现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

监理工程师合同管理试题篇一

某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。

a.法定代理

b.表见代理

c.指定代理

d.委托代理

正确答案：d,

第 2 题

当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。

a.签订之日

b.登记之日

c.担保之日

d.清偿之日

正确答案：b,

第 3 题

质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。

a.转移占有

b.约定保证期间

c.债权人优先受偿

d.转让办理登记

正确答案：a,

第 4 题

中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。

a.业主提交履约担保

b.投标有效期

c.撤销投标书

d.保证书退还

正确答案：b,

第 5 题

下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。

a.法定代理

b.表见代理

c.委托代理

d.指定代理

正确答案：a,

第 6 题

合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。

a.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算

b.要约以非对话方式作出的.，承诺应当在合理期限内到达

c.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算

d.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外

正确答案：a,

第 7 题

甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。

a. 4月1日

b. 5月1日

c. 5月20日

d. 6月30日

正确答案：a,

第 8 题

某采购员受a企业授权去b公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有a企业公章的 空白合同文本，与b公司签订了购买包装材料的合同，则( )。

a.合同无效，由采购员向b公司进行赔偿

b.合同有效，但货款应由采购员承担 c.合同无效，a企业可能退货

d.合同有效，货款应由a企业支付

正确答案：d,

第 9 题

下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

a.质量

b.数量

c.标的

d.价款或者报酬

正确答案：c,

第 10 题

材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行 使的( )。

a.不安抗辩权

b.同时履行抗辩权

c.后履行抗辩权

d.合同中止履行的抗辩权

正确答案：c,

第 11 题

建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。

a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

b.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

c.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

正确答案：b,

第 12 题

设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是( )。

a.严格性

b.完整性

c.灵活性

d.系统性

正确答案：d,

第 13 题

执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物 后的结算应按照( )执行。

a.新价格

b.市场价

c.原价格

d.双方协商的价格

正确答案：a,

第 14 题

某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定 的违约金为20万元，则供货方应支付( )万元的违约金。

a.8

b. 16

c.20

d. 28

正确答案：c,

第 15 题

依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。

a.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密

b.对建设工程有关事项和工程设计提出建议

c.负责合同的协调管理工作

d.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料

正确答案：d,

第 16 题

招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。

a.由招标人承担

b.由投标人承担

c.由双方平均分配

d.由双方协商解决

正确答案：b,

第 17 题

公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。

a.招标人

b.投标人

c.招标监督机构

d.监理工程师

正确答案：a,

第 18 题

在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应( )。

a.将其退还投标人进行密封

b.进入初评阶段后确定为无效投标文件

c.作为无效投标文件，不再进入评标

d.在详评阶段将其确定为无效投标文件

正确答案：c,

第 19 题

对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。

a.归入无效投标书

b.不再进入详评

c.仍属于有效投标书

d.予以淘汰

正确答案：c,

第 20 题

全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程 中( )。

a.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少

b.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少

c.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多

d.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多

正确答案：a,

监理工程师合同管理试题篇二

1、下列说法正确的是(abc )

b、 承包商可以从工程师那里得到指示

d、 设计需由工程师批准，出现错误也要由工程师负责

2、改变任何部分工程的型式、质量或数量的方法有( abcd )

a、删减任何工作 b、必要的附加工作

c、增加合同中所包括的任何工作的数量 d、改变任何工作的性质

f、 减少工程师认为不能减少的工作

3、合同履行中涉及的几个阶段为( ac )

a、合同工期 b、施工期 c、缺陷责任期

d、合同有效期 e、合同制订期

4、下列哪些因素会影响合同价格( bde )

a、提前竣工 b、结清单生效 c、承包商的质量责任

d、包含在合同价格内的暂定金额 e、合同类型特点

5、在工程移交证书中，应说明的主要内容有( ae )

