为2-4层,靠南面三家)。
第三条甲方职责。
1、甲方负责按合同规定支付乙方工程工资款。
2、甲方及时提供图纸等技术资料。(开工前三天提供)。
3、负责协调乙方和现场其他邻里关系。
4、工程竣工后及时验收,并在一星期内为乙方办决算手续。
第四条乙方职责。
1、乙方严格按照建筑设计图纸合同规定的设计施工。
2、施工人员应注意安全施工,应有专人负责施工安全工作。注意排除事故隐患,施工中由于乙方的原因一旦发生伤亡事故,乙方应负全部责任及由此带来的经济损失。
3、乙方按照有关施工规范保持保量,按时完工。
4、乙方负责提供所有机械设备,模板,钉子,铁丝,脚手架。
5、乙方做文明施工,按比例节约用料。
第五条竣工日期为180个晴天日,从乙方施工队伍进场开始。
第六条付款方式。
1、基础完工付工程总造价的10%给乙方;。
2、第一层完后付5%给乙方。
3、第二层完后付5%给乙方。
4、第三层完后付5%给乙方。
5、第四层完后付5%给乙方。
6、第五层完后付5%给乙方。
7、第六层完后付5%给乙方。
8、瓦层面完后付5%给乙方。
9、粉刷期间每层付一万元。
10、工程全部竣工后甲方留2%做工程质量保证金,付清余款。
11、余款在3月内付清。
第七条违约责任:以上条例望甲、乙双方共同遵守,若任何一方违约,甲乙双方协商赔偿对方损失。
本合同自双方签字盖手印后生效,工程完工后合同终止。
第九条本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
工程合同标准版篇十五
作为建筑工程专业的一名学生,在完成学业之前需要要完成很多实践。
其中之一就是建设工程合同实训。这是一项非常重要的实践课程,为我这个专业的学生在今后的工作中提供了很有价值的经验。在这个过程中,我经历了很多挑战和收获。在此,我将分享一些心得体会。
在实践过程中,我意识到了建设工程合同对于建筑项目的重要性。建设工程合同能够明确双方的权利和义务,并规定好工程的进度,质量和价格等问题。因此,对于任何一项建筑项目而言,建设工程合同都是不可或缺的。它不仅能够有力地保护业主的权益,也能够确保承包商按照规定施工,从而实现合同双方的共赢。
在实践过程中,我也学习到了许多在签订建设工程合同时需要注意的问题。比如说,合同的交底内容需要明确,而且双方必须充分了解合同内容。此外,一些具体的条文,比如说价款条款,也需要合理规定。在合同签订过程中,应当考虑到各方长期的交往,而不是只考虑到眼前的利益,从而避免因不当处理合同条款而引发的矛盾。
第三段:合同实际执行的影响。
在实践过程中,我还体会到了合同实际执行的影响。尽管合同能够为业主和承包商规定好权利和义务,但具体执行起来依然需要相互配合。在执行过程中,合同条款的变化可能会导致合同无法完全实施,甚至会引发一些纠纷。因此,在合同执行过程中,业主和承包商需要进行及时的沟通,以便及时解决问题,确保合同能够正常执行。
第四段:学习对策和解决方案。
在实践过程中,我也学到了一些对策和解决方案。比如说,在合同签订过程中,我应当仔细阅读合同的所有内容,并和业主商量合同内容的细节问题。此外,我还应当在合同的交底环节中充分了解业主的要求,避免在执行阶段出现管理上的矛盾,从而影响建筑项目的推进。在执行过程中,我也应当及时地解决问题,例如如果发现施工进度和合同要求有偏差,就要及时与业主进行沟通,以便及时解决问题,保证工程质量。
第五段:结论。
在建设工程合同实践课程中,我学到了许多关于建筑项目合同的知识和技能。通过实践,在合同签订和执行过程中,我也体会到了合同的重要性以及合同实际执行的影响。通过此次实践,我不仅提高了自己的专业技能,而且也为我以后工作中遇到的各种问题提供了解决方案。总之,此次实践对于我的职业生涯将会产生重大的价值和影响。
工程合同标准版篇十六
工程合同的类型包括工程勘察,设计,施工还包括工程项目管理合同,工程监理合同及相关合同。下面是小编为大家带来的关于工程合同索赔管理的知识,欢迎阅读。
工程合同索赔管理
1.索赔的分类
1)按索赔的依据分类:
(1)合同内索赔
(2)合同外索赔
2)按索赔当事人分类:
(1)承包商与发包方间的索赔
(2)承包商与分包商间的索赔
(3)承包商与供货商间的索赔
(4)业主与监理单位间的索赔
3)按索赔的目的分类:
(1)费用索赔
(2)工期索赔
4)按索赔事件的性质分类:
(1)工程延误索赔
(2)工程变更索赔
(3)工程终止索赔
(4)工程加速索赔
(5)意外风险和不可预见因素索赔
(6)其他索赔。
2.施工合同条件中规定的程序
1)当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。
2)发包人未能按合同约定履行自己的义务,或发生错误以及发生应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到工程款及承包人的其他经济损失,承包人可以按以下程序向发包人索赔。
(1)索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。
(3)当该索赔事件持续进行,承包人应当相应地向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔意向。
(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后,于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料28天内未予答复,视为该项索赔已被认可。
3)因承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成经济损失,发包人可按同样的程序向承包人提出索赔。
3.工期索赔值的计算
1)业主及工程师原因引起的延期。主要有:业主拖延交付现场,拖延交付图纸,工程师拖延审批图纸、方案,拖延支付工程款,不按时组织验收造成下道工序受到影响,业主提供错误的现场资料、工程量增加及工程变更等。这些发生后,影响了工期,工期就应顺延。
2)不可控制的因素导致的延误。主要表现有:人力不可抗拒的自然灾害导致的延误,特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误,不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。这些风险事件导致的工期延误,工期应顺延。
