建设工程勘察犹如探秘之旅，紧紧围绕建设工程需求展开。专业人员深入场地，以科学严谨之态，仔细探究地质地理环境的奥秘，精准剖析岩土工程条件。通过系统地查明、分析与评价，将所得成果精心整理，编制成极具价值的勘察文件。这份文件宛如工程建设的指南，为后续设计、施工等环节筑牢根基，确保工程稳健推进。 下面是小编给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。

建设工程勘察合同1

甲方(委托方)：__________________________

地址：_____________________________________

法定代表人/授权代表：_____________________

联系电话：_______________________________

乙方(勘察单位)：________________________

地址：_____________________________________

法定代表人/授权代表：_____________________

资质等级及证书编号：______________________

联系电话：_______________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就本工程勘察事宜达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：______________________________

2、工程地点：______________________________

3、工程规模及特征：________________________

4、工程勘察任务(内容)与技术要求：___________________________________

二、勘察依据

1、甲方提供的有关文件及资料(如规划许可、用地红线图等);

2、国家现行的有关工程勘察的规范、规程、标准和规定;

3、其他：________________________________。

三、勘察成果提交

1、提交勘察成果的.形式：____________________

2、勘察成果内容：__________________________

3、提交时间：乙方应于____年____月____日前提交勘察成果报告____份给甲方。

四、勘察费用及支付方式

1、勘察费用总额(大写)：人民币_________________元整(￥_________元)。

2、支付方式：

预付款：合同签订后____日内，甲方支付勘察费用总额的____%作为预付款，即人民币_________________元整(￥_________元)。

中间款：勘察工作完成____%时，甲方支付勘察费用总额的____%，即人民币_________________元整(￥_________元)。

尾款：勘察成果报告提交并经甲方验收合格后____日内，甲方支付剩余的____%勘察费用，即人民币_________________元整(￥_________元)。

五、双方责任

1、甲方责任：

提供必要的勘察工作条件，如现场道路、水电等;

及时向乙方提供勘察所需的文件及资料;

按合同规定支付勘察费用。

2、乙方责任：

按照国家现行规范和甲方要求完成勘察工作;

保证勘察成果的质量，并对其准确性负责;

配合甲方进行工程设计和施工的相关工作。

六、违约责任

1、甲方未按合同规定时间支付勘察费用的，每逾期一日，应按逾期支付金额的____%向乙方支付违约金。

2、乙方未按时提交勘察成果或勘察成果不符合合同要求的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

七、争议解决

双方因执行本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决;协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察费用结清且勘察成果交付完毕时终止。

3、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________

法定代表人/授权代表(签字)：____法定代表人/授权代表(签字)：____

日期：____年____月____日日期：____年____月____日

建设工程勘察合同2

甲方：___________________(委托方)

地址：___________________

联系人：___________________

电话：___________________

乙方：___________________(勘察方)

地址：___________________

联系人：___________________

电话：___________________

鉴于甲方拟进行___________________工程，为了保障工程的安全和顺利进行，甲方委托乙方进行地质勘察工作，双方经友好协商，达成以下合同：

一、勘察范围

1.1乙方应根据甲方提供的工程地质勘察范围和要求，进行勘察工作。

1.2勘察范围包括但不限于地质构造、地层岩性、地下水情况、地质灾害隐患等内容。

二、勘察内容

2.1乙方应按照国家相关规定和标准，进行地质勘察工作，并提交勘察报告。

2.2勘察内容应包括地质勘察报告、地质勘察图、地质灾害评价报告等。

三、勘察期限

3.1勘察期限为___________________(具体时间)，乙方应按期完成勘察工作并提交相关报告。

3.2如勘察工作因不可抗力等原因无法按期完成，乙方应及时通知甲方，并经双方协商确定延期方案。

四、报告提交

4.1乙方应在勘察期限结束后，向甲方提交完整的地质勘察报告及相关资料。

4.2地质勘察报告应真实、准确地反映勘察结果，并符合国家相关规定和标准。

五、费用支付

5.1甲方应按照双方协商的费用标准，及时支付勘察费用。

5.2如勘察工作需要额外费用，双方应另行协商确定支付方式。

六、保密条款

6.1双方应对勘察过程中获得的相关资料和信息保密，不得擅自泄露给第三方。

6.2如因违反保密条款造成损失的，责任方应承担相应的.法律责任。

七、违约责任

7.1如乙方未按合同约定提交勘察报告或勘察结果不符合要求的，应承担相应的违约责任。

7.2如甲方未按合同约定支付勘察费用的，应承担相应的违约责任。

八、争议解决

8.1双方如因履行合同发生争议，应友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他事项

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。

甲方(盖章)：___________________

乙方(盖章)：___________________

签订日期：___________________

建设工程勘察合同3

委托方：_______________________(以下简称甲方)

