违约责任承诺函 违约责任承诺书(精选15篇)
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
违约责任承诺函篇一
中国工商银行股份有限公司宁夏分行:
如我方中标中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程,为保证中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用,我方做如下承诺:
(一)工程质量保修范围和内容。
在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。
质量保修的内容为施工图内的全部内容。
(二)质量保修期。
2、电气管线、上下水管线安装工程为两年;。
3、供热及供冷为两个采暖期及供冷期;。
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为/年;。
5、其他约定:(关于保修责任期的延长)按《建设工程管理条例》条款执行。
1、属于保修范围和内容的项目,我方将在接到修理通知之日起7天内派人修理。若我方不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)我方。
在接到事故通知后,将立即组织维修人员到现场盔行抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的该工程合理使用期限内,我方确保地基基础与主体结构工程的质量。
(四)保修保证措施,详见施工组织设计第289页“14.工程保修措施及承诺”。
(五)违约经济处罚:如承包人完成工程施工竣工验收后,我公司承诺:如我公司未执行以上保修措施和承诺,则愿接受不低于所投工程总造价的5‰的经济处罚。
特此承诺。
投标人:宁夏建工集团有限公司(盖单位章)。
法定代表人或委托代理人:
1、支付违约金。
违约金:指合同当事人在合同中约定的,在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时,向对方当事人支付的一定数额的金钱。
2、损害赔偿。
损害赔偿:是指因合同一方当事人的`违约行为而给对方当事人造成财产损失时,违约方向对方当事人所作的经济补偿。
3、继续履行。
咎续履行:是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令,强迫债务人在指定期限内履行合同债务。
4、其他补救措施。
照本法第六十一条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。
文档为doc格式。
违约责任承诺函篇二
在我单位中标之后,我单位将从以下方面制定工期进度保障措施,保证在工期内顺利完成各标段的生产任务:
1、严格执行甲方关于生产进度保障措施的各项条款。
2、做好安全保障工作,严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《长庆油田石油与天然气钻井井控实施细则》等国家、行业有关的安全生产标准和规定,建立健全各项规章制度,做好安全大检查工作,建立完善应急救援预案,防止因安全事故影响下的工期延误。
3、做好前期准备工作,在工期开始前做好设备、原料的'检验入库,人员的安全培训等各方面工作,做到有生产指令就能提供服务,保障甲方施工进度。
4、在每口井的固井施工前期做到早联系、早准备、早实施的三早原则,为切实提升工作效提供保障。
5、做好特殊情况下的生产指令安排,如:复杂路况、特殊天气、工农关系等。
6、积极主动了解甲方施工指令,确保按时施工。
7、在一些重点井、难点井中按照甲方要求随时待令,按时到井。
8、如因我方自身生产调度失误,造成甲方工期延误,由我方承担甲方损失。
以上是我们向甲方做出的郑重承诺,请予以监督。
承诺单位:
日期:
违约责任承诺函篇三
本企业郑重承诺:
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加(具体的工程项目名称)的投标;。
二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;。
五、不向采购人或者评标委员会成员贿赂以牟取中标;。
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标;。
七、不扰乱宁国市政府招标采购市场秩序;。
八、不在开标后进行虚假恶意投诉;。
九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的`项目转包、分包于他人。
本公司若有违反本承诺内容的行为,愿意承担法律。
文档为doc格式。
违约责任承诺函篇四
中国工商银行股份有限公司宁夏分行:
如我方中标中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程,为保证中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用,我方做如下承诺:
(一)工程质量保修范围和内容
在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。
质量保修的内容为施工图内的全部内容。
(二)质量保修期
2、电气管线、上下水管线安装工程为两年;
3、供热及供冷为两个采暖期及供冷期;
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为/年;