工程合同标准版篇十七
建设单位:_______(以下简称甲方)。
施工单位:_______(以下简称乙方)。
签约时间:_______年____月______日。
签约地点:_______________________。
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。
第一条工程概况。
(一)工程名称:_______私家花园工程。
(二)建设地点:_____________________。
(三)工作内容:约100平方米环境绿化工程,具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期。
该项目工程总工期_______天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。
(一)如遇下列原因工期顺延:
1、未及时签审施工图纸和施工组织计划;
2、设计变更;
3、甲方未能按期提交施工场地;
4、连续4小时遇雨和停水、停电;
5、未按合同规定时间拨付工程款项;
6、遇不可抗拒因素。
(二)竣工验收:
1、甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;
2、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上款。
(一)结算依据:
2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价;
3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整(更改)部分变更通知书;
4、竣工图。
(二)合同金额:
1、本合同暂定造价6万元;
(三)合同金额的支付时间:
1、甲方在乙方进场后一周内,向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。
2、工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总额的40%;
3、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算,结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%,余额5%作为质保金,保活期到后支付3%,保修期满后甲方付清余款。
第四条关于设计调整(更改)。
本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。
第五条质保期。
(一)质保期:从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部xx年第80号令执行,普通植物保活期半年,贵重植物(1000元以上)保活期为一年,工程的其它部分保修期为一年。
(二)成活率:植物管护移交时按行规达到_______%的成活率。
第六条双方的责任。
(一)甲方责任:
1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;
3、负责协助办理施工的各项进场手续;
4、负责协调现场各施工单位间的关系;
5、若施工变更应以书面形式通知乙方;
工程合同标准版篇十八
《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时,监理人应得到的补偿金额是()。
a.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率。
b.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费。
c.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费。
d.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率。
正确答案:c。
第2题。
工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图样,该合同法律关系的客体是()。
a.物。
b.财。
c.行为。
d.智力成果。
正确答案:d。
第3题。
执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价上涨时,交付标的物后的结算应按照()执行。
a.原价格。
b.新价格。
c.市场价。
d.双方协商的价格。
正确答案:a。
第4题。
建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。
a.工程项目投资人所在地。
b.工程项目承包人所在地。
c.工程项目发包方所在地。
正确答案:d。
第5题。
施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥,由于水泥标号不清楚而将42.5#的水泥当作52.5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款,发现问题后,承包人应()。
a.向人民法院起诉,要求确认该合同无效。
b.向人民法院起诉,要求撤销该合同。
c.向仲裁机构申请仲裁,要求确认该合同无效。
d.向仲裁机构申请仲裁,要求撤销该合同。
正确答案:b。
第6题。
建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。
a.工程项目投资人所在地。
b.工程项目承包人所在地。
c.工程项目发包方所在地。
正确答案:d。
第7题。
下列有关工程师对索赔作出决定的说法中,正确的是()。
a.在授权范围内,工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时,有权单方面作出决定。
b.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定,对发包人具有强制性的约束力。
c.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定。