a、确认工程已经竣工 b、采用与合同规定不同的方法进行检验

c、注明达到基本竣工的具体日期 d、说明竣工后的检验日期

e、详细列出按照合同规定承包商在缺陷责任期内还需完成的工作项目一览表

6、下列有关颁发工程移交证书，不正确的说法有(acd )

b、如果工程师对竣工条件不满意，应书面通知承包商

7、在缺陷责任期内，承包商的义务表现在( abd )

a、按工程师颁发移交证书时开列的后续工作一览表，完成承包范围内的全部工程

d、对工程竣工后发现的任何缺陷，承包商都要进行修复工作

e、包括c和d

8、土木工程施工合同条件规定的支付结算和程序包括( abce )

a、每个月支付工程进度款 b、物价浮动调整款

c、竣工移交时办理竣工结算 d、解除缺陷责任后进行最终结算

e、逾期付款利息

9、土木工程施工合同条件的主要特点表现为( abce )

a、条款中责任的约定以招标选择承包商为前提

b、合同履行过程中建立以工程师为核心的管理模式

c、以单价合同为基础(也允许部分工作以总价合同承包)

d、以转移财产的所有权为目的

e、以转移财物和支付价款为主要内容

10、在支付工程进度款中，每个月的月末承包商应按工程师规定的格式提交一式六份本月支付报表，其内容包括(abd )

a、动员预付款 b、因物价浮动的调价款

c、本月实施的永久工程价值 d、违约赔偿款 e、保留金

11、下列关于合同争端的解决中说法正确的是( abcde )

a、一般均是通过工程师调解，不能解决时再诉诸仲裁

c、在争端尚未解决之前，承包商可以暂停施工

d、工程师应在收到一方书面报告后84天内对争端做出他的决定，并通知双方

e、当工程师的决定未能被接受，而又未能友好协商解决争端时，则由仲裁庭开始仲裁

12、施工索赔发生的原因大致有(abcd )

a、建筑过程的难度和复杂性增大

b、合同文件前后矛盾和用词不严谨

c、建筑业经济效益的'影响

d、项目及管理模式的变化

e、由于管理人员管理不当造成的损失

13、施工索赔分类的方法很多，从不同的角度，有不同的分类方法。下列关于其分类方法正确的是( abcd )

a、按索赔目的，索赔可分为工期索赔和经济索赔

b、按索赔处理方式和处理时间不同，可分为单项索赔和一揽子索赔

c、按索赔发生的原因， 延期索赔、工程变更索赔和施工加速索赔

d、依据合同的索赔分类，可分为合同内索赔、合同外索赔和道义索赔

e、依据合同的索赔分类，可分为合同内索赔、合同外索赔

14、索赔意向通知，通常包括以下内容(abcd )

a、事件发生的时间和情况的简单描述

b、合同依据的条款和理由

c、有关后续资料的提供，包括及时记录和提供事件发展的动态

d、对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度，以期引起监理工程师的注意

e、索赔的金额

15、证据资料准备包括(abcd )

a、施工日志 b、来往信件 c、气象资料

d、会议纪要 e、合同

16、索赔报告必须进行反复讨论和修改，它必须准确可靠，应强调以下几点( abc )

a、责任分析应清楚、准确 b、索赔值的计算依据要正确，计算结果要准确

c、用词要委婉和恰当 d、用词要恰当

e、用词要直接

17、工期的索赔计算主要有(ab )

a、网络图分析 b、比例计算法 c、横道图法

d、前锋线法 e、s形曲线法

18、一般认为在具备以下条件时采用总费用法是合理的(abce )

a、已开支的实际总费用经过审核，认为是比较合理的

b、承包商的原始报价是比较合理的

c、费用的增加是由对方原因造成的

d、费用的增加有承包商管理不善的责任

e、由于该项索赔事件的性质以及现场记录的不同，难于采用更精确的计算方法

19、分项法是将索赔的损失费用分项进行计算，其内容包括(abcd )