5、其他约定:(关于保修责任期的延长)按《建设工程管理条例》条款执行。
(三)质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目,我方将在接到修理通知之日起7天内派人修理。若我方不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)我方
在接到事故通知后,将立即组织维修人员到现场盔行抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的该工程合理使用期限内,我方确保地基基础与主体结构工程的质量。
(四)保修保证措施,详见施工组织设计第289页“14.工程保修措施及承诺”。
(五)违约经济处罚:如承包人完成工程施工竣工验收后,我公司承诺:如我公司未执行以上保修措施和承诺,则愿接受不低于所投工程总造价的5‰的经济处罚。
特此承诺
投标人:宁夏建工集团有限公司(盖单位章)
法定代表人或委托代理人:
违约责任的承担方式有以下几种:
1、支付违约金
违约金:指合同当事人在合同中约定的,在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时,向对方当事人支付的一定数额的金钱。
2、损害赔偿
损害赔偿:是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时,违约方向对方当事人所作的经济补偿。
3、继续履行
咎续履行:是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令,强迫债务人在指定期限内履行合同债务。
4、其他补救措施
照本法第六十一条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。
违约责任承诺函篇五
根据项目部的'指令,文科楼定于20xx年9月4日基础完工,20xx年10月20日主体封顶(含二层墙体砌筑)。
考虑到时间紧、任务重,为确保如期保质保量完成班组各自承担的任务,我班组慎重做出如下承诺。
(一)、与相关班组密切配合,服从项目施工员的管理。
(二)、按时保质保量完成周计划工作任务,如不能完成,每推迟一天愿承担1000元的罚款,依次累计。
(三)、水电预埋工作与钢筋绑扎同时进行,并在钢筋绑扎完成后半天内完成所有工作。
(四)、主体施工阶段保证8~12人。
(五)、如能如期完成项目指令工期目标,项目奖励班组3000元;如不能如期完成,班组愿承担奖金双倍数额的罚款。
水电班:
20xx年8月26日。
违约责任承诺函篇六
投标保证金证明。
在征得招标人同意并在鄂州市招投标监督管理局备案后,后任继续行使合同文件约定的前任职权,履行前任的义务。
3、我公司承诺,即使征得了招标人和鄂州市招投标监督管理局的同意,该行为仍视为我公司违约。若更换项目经理,按中标价的1%支付违约金;更换技术负责人按中标价的0.5%支付违约金。4、招标人认为有不能胜任相应岗位的承包人管理班子成员,可要求中标人(承包人)更换和调整,直到满意为止,并按中标价的0.5%支付违约金。
1/。
3__来源网络整理,仅作为学习参考投标人:
法定代表人(签字):
1.4.3项目班子其他管理人员承诺书;
致:(招标人)。
作为工程的投标人,一旦中标,我方郑重承诺:
除项目经理、技术负责人按投标文件承诺的到位外,我公司不会派投标文件承诺的项目班子其他管理人员以外的人员参与管理本工程,否则视为我公司违约,招标人有权终止合同,并没收履约保证金。同时由发包人向鄂州市招投标监督管理局报告。由鄂州市招投标监督管理局视情给予承包人6个月至3年的在鄂州市投标资格限制。
投标人:
法定代表人(签字):
2/3。
__来源网络整理,仅作为学习参考违约承诺书。
本人承诺,今因向先生借款人民币(大写)元,于年月日归还。若未在上述期限内将借款归还,按借款金额的按日支付违约金。超过三日未全额归还借款金额的按十五日计算违约金额,超过七日未全额归还借款金额的按三十日计算违约金额。若因此造成任何纠纷,由本人承担一切责任及损失。特此承诺!承诺人:
日期:年月日
3/3。
__来源网络整理,仅作为学习参考。
违约责任承诺函篇七
真诚感谢您们对我公司的信任和支持,邀请我公司参加祁门财富广场工程的投标,根据招标文件、施工图纸,并经现场勘查和认真研究后决定,对该工程招标文件中的所有条款全部接受,并做出以下承诺:
一.工期承诺:总工期12个月内交付使用,拟计划开竣工时间:交付使用,拟计划开竣工时间:20xx年2月9日至20xx年2月9日。
承诺施工期间自行处理可能出现的干扰,保证顺利施工,不耽误工期。
二.工程质量承诺:承诺本工程将严格按设计图纸及现行施工规范施工,确保工程一次性验收达到合格等级。
三.安全文明施工承诺:承诺文明施工,确保施工安全,若因我方施工管理不善而造成的一切事故,我公司承担全部责任。
四.我公司拟委派优秀项目经理同志担任本工程项目经理。
并承诺中标后不更换投标书中的项目经理及项目管理人员。
五.履约承诺:中标后及施工中没有挂靠、转包行为,且一切账务的企业名称均与中标时的企业名称完全一致,否则招标人有权中止合同,我方将为此造成的`损失负全责,并承诺本工程不拖欠农民工工资。
六.承诺若在施工中未落实投标文件中承诺的相应措施及其他承诺条款,业主有权在履约保证金中扣除违约金额,给招标人造成经济损失,我公司愿承担赔偿责任。
七.回访保修目标:我们将严格按“国务院《建筑工程质量管理条例》”规定的保修范围进行回访保修工作。