承包方：_______________________(以下简称乙方)

依照有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。

在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，作为本合同的附件。

第三条双方责任

1.甲方责任

(一)按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。

土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料：

①经过批准的设计任务书，

②选址报告;

③规划要求;

④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;

⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;

⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。

(二)收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。

组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

(三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

(四)委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的.各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。

(五)维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。

对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。

(六)按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。

2.乙方责任

(一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。

根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份，施工图设计八份)，并保证质量。

需增加设计文件的份数时另行收费。

需复制供应标准图时另行收费。

(二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。

以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。

(三)初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。

原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

(四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。

对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。

(五)对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。

(六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。

第四条勘察设计取费乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。

设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。

小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十作为定金，完成施工图时付清全部设计费。

勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。

第五条经济赔偿

1.甲方不履行合同，无权请求退还定金;乙方不履行合同，应当双倍返回定金。

2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。

3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。

4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。

5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。

6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之_________。

8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。

9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。

第六条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。

第七条其它

1.合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。

2.本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

3.本合同一式七份，其中正本二份(甲，乙双方各执一份)，副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，银行一份。

建设单位(盖章)：_________

勘察设计单位(盖章)：_________

_________年________月________日

建设工程勘察合同4

发包人：__________

法定代表人：__________

地址：__________

联系电话：__________

勘察人：__________

法定代表人：__________

地址：__________

联系电话：__________

鉴于发包人拟建设__________工程，需要进行勘察工作，勘察人具备相应的勘察资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：

一、工程概况

1、工程规模：__________

2、工程特征：__________

二、勘察范围和阶段

1、勘察范围：__________

2、勘察阶段：__________

三、勘察任务和技术要求

1、勘察任务：____________________

2、技术要求：按照__________执行

四、勘察工作量

______________________________

五、勘察成果提交时间和份数

1、提交时间：__________

2、提交份数：__________

六、合同价款及支付方式

1、合同价款：人民币__________元(大写：__________元整)

2、支付方式：

合同签订后______日内，发包人向勘察人支付合同价款的________%作为预付款，计人民币__________元(大写：__________元整);

勘察人提交勘察成果文件并经发包人审查合格后_______日内，发包人向勘察人支付合同价款的________%，计人民币__________元(大写：__________元整);

剩余合同价款的________%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后_______日内无质量问题的，发包人一次性无息支付给勘察人。

七、双方责任与义务

1、发包人责任与义务

向勘察人提供开展勘察工作所需的相关文件和资料。

协助勘察人协调与工程所在地有关部门和单位的关系。

按照合同约定及时支付勘察费用。

对勘察人的勘察工作进行监督和检查。

2、勘察人责任与义务

按照国家和地方有关勘察工作的规定及合同约定的技术要求进行勘察工作，确保勘察成果的质量。

编制勘察纲要，并报发包人审查。

负责勘察现场的安全管理，确保勘察工作的安全进行。

按照合同约定的时间提交勘察成果文件。

八、违约责任

1、若发包人未按照合同约定支付勘察费用，每逾期一日，应按照未支付金额的`_______%向勘察人支付违约金。

2、若勘察人未按照合同约定的时间提交勘察成果文件，每逾期一日，应按照合同价款的_______%向发包人支付违约金;逾期超过_______日的，发包人有权解除合同，并要求勘察人返还已支付的勘察费用，承担由此给发包人造成的损失。