d.工程师的索赔处理决定不需通知发包人。
正确答案:a。
第8题。
某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物,需要作清除处理。按照合同条款的约定,承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交()。
a.索赔报告。
b.索赔意向通知。
c.索赔依据和资料。
d.工期和费用索赔的具体要求。
正确答案:b。
第9题。
某施工项目招标,四家投标人的报价和评标价分别为:甲,1800万元、1870万元;乙,1850万元、1890万元;丙,1880万元、1820万元;丁,1990万元、1880万元,则中标候选人中排序第一的应为()。
a.甲。
b.乙。
c.丙。
d.丁。
正确答案:c。
第10题。
按照fidic《施工合同条件》规定,由于业主原因使分包商受到损失,分包商向承包商提出索赔时,承包商()。
a.可以拒绝索赔。
b.应承担全部责任。
c.先行赔偿再向业主追索。
d.代替分包商向工程师递交索赔报告。
正确答案:d。
工程合同标准版篇十九
工程合同风险管理是监理工程师考试《合同管理》科目的考点。下面是小编为大家带来的关于工程合同风险管理的知识,欢迎阅读。
(1)识别与评估风险。
(2)制定风险处置对策和风险管理预算。
(3)制定落实风险管理措施。
(4)风险损失发生后的处理与索赔管理。
(1)工程技术、经济、法律等方面的风险。
(2)发包人资信风险。
(3)外界环境的风险。
(4)合同风险。
担保方式为保证、抵押、质押、留置、定金和反担保。
(1)风险回避 (2)风险控制 (3)风险转移 (4)风险保留
(1)合同签订前对风险做全面分析和预测。
(2)对风险采取有效的对策和计划。
(3)在合同实施过程中对可能发生、或已经发生的风险进行有效控制。
工程合同标准版篇二十
发包方:(以下简称甲方)手机:
承包方:(以下简称乙方)手机:
身份证号:
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律法规的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。
第一条概况。
1、装潢施工地点,____区南庄坪个体商业城。
2、住房结构:砖混结构,私房两层,建筑面积xx平方米。
3、承包方式:包工包料。
4、装饰施工内容:甲方住房的水电改造工程,墙体改造,墙体拆除墙面及地面拆除,地砖、瓷砖铺贴,吊顶安装,门窗拆除,包水管、顶面,墙面涂料,厨具、洁具、灯具安装,隔断制作,搬运工程等其它装修工程。
5、总价款万元(包括房屋清理费和材料搬运费)以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所完成工程后确定,该总价款包含所有乙方的装修工程中涉及的人工。
6、工期:自________年____月____日开工至________年____月____日竣工,工期约天,另:如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行。
第二条关于乙方职责的约定。
1、乙方在装修期间承担工程队负责人的职责,对本次装修的质量和工期负责。如在施工过程中,产生质量问题和各灯应由施工队承担的对甲方造成的'损失,甲方只针对乙方提出赔偿。
2、乙方在装修过程中,需保证全程在现场进行施工和管理。
3、乙方负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程,如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,可以要求乙方无条件更换。
第三条关于材料的约定。
1、全部工程用装修材料均由乙方提供,施工设备工具都由乙方提供。
2、乙方负责采购的材料,应符合设计要求的合格产品,甲方必须协助乙方办理验收手续,如乙方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,甲方应即时向乙方提出,乙方仍表示使用的,因此造成的损失,由乙方全部承担。
3、乙方采购供应的装饰材料、设备,均应用本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪为它用,如乙方违反规定,应按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。
第四条关于工程质量及验收的约定。
1、由于乙方原因造成的质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。
2、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。
3、工程竣工:乙方提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知____日内组织验收,并书面办理验收手续。
4、工程保修期________年,从竣工验收确认之日起算,保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件进行维修,并承担相应材料费用。
第五条关于安全产生的约定在施工期间,乙方造成的人员伤亡和火灾之内的安全问题由乙方全权负责。
第六条关于工程价款及结算的约定。
1、工程款付款方式,经双方认可,付款时间表如下:合同签订完毕,首付乙方10万元,水电改造完成并验收合格后,甲方支付乙方5万元,所有瓷砖、墙成砖铺贴完毕后,甲方支付乙方5万元,所有工程竣工,验收合格后甲方支付乙方8万元整,剩余2万元作质量保证款,甲方入住三个月内支付,合计30万元整。
第七条违约责任。
1、甲方未按合同时间付款后,逾期时间按存活期银行利率向乙方支付利息。
2、由于乙方原因造成工程逾期竣工的至逾期xx天后,每逾期一天乙方向甲方支付xxx元违约金。
第八条纠纷处理方式因工程双方发生争议时,双方应尽量协商,若协商不成时,可以按照本协议约定向人民法院提起诉讼。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效,本合同具有法律效力。
甲方:乙方:
________年_____月____日________年____月____日。