a、人工费索赔 b、材料费索赔 c、施工机械费索赔

d、现场管理费索赔计算 e、机械闲置费索赔

20、索赔的技巧包括(abcd )

a、及时发现索赔机会 b、商签好合同协议

c、对口头变更指令要得到确认 d、及时发出“索赔通知书”

e、力争一揽子索赔，避免单项索赔

监理工程师合同管理试题篇三

3、达到继续教育标准。

三、申请材料目录。

3、达到继续教育标准的证明材料；

4、身份证、聘用单位出具的聘用合同等复印件。

四、行政许可程序。

1、申请人向聘用单位提出申请；

2、聘用单位审核同意后，连同申请材料一并报省建设厅；

4、建设部进行审核，作出行政许可决定；准予注册的，于法定时间内向申请人颁发《注册监理工程师执业资格注册证书》和注册监理工程师执业专用章。

五、行政许可办理期限初审期限为二十个工作日。

省建设厅政务服务中心自收到完整申请材料之日起，在二十个工作日内作出决定；因故经分管部长批准，可延长十个工作日。

监理工程师合同管理试题篇四

1.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的(  )。

a.10%

b.20%

c.30%

d.40%

2.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从(  )之日生效。

a.合同签订

b.合同登记

c.约定交付定金

d.实际交付定金

3.下列选项中，不属于无权代理的是(  )。

a.没有代理权而为代理行为

b.超越代理权限为代理行为

c.代理权终止为代理行为

d.不当代理行为

4.甲、乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。(环球网校监理工程师频道为您整理)合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是(  )。

a.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙双方承担

b.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半

c.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任

d.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任

5.下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是(  )。

a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行

b.合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效

c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失

d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式

6.在市场经济条件下，由于主要是依靠合同规范当事人的交易行为，合同的内容将成为实施(  )行为的主要依据。

a.建设工程

b.设备采购

c.勘察设计

d.违约责任

7.我国建设领域的核心制度是(  )。

a.法人负责制

b.招标投标制

c.工程监理制

d.合同管理制

8.关于法人的说法，错误的是(  )。

a.法人可以分为企业法人和非企业法人两大类

b.有独立经费的机关需要办理法人登记，经核准登记，具有法人资格

c.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格

d.非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人

9.保险合同一般是以(  )的形式订立的。

a.现金支票

b.保险单

c.银行汇票

d.银行保函

10.被保险人不包括(  )。

a.业主或工程所有人

b.承包商或者分包商

c.技术顾问

d.材料配送人员

11.招标人采用邀请招标方式的，应保证有(  )个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

a.2

b.3

c.4

d.5

12.取得(  )的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。

a.工程设计综合资质

b.工程设计专业资质

c.工程设计行业资质

d.工程设计专项资质

13.承办机电产品国际招标的招标机构应取得机电产品(  )代理资格。

a.国际招标

b.国内招标

c.公开招标

d.邀请招标

14.具有代为清偿债务能力的法人、(环球网校监理工程师频道为您整理)其他组织或者公民，可以作为(  )。

a.抵押人

b.代理人

c.保证人

d.法人

15.合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，连接主体的纽带的是(  )。

a.合同法律关系的内容

b.合同法律关系的.主体

c.合同法律关系的客体

d.合同法律关系的权力

16.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是(  )。

a.邀请对象的数目不应少于5家

b.邀请对象的数目以5～7家为宜

c.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间

d.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差

17.在工程建设的过程中，(  )是最为常用的一种担保方式。

a.质押

b.留置

c.保证

d.抵押

18.投标保证金将被没收的情况不包括(  )。

a.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标

b.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同

c.中标人根据规定未能提交履约保证金

d.投标人采用正当的手段中标

19.公开招标的优点不包括(  )。

a.招标人的选择范围较广

b.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人

c.有利于取得有竞争性的报价

d.招标时间短、费用低

20.根据《招标投标法》规定，(环球网校监理工程师频道为您整理)(  )要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提供。

