2023年拖欠工程款民事起诉书(3篇)
无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
拖欠工程款民事起诉书篇一
企业性质：集体
经营范围：工业与民用建筑。
流动资金：______________元
何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准
地址：______县______乡______电话：______________________
开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________
法定代表人姓名：_________职务：_________
被告单位（全称）： ______市职工教育培训中心
地址：________市_______ -______路________号
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由：
______年______月______日， ______县建筑工程总公司______公司（原告，以下简称乙方）同______市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为_____________________元。开工日期定为______年______月______日；竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达______________元。甲方虽然承担了______________元的误工费，但尚有______________元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。
诉讼请求：
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：
（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款______________元；
（二） 结算零建工程款：______________元减去甲方垫付的材料款______________元，应付给乙方工程款______________元；
（三）赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金_____________________元；______年______月至______月设备闲置费______________元
以上三项合计，共______________元。
此致
______市______区人民法院
起诉单位：______县建筑工程总公司
__________公司（盖章）
_________年_________月________日
拖欠工程款民事起诉书篇二
起诉单位：（全称）：______市______县______建筑公司
企业性质：集体
经营范围：工业与民用建筑。
流动资金： ___________万元
何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准
地址：______县______乡______电话：______________________
开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________
法定代表人姓名：_________职务：_________
被告单位（全称）： ______市职工教育培训中心
地址：________市______ ______路________号
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由：
______年______月______日， ______县建筑工程总公司______公司（原告，以下简称乙方）同______市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为_______________元。开工日期定为______年______月______日；竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达_______________元。甲方虽然承担了__________元的误工费，但尚有__________元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款__________元。
从______年_____月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值__________元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。
诉讼请求：
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：
（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款__________元；
（二） 结算零建工程款：__________元减去甲方垫付的材料款__________元，应付给乙方工程款__________元；
（三）赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金_______________元；______年______月至______月设备闲置费__________元
以上三项合计，共_______________元。
此致
______市______区人民法院
起诉单位：______县建筑工程总公司
__________公司（盖章）
_________年_________月________日
附：1.本状副本1份；
2.书证28件。
拖欠工程款民事起诉书篇三
原告：_______________有限公司
法定代表人：_____;电话：_________________________;地址：_____________________________________________
被告：_____市_____建筑工程公司
法定代表人：_____;电话：_________________________;地址：_____________________________________________
诉讼请求：
1、请求判决被告向原告支付拖欠的工程款_______________元。
2、判决被告按银行同期利率计算支付从__________年_____月_____日至款项清偿之日的利息。
3、诉讼费由被告承担。
事实和理由：
原告于__________年_____月_____日与_____市_____建筑工程公司签订了一份《__________工程施工合同》，约定工作由原告组织包工队进行承包施工，另约定工程全部竣工验收合格后，一月内付总工程款的90%，剩余10%工程款待质保期结束且无质量问题，一次性付清余款。
截止__________年_____月_____日，原告已按照双方约定完成全部工程施工，双方于当日进行了工程量的结算，工程验收合格，合同内结算总价为__________元，合同外完成工程结算总额为__________元，原告完成工程量最终结算总价为__________元。现本案项目已交付业主使用半年之久，_____市_____建筑工程公司在断断续续支付了部分款项后，对剩余的__________元工程款拒不向原告支付，经原告多次催要无果。
现为维护原告合法权益，根据《民法典》、《公司法》的相关规定特依法向贵院提起诉讼，恳请依法予以受理。
此致
_____市_____区人民法院
具状人：
__________年_____月_____日