承诺保修期内不论发生何种工程质量事故均由我公司承担责任。
若出现质量问题,我公司未能及时配合处理,业主有权使用保修款进行质量事故的处理。
八.承诺投标过程中没有围标、陪标、串标行为。
如评标委员发现后将按有关规定执行。
xxx。
20xx年xx月xx日。
违约责任承诺函篇八
诚信投标承诺书范文(装订于投标文件首页)本企业郑重承诺:
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加(具体的工程项目名称)的投标;
二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;
五、不向采购人或者评标委员会成员贿赂以牟取中标;
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标;七、不扰乱宁国市政府招标采购市场秩序;八、不在开标后进行虚假恶意投诉;九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。
本公司若有违反本承诺内容的行为,愿意承担法律责任,包括:愿意接受相关行政主管部门作出的处罚,愿意接受宁国市政府招标采购监管中心、宁国市招标采购中心作出的罚没投标保证金或履约保证金、限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。
投标人(签字盖章):
法定代表人(签字盖章):
投标企业(盖章):年月日
《投标信誉承诺书范本》
真诚感谢您们对我公司的'信任和支持,邀请我公司参加祁门财富广场工程的投标,根据招标文件、施工图纸,并经现场勘查和认真研究后决定,对该工程招标文件中的所有条款全部接受,并做出以下承诺:
一.工期承诺:总工期12个月内交付使用,拟计划开竣工时间:交付使用,拟计划开竣工时间:20xx年2月9日至20xx年2月9日。
承诺施工期间自行处理可能出现的干扰,保证顺利施工,不耽误工期。
二.工程质量承诺:承诺本工程将严格按设计图纸及现行施工规范施工,确保工程一次性验收达到合格等级。
三.安全文明施工承诺:承诺文明施工,确保施工安全,若因我方施工管理不善而造成的一切事故,我公司承担全部责任。
四.我公司拟委派优秀项目经理#####同志担任本工程项目经理。
并承诺中标后不更换投标书中的项目经理及项目管理人员。
五.履约承诺:中标后及施工中没有挂靠、转包行为,且一切账务的企业名称均与中标时的企业名称完全一致,否则招标人有权中止合同,我方将为此造成的损失负全责,并承诺本工程不拖欠农民工工资投标承诺书范本6篇投标承诺书范本6篇。
六.承诺若在施工中未落实投标文件中承诺的相应措施及其他承诺条款,业主有权在履约保证金中扣除违约金额,给招标人造成经济损失,我公司愿承担赔偿责任。
七.回访保修目标:我们将严格按“国务院《建筑工程质量管理条例》”规定的保修范围进行回访保修工作。
承诺保修期内不论发生何种工程质量事故均由我公司承担责任。
若出现质量问题,我公司未能及时配合处理,业主有权使用保修款进行质量事故的处理
八.承诺投标过程中没有围标、陪标、串标行为。
如评标委员发现后将按有关规定执行。
特此承诺
#######有限公司法人
代表:祝作标
二〇一二年一月十二日
《投标信誉承诺书范本》
致平顶山市农林水利局:
我公司参加本项目投标,现就有关事项向招标人郑重承诺如下:
1.项目质量达到合格,若因我方原因造成项目质量未达到投标文件所报质量等级,我公司无条件返修并且承担由此给贵单位造成的一切损失及赔偿费用。
在工程限定期限内我方不能按照要求进行整改的,贵单位有权终止承包合同,并追究由此一起的一切责任。
保证投标文件内容无任何虚假
若评标过程中查有虚假,同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金;若中标之后查有虚假,同意被废除授标并被没收履约保证金。
2.招标人有权对我公司进行实地考察。
我公司保证所提供资料的真实性。
保证不借用他人资质投标或出借资质给他人投标,、不使用非法手段获取中标。
如存在上述行为,同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金;若中标之后发现有上述行为,同意被废除授标并被没收投标保证金和履约保证金。
《投标信誉承诺书范本》
企业信誉承诺书企业信誉承诺书 (盖单位章)法定代表人或其委托代理人: (签字) 最新(诚信投标承诺书)诚信投标承诺书 本人以企业法定代表人 的身份郑重承诺:
八、保证参加项目投标的建造师无在建工程,若有违反,视为弄虚 作假,取消投标、中标资格; 九、如在投标过程和公示期间进行投诉,保证按照《工程建设项目 招标投标活动投诉处理办法》要求进行。
本公司若有违反承诺内容的行为,自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理, 愿意承担法律责任。
如已中标的,自动放弃中标资格;给招标人造成 损失的,依法承担赔偿责任。
投标单位(公章): 法定代表(签字并盖章): 诚信投标承诺书诚信投标承诺书 本人以企业法定代表人的身份 郑重承诺:
在资格审查时须提交工程所在地建设主管部门出具的建造师变更 手续或项目竣工 验收报告。
否则在资格审查时发现或中标后有投诉, 视同参加投标的资格审查提交手续不全,取消中标资格; 一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为,保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。