a.招标文件

b.招标邀请书

c.授权委托书

d.保证人的保证书

1.b 2.d 3.d 4.d 5.d6.a 7.d 8.b 9.b 10.d

监理工程师合同管理试题篇五

1根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》，下列关于工程进度款的说法不正确的是()。

a.工程进度款支付方式或按月工程进度或按付款计划表申请付款。

b.发包人应在收到承包人提交的付款申请报告之日起的25日内审查并支付。

d.按月工程进度申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础。

参考答案:c。

2下列流水施工参数中，属于工艺参数的是。

a.施工过程。

b.施工段。

c.流水步距。

d.流水节拍。

参考答案:a。

3运用现金流量图可以全面、形象、直观地表示现金流量的三要素：()。

a.资金数额、方向、期间。

b.资金数额、流入、时间点。

c.大小、流出、时间段。

d.大小、方向、时间点。

参考答案:d。

4根据《合同法》，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的'物的，则()。

a.无论价格升降，均按新价格执行。

b.遇价格上涨时，按照新价格执行。

c.无论价格升降，均按原价格执行。

d.遇价格上涨时，按照原价格执行。

参考答案:d。

5在单因素敏感性分析中，当下降幅度为5.91%、项目投资额降低幅度为25.67%、经营成本上升幅度为14.82%时，该项目净现值为0，按净现值对、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为()。

a.——投资额——经营成本。

b.——经营成本——投资额。

c.投资额——经营成本——。

d.经营成本——投资额——。

参考答案:b。

6在评价投资方案经济效果时，如果a,b两个方案中缺少任何一个，另一个就不能正常运行，则a,b两方案称为()。

a.组合型。

b.互补型。

c.混合型。

d.相关型。

参考答案:b。

7静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费及()。

a.生产预备费。

b.调整预备费。

c.不可预见费。

d.因工程量误差而引起的工程造价的增减。

参考答案:d。

8根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是()。

a.评标委员会成员为7人以上单数。

b.联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同。

c.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

d.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保证金。

参考答案:c。

9我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的人员分别不少于()人。

a.20和10。

b.20和8。

c.12和8。

d.12和6。

参考答案:a。

10在融资的每股收益分析中，根据每股收益的无差别点，可以分析判断()。

a.企业长期资金的加权平均资金成本。

b.市场投资组合条件下股东的预期收益率。

c.不同销售水平下适用的资本结构。

d.债务资金比率的变化所带来的风险。

参考答案:c。

11在投资项目经济评价的不确定性分析中，敏感性分析的主要目的是()。

a.分析不确定因素的变化对项目评价指标的影响。

b.度量项目风险的大小。

c.判断项目承担风险的能力。

d.分析不确定因素发生变化的概率。

参考答案:a。

12在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后()h内向监理人提交书面报告。

a.24。

b.48。

c.72。

d.96。

参考答案:a。

13发达国家一般按照投资来源不同，将项目划分为政府投资项目和()。

a.企业投资项目。

b.国外投资项目。

c.私人投资项目。

d.国际投资项目。

参考答案:c。

14按照我国现行规定，外商投资企业总额1200万美元，注册资本最低要求是不得低于()。

a.420万美元。

b.500万美元。

c.400万美元。

d.480万美元。

参考答案:b。

15在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是().

a.流水节拍。

b.施工段。

c.流水强度。

d.施工过程。

参考答案:b。

a.1。

b.2。

c.3。

d.4。

参考答案:a。

17美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由()制订。

a.政府建设主管部门。

b.土木工程师学会。

c.各专业协会、大型工程咨询公司。

d.建筑师学会。

参考答案:c。

18根据国家现行规定，下列关于建设项目竣工验收的表述正确的是()。

a.无论规模大小，建设项目完工后均应进行初验，然后进行正式验收。

b.建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志。

c.由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。

d.施工单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况。

参考答案:c。

19某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有()条。

a.1。

b.2。

c.3。

d.4。

参考答案:b。

20作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理实施规划应()主持编制。

a.在开工之前由承包单位技术负责人。

b.在开工之前由施工项目经理。

c.在投标之前由承包单位技术负责人。

d.在投标之前由施工项目经理。

参考答案:b。

监理工程师合同管理试题篇六

1.甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。以下关于甲公司分立后500万元债务清偿问题的说法，正确的是(  )。