3、若勘察人提交的勘察成果文件质量不符合合同约定的技术要求，勘察人应负责无偿返工或采取补救措施，直至达到合同约定的质量要求，并承担由此给发包人造成的损失。

九、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款

1、本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

2、本合同一式两份，发包人、勘察人各执一份，具有同等法律效力。

发包人(盖章)：__________

法定代表人或授权代表(签字)：__________

签订日期：__________

勘察人(盖章)：__________

法定代表人或授权代表(签字)：__________

签订日期：__________

建设工程勘察合同5

甲方(委托方)：__________________________

地址：__________________________

联系电话：__________________________

乙方(勘察单位)：__________________________

地址：__________________________

联系电话：__________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方在平等、自愿的基础上，就建设工程勘察事项达成如下协议：

一、工程项目概况

1、项目名称：__________________________

2、项目地点：__________________________

3、建设单位：__________________________

二、勘察范围

勘察内容包括但不限于：

1、地质勘探

2、水文勘探

3、环境勘察

4、其他：__________________________

三、合同金额

1、本合同总金额为：_______________元(大写：______________________________元整)

2、支付款项及方式：

(1)首期付款：_______________

(2)进度付款：_______________

(3)验收付款：_______________

四、勘察期限

1、勘察工作开始日期：______年_____月______日

2、勘察工作结束日期：______年_____月______日

3、逾期交付的责任：__________________________

五、双方权利与义务

1、甲方权利与义务：

提供必要的资料和协助：__________________________

按时支付勘察费用。

2、乙方权利与义务：

按合同约定的时间完成勘察工作。

提交勘察报告及相关资料：__________________________

六、保密条款

双方应对在履行合同过程中获知的商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

七、违约责任

1、甲方未按合同支付费用的'，乙方有权要求支付逾期利息，利率为__________________________。

2、乙方未按期完成勘察工作的，应赔偿甲方由此造成的损失。

八、争议解决

本合同发生争议时，双方应友好协商解决;协商不成的，可向__________________________人民法院提起诉讼。

九、合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(签字)：__________________________

盖章：__________________________

日期：__________________________

乙方(签字)：__________________________

盖章：__________________________

日期：__________________________

建设工程勘察合同6

发包人(以下简称甲方)：__________________________

承包人(以下简称乙方)：__________________________

甲方委托乙方进行__________________工程勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程勘察阶段的工作签订合同，共同遵守。

第一条工程勘察范围

1.1本工程项目勘察委托文号、日期

______________________________________________________

1.2工程建设地点

______________________________________________________

1.3技术要求

______________________________________________________

1.4预计工程量

______________________________________________________

第二条甲方按时向乙方一共下列文件资料：

1、项目名称：______________________________________________________

2、文件资料份数：______________________________________________________

3、提供日期：______________________________________________________

4、提供文件：

1)提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可证

2)提交工程项目的坐标与标高资料

3)提交技术委托书及已有的技术资料和图件

第三条乙方按下述进度、份数向甲方提供勘察成果：

1、勘察成果名称：______________________________________________________

2、提交日期：______________________________________________________

3、提交份数：______________________________________________________

勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。

工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时，工期顺延。

第四条取费标准及拨付办法

1、本工程勘察按国家规定的先行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行仪定。

2、本工程勘察费估算为_________________元，合同生效后______天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后，定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后十五天后，结清全部费用。

3、双方委托银行代付、代收有关费用。

第五条双方责任

1、甲方

1.1甲方委托任务时，必须向乙明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑的资料)，并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，起责任由甲方负责。

1.2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。

1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。

1.4勘测前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。

1.5按时为勘察人员准备住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。

1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手段后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

1.7工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用的结算依据。

1.8维护乙方提交的`勘察成果，不得擅自修改、转让。

1.9由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。

1.10补充协议中甲方应付的其他责任。

2、乙方

2.1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。

2.2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。

2.3勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。

2.4按照国家先行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。

2.5讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工要求。

2.6补充协议中乙方应负的其他责任。

第六条违约责任

1、甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙方不履行合同时，双倍返还定金。

2、甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一预期违约金;乙方未按合同规定日期提交看车成果，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

3、由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察防由乙方承担。

第七条其他

1、本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地建设行政主管部门调解;调节不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构或时候又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)

2、合同未尽事宜，由双方当事人及时，协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术太论机要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

3、本合同自双方签字盖章后，在15天内报项目所在地省级建设行政部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商管理行政部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。

4、本合同正本一式八份，双方各执四份。

发包人单位：______________________________(盖章)

承包人单位：______________________________(盖章)

签订日期：______年_____月______日