在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

简易程序合议庭审理期限篇一

1、________________

2、________________

3、________________

4、原合同________________废止。

5、双方当事人签字或盖章时本合同变更模板协议生效，双方依变更后的合同履行。

甲方：___________

乙方：___________

__________年__________月__________日

简易程序合议庭审理期限篇二

甲方：_________________

乙方：_________________廊坊市英华建筑装饰工程有限公司

由于物业一方在此次装修期间内停水原因，造成施工无法正常进行，通过双方友好、

自愿、协商一致的基础上，就此做出以下变更：

一、工程款项不变(依照装饰装修工程施工合同)

二、工程工序不变(依照装饰装修工程施工合同)

三、工程期限为天

开工日期变更为__________年__________月__________日

竣工日期变更为__________年__________月__________日

四、另附

1.本协议经甲、乙双方签定(盖章)后生效。协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.合同履行完后此协议自动终止。

甲方(盖章)

乙方(盖章)

电话：_________________

电话：_________________

签约日期：_________________

签约日期：_________________

简易程序合议庭审理期限篇三

原告：______________，性别：____，________年____月____日生，汉族，住址：_________________电话：_____________

被告：______________，性别：____，________年____月____日生，汉族，住址：_________________电话：_____________

原告_______________与被告_______________……(写明案由)一案，本院于_____________年__________月__________日立案后，依

法适用简易程序。

_____________年__________月__________日，_______________提出异议认为，……(概述不宜适用简易程序的事实和理由)，本案不宜适用简易程序。(法院依职权发现不宜适用简易程序的，不写)

本院经审查认为，……(写明不宜适用简易程序的情形)，本案不宜适用简易程序。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十三条规定，裁定如下：本案转为普通程序。