a.乙公司与丙公司均不承担清偿责任

b.应当由乙、丙公司承担连带责任

c.应当由丙公司承担全部债务

d.应当由乙公司承担全部债务

2.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从(  )之日生效。

a.合同签订

b.合同登记

c.约定交付定金

d.实际交付定金

3.下列选项中，不属于无权代理的是(  )。

a.没有代理权而为代理行为

b.超越代理权限为代理行为

c.代理权终止为代理行为

d.不当代理行为

4.甲、乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是(  )。

a.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙双方承担

b.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半

c.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任一

d.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任

5.下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是(  )。

a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行

b.合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效

c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失

d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式

6.合同履行中，应当先履行合同的一方可以中止履行合同的情形不包括(  )。

a.丧失商业信誉的

b.拖欠工程费的

c.抽逃资金以逃避债务的

d.经营状况严重恶化的

7.建设工程合同属于(  )。

a.单务合同

b.从合同

c.双务合同

d.无偿合同

8.有关债务人向第三人履行债务这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是(  )

a.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝

b.债务人对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用

c.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系

d.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向第三人承担违约责任

9.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，则(  )。

a.施工合同成立，且生效

b.施工合同成立，但不生效

c.施工合同不成立，但有效

d.施工合同不成立，不生效

10.最高人民法院的.司法解释认为，民间借贷(包括公民与企业之间的借贷)约定的利息高于银行同期同种贷款利率的(  )倍，为显失公平。

a.2

b.3

c.4

d.5

11.建设工程施工过程中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，承包人依据的是(  )。

a.先履行抗辩权

b.同时履行抗辨权

c.后履行抗辩权

d.代履行抗辩权

12.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按(  )的市场价格履行。

a.履行合同时订立地

b.履行合同时履行地

c.订立合同时订立地

d.订立合同时履行地

13.合同履行地点没有约定或约定不明确的，关于其确定方法的表述不正确的是(  )。

a.给付货币的，在给付货币一方所在地履行

b.交付不动产的，在不动产所在地履行

c.履行期限不明确的，债务人可以随时履行

d.履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行

14.下列选项中，(  )是指由于债权人的原因致使债务人无法向其交付标的物，债务人可以将标的物交给有关机关保存以此消灭合同的制度。

a.提存

b.抵押

c.保全

d.留置

15.某建设物资采购合同，采购方向供货方交付定金8万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为20万元，则采购方有权要求供货方支付(  )万元承担违约责任。

a.8

b.16

c.20

d.28

16.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是(  )。.