投诉内容符合要求,投诉 材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字,并附有关身份证 明复印件。
以上内容我已仔细阅读,本公司若有违反承诺内容的行 为,自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关 处理,愿意承担法律责任。
如已中标的,自动放弃中标资格;给招标 人造成损失的,依法承担赔偿责任。
营造诚实守信的市场环境,我单 位自愿将本单位相关会员信息通过 xxx市投标人诚信信息数据库系统予以登记发布,上述信息均经我 单位确认无误,并自愿做出如下承诺:
1、凡我单位经xxx市网上招标系统参与投标项目, 在资格审查 和投标时所提交的企业业绩和获奖等信息,我单位均事先在信息系统 中对外披露,未批露的信息可不作为我单位资格审查和评标的依据。
违约责任承诺函篇九
本企业郑重承诺:
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加(具体的工程项目名称)的投标;。
二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;。
五、不向采购人或者评标委员会成员贿赂以牟取中标;。
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标;。
七、不扰乱宁国市政府招标采购市场秩序;。
八、不在开标后进行虚假恶意投诉;。
九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的`项目转包、分包于他人。
本公司若有违反本承诺内容的行为,愿意承担法律。
违约责任承诺函篇十
一.违反本公约租户义务条款规定的,物业管理公司有权处理,并要求限期整改;逾期不整改的,有权强制整改,包括采取停水、停电、停气等催改措施;对该步行街公共利益造成损失的,物业管理单位有权要求责任人予以赔偿并承担违约金;强制整改措施予以公告,赔偿金和违约金纳入公共收入。赔偿金和违约金的项目及标准,由物业管理公司议定,经物业管理主管部门核准后执行。
二.租户不按规定缴交管理服务费、维修基金等费用以及赔偿金、违约金的,处以每日千分之二的.滞纳金;无正当理由逾期三个月仍拒绝缴交的,物业管理公司可采取停水、停电、停气等催缴措施及通过法律途径追讨上述费用之权利。
租 户:
签约代表:
见 证 人:广东xx律师事务所(公章)
见证律师:(签名)
年 月 日
在我单位中标之后,我单位将从以下方面制定工期进度保障措施,保证在工期内顺
利完成各标段的生产任务:
1、严格执行甲方关于生产进度保障措施的各项条款。
2、做好安全保障工作,严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《长庆油田石油与天然气钻井井控实施细则》等国家、行业有关的安全生产标准和规定,建立健全各项规章制度,做好安全大检查工作,建立完善应急救援预案,防止因安全事故影响下的工期延误。
3、做好前期准备工作,在工期开始前做好设备、原料的检验入库,人员的安全培训等各方面工作,做到有生产指令就能提供服务,保障甲方施工进度。
4、在每口井的固井施工前期做到早联系、早准备、早实施的三早原则,为切实提升工作效提供保障。
5、做好特殊情况下的生产指令安排,如:复杂路况、特殊天气、工农关系等。
6、积极主动了解甲方施工指令,确保按时施工。
7、在一些重点井、难点井中按照甲方要求随时待令,按时到井。
8、如因我方自身生产调度失误,造成甲方工期延误,由我方承担甲方损失。
以上是我们向甲方做出的郑重承诺,请予以监督。
违约责任承诺函篇十一
1、支付违约金。
违约金:指合同当事人在合同中约定的,在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时,向对方当事人支付的一定数额的金钱。
2、损害赔偿。
损害赔偿:是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时,违约方向对方当事人所作的经济补偿。
3、继续履行。
继续履行:是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令,强迫债务人在指定期限内履行合同债务。
4、其他补救措施。
照本法第六十一条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。
违约责任承诺函篇十二
一.违反本公约租户义务条款规定的,物业管理公司有权处理,并要求限期整改;逾期不整改的,有权强制整改,包括采取停水、停电、停气等催改措施;对该步行街公共利益造成损失的。
物业管理单位有权要求责任人予以赔偿并承担违约金;强制整改措施予以公告,赔偿金和违约金纳入公共收入。赔偿金和违约金的项目及标准,由物业管理公司议定,经物业管理主管部门核准后执行。
二.租户不按规定缴交管理服务费、维修基金等费用以及赔偿金、违约金的,处以每日千分之二的滞纳金;无正当理由逾期三个月仍拒绝缴交的,物业管理公司可采取停水、停电、停气等催缴措施及通过法律途径追讨上述费用之权利。
发展商:东莞市xx实业发展有限公司 管理者:东莞市xx物业服务有限公司
法定代表人: 法定代表人:
租 户:
签约代表:
见 证 人:广东xx律师事务所(公章)
见证律师:(签名)
年 月 日
甲方(出卖人):****都城物业发展有限公司
乙方(买受人):****劲松路甲1号松华园小区 单元 房业主