a.邀请对象的数目不应少于5家

b.邀请对象的数目以5～7家为宜

c.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间

d.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差

17.在开标时判定为无效的投标文件，应当(  )。

a.在初评阶段淘汰

b.不再进入评标

c.在详评阶段淘汰

d.在定标阶段淘汰

18.某建设工程的施工单项合同估价为l 200万元人民币，在施工中需要采用专有技术进行施工，该施工项目(  )方式发包。

a.应该采用邀请招标

b.应该采用公开招标

c.可以采用直接委托

d.应该采用议标

19.公开招标的优点不包括(  )。

a.招标人的选择范围较广

b.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人

c.有利于取得有竞争性的报价

d.招标时间短、费用低

20.下列选项中，(  )是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项。

a.暂列金额

b.保留金

c.预付款

d.暂估价

监理工程师合同管理试题篇七

合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。

a.履约担保

b.预付款担保

c.定金担保

d.实物担保

正确答案：b

第 2 题

建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。

a.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

b.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

c.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式

d.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

正确答案：d

第 3 题

(2008年)在fidic的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。

a.开标

b.发出中标函

c.提交履约保证

d.开工

正确答案：c

第 4 题

fidic施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。

a.合同签字日

b.下达开工令

c.基准日

d.风险事件发生日

正确答案：c

第 5 题

依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

d.委托人拒付合理化建议奖

正确答案：b

第 6 题

项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

a.委托代理

b.法定代理

c.指定代理

d.转代理

正确答案：a

第 7 题

接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。

a.要约到达受要约人之前

b.承诺通知到达要约人之前

c.承诺通知发出之前

d.承诺通知到达要约人之后

正确答案：a

第 8 题

承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。

a.工程延误索赔

b.工程变更索赔

c.工程加速索赔

d.合同工期索赔

正确答案：c

第 9 题

某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。

a.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

b.修改招标文件后重新招标

c.改为直接发包

d.用原招标文件重新招标

正确答案：b

第 10 题

某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。

a.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

b.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

c.承包人按合同约定的.拖期违约金的计算办法承担违约责任

d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

正确答案：c

第 11 题

建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

a.1个月

b.3个月

c.6个月

d.12个月

正确答案：c

第 12 题

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。

a.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

b.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

正确答案：d

第 13 题

能够作为保证人的是( )。

a.法人的职能部门

b.公司

c.学校

d.幼儿园

正确答案：b

第 14 题

某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。

a.按实际交货数量支付

b.按订购数量支付

c.待供货方补足数量后再按订购数量支付

d.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金

正确答案：b

第 15 题

实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。

a.总监理工程师

b.监理人

c.发包人

d.总监理工程师代表

正确答案：c

第 16 题

在订立合同时( )即可采用格式条款。

a.与对方协商一致

b.通知对方

c.未与对方协商

d.在要约中明确

正确答案：c

第 17 题

承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。

a.发包人承担

b.承包人承担

c.发包人和承包人共同分担

d.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付

正确答案：a

第 18 题

某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。

a.审查单位与监理单位共同承担

b.承包人与审查单位连带承担

c.承包人全部承担

d.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失

正确答案：c

第 19 题

作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处，也应取得相应的利益。

a.发包人

b.承包商

c.工程师

d.特殊分包商

正确答案：a

第 20 题

(2010年)某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。

a.自2月1日始，至12月5日止

b.自2月1日始，至12月20日止

c.自2月5日始，至12月5日止

d.自2月5日始，至12月20日止

正确答案：a

监理工程师合同管理试题篇八

1.企业的设立、变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下行为中，无需办理登记的是(  )。

a.企业分立

b.法定代表人更换

c.对外投资

d.公司破产

2.动产(  )是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

a.抵押

b.质押

c.留置

d.提存

3.下列组织中，具有保证人资格的是(  )。

a.国家机关

b.幼儿园、医院

c.具有代为清偿债务能力的公民

d.企业法人的分支机构、职能部门

4.保证合同生效后，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起(  )。

a.3个月

b.6个月

c.1年

d.2年

5.有关附条件和附期限合同的生效时间的说法中，正确的是(  )。

a.附生效期限的合同，自期限届至时失效

b.附终止期限合同，自期限届满时失效

c.附生效条件的合同，自条件成就时失效

d.附解除条件的合同，自条件成就时生效

6.对无效合同的免责条款理解不正确的是(  )。

a.造成对方人身伤害的免责条款无效

b.因过失造成对方财产损失的免责条款无效

c.因故意造成对方财产损失的免责条款无效

d.合同免责条款，是指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款

7.关于同时履行抗辩权的适用条件，表述不正确的是(  )。

a.合同中约定了履行的顺序

b.对方的对价给付是可能履行的义务

c.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

d.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务

8.下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是(  )。

a.故意隐瞒标的物的瑕疵

b.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有

c.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商

d.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标

9.下列合同中，属于单务合同的是(  )。

a.借款合同

b.赠与合同

c.保管合同

d.居间合同

10.m公司授权某采购员到n公司采购电脑，但该采购员用盖有m公司公章的空白合同文本与n公司订立了购买电视机的合同，则该合同(  )。

a.有效，由m公司向n公司支付货款

b.有效，由采购员向n公司支付货款

c.无效，由采购员向n公司支付货款

d.无效，m公司退货，n公司的损失自行承担

11.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按(  )执行。

a.原价格

b.新价格

c.订立地的市场价格

d.交付地的市场价格

12.建设工程合同的纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由(  )人民法院管辖。

a.原告住所地

b.被告住所地

c.工程所在地

d.合同签订地

13.当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时(  )。

a.要约生效

b.承诺生效

c.合同生效

d.合同成立

14.材料供应商以败坏施工名誉要挟施工企业与其订立材料买卖合同，则该合同为(  )。

a.效力待定合同

b.有效合同

c.无效合同

d.可变更、可撤销合同

15.人民法院应当在受理撤销裁决申请之e1起(  )内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

a.15天

b.30天

c.2个月

d.6个月

16.建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是(  )。

a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

b.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

c.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

17.非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的(  )。

a.公正性

b.系统性

c.完整性

d.合法性

18.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人(  )。

a.可以自行招标，且无须备案

b.可以自行招标，但应当备案

c.必须进行公开招标

d.必须委托中介机构代理招标

19.监理人在败理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，监理人有权按专用条款的约定获得经济奖励，奖金的计算办法是(  )。

a.奖励金额=合同约定的报酬×报酬比率

b.奖励金额=工程费用节省额×报酬比率

c.奖励金额=工程监理酬金×报酬比率

d.奖励金额=具体商定报酬额×报酬比率

20.投标人在投标过程中出现(  )时，招标人可以没收投标保证金。

a.投标文件未按照招标文件的要求予以密封

b.投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认

c.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议

d.投标人在投标有效期内撤销投标书

21.根据《中华人民共和国合同法》规定，债权人转让权利的，(  )。

a.无需通知债务人

b.无需通知债务人，但当事人另有约定的除外

c.应当通知债务人，但无需征得债务人的同意

d.应当通知债务人，且必须征得债务人的`同意

22.下列选项中，可以不进行招标的项目是(  )。

a.施工单项合同估算价在200万元人民币以上

b.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在150万元人民币以上

c.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

d.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

23.正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。其中属于直接成本的是(  )。

a.办公设施费

b.交通费、差旅费

c.公司使用的水、电、气费用

d.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用

24.合同管理涉及的有关各方按照(  )订立合同后，任何一方都不能将合同转让给第三者。

a.公证原则

b.诚实信用原则

c.科学原则

d.自愿原则

25.发包人应提供的文件和资料中，设计依据文件和资料不包括的是(  )。

a.工程勘察资料

b.设计依据的标准

c.城市规划许可文件

d.经批准的项目可行性研究报告或项目建议书

26.下列各设计阶段的工作任务中，属于施工图设计的内容是(  )。

a.修正初步设计

b.建筑设计

c.设备设计

d.工艺设计

27.建设工程设计合同履行时，属于发包人责任的是(  )。

a.解决施工中出现的设计问题

b.保护设计人的知识产权

c.保证设计质量

d.对外商的设计资料进行审查

28.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计阶段成果完成后，应由(  )组织鉴定和验收。

a.发包人

b.承包人

c.监理单位

d.设计单位

29.在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，(  )应负责对该设计资料进行审查。

a.发包人

b.监理人

c.设计人

d.承包人

30.施工合同是建设工程合同的一种，它是(  )，在订立时应遵守自愿、公平、诚实信用等原则。

a.单务有偿合同

b.诺成合同

c.双务有偿合同

d.实践合同