鉴于:
1、xx年 月 日,甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号: ),乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿),乙方已向甲方支付购房款人民币 元。
2、甲方应于xx年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的'《入住通知书》,甲方自xx年5月20日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至xx年5月19日。
5、乙方已于xx年5月30日办理了入住手续,接收了商品房。
6、自xx年11月1日起至xx年5月19日止,甲方逾期交房201日,对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币 元。
甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行
一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币 元,于xx年 月 日前以现金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。
三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。
四、本协议自双方签字盖章之日起生效。
五、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:________ 乙方:________
________ 年________ 月________ 日
装修过程中,严格执行本小区《装修管理办法》及其附件的相关规定,如有下述违约事宜发生,将承担经济处罚。
备注:本承诺书经施工单位负责人签字确认后,张贴于施工现场,便于施工人员遵守执行;以上费用发生时物业公司将从施工单位所交纳的装修保证金中扣除。
施工单位负责人签字确认:
日期:
违约责任承诺函篇十三
若我司中标,承诺本项目服务过程中均参照质量管理和质量保证标准中的内容进行。确保承接的每一项工程都达到相应的质量标准或技术规范。
在服务过程中我公司提出以下违约承诺:
1、因我方服务质量等问题导致修改或变更所发生的一切费用,均由我方负担,工期不变。
2、我方不能按期按要求保质保量完成工程,除承担相关责任外,合同履约保证金甲方不予退回。
3、因我方原因,未能按规定时间完成有关工作的,每延误一天,甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。
4、由于我方原因造成试验成果质量低劣,不能满足大纲要求时,应继续完善试验工作,其费用由我方承担。
5、如我方提供的咨询服务文件不符合质量要求,在甲方提出要求后7天内无条件修改,其费用由乙方承担。
6、若甲方发现我方派出的服务人员或提供的服务不符合合同要求,我方在3天之内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的服务,否则甲方有权终止合同,并保留追究我方责任及要求赔偿损失的权利。
公司。
welcometodownload!!
欢迎您的下载,资料仅供参考!
-可编辑修改-。
违约责任承诺函篇十四
我公司承建的贵单位 工程项目,合同价款 元,合同工期 。
我公司承诺,上述工程项目涉及的`包括企业所得税在内的地方各税费,我公司均自愿在郫县申报缴纳。
特此承诺
法定代表人签字:
(公章)
年 月
根据项目部的指令,文科楼定于20xx年9月4日基础完工,20xx年10月20日主体封顶(含二层墙体砌筑)。
考虑到时间紧、任务重,为确保如期保质保量完成班组各自承担的任务,我班组慎重做出如下承诺。
(一)、与相关班组密切配合,服从项目施工员的管理。
(二)、按时保质保量完成周计划工作任务,如不能完成,每推迟一天愿承担1000元的罚款,依次累计。
(三)、水电预埋工作与钢筋绑扎同时进行,并在钢筋绑扎完成后半天内完成所有工作。
(四)、主体施工阶段保证8~12人。
(五)、如能如期完成项目指令工期目标,项目奖励班组3000元;如不能如期完成,班组愿承担奖金双倍数额的罚款。
水电班:
20xx年8月26日
违约责任承诺函篇十五
若我司中标,承诺本项目服务过程中均参照质量管理和质量保证标准中的内容进行。确保承接的每一项工程都达到相应的质量标准或技术规范。
在服务过程中我公司提出以下违约承诺:
1、因我方服务质量等问题导致修改或变更所发生的一切费用,均由我方负担,工期不变。
2、我方不能按期按要求保质保量完成工程,除承担相关责任外,合同履约保证金甲方不予退回。
3、因我方原因,未能按规定时间完成有关工作的,每延误一天,甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。
4、由于我方原因造成试验成果质量低劣,不能满足大纲要求时,应继续完善试验工作,其费用由我方承担。
5、如我方提供的咨询服务文件不符合质量要求,在甲方提出要求后7天内无条件修改,其费用由乙方承担。
6、若甲方发现我方派出的服务人员或提供的服务不符合合同要求,我方在3天之内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的服务,否则甲方有权终止合同,并保留追究我方责任及要求赔偿损失的权利。
公司。