最新单项工程承包合同(通用9篇)
现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
单项工程承包合同篇一
甲方：
乙方：
一、工程名称：_________________
二、工程内容：______________________________________________。
三、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有模板的制作、安装、拆模、清模、工完场清及现场文明施工中的工作内容，每平方米____________元(该承包单价已包含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉、员工自身安全防护用品在内)。
四、组织领导
甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
甲方：
乙方：
单项工程承包合同篇二
乙方：__________
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围：
四、工程期限：承包价格及承包方式：
五、付款方式：
六、双方责任：甲方监督乙方施工进度、工程质量、如有问题双方协商解决，产生费用由乙方负责。
七、因承包方造成的返工，安全事故、质量事故等费用全部由乙方负责。
八、按规范要求施工，质量达到国家验收合格标准。
本合同一式三份，双方签订后生效，结束后自然终止，合同未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
单项工程承包合同篇三
发包单位(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。
第二条：施工方案
1、护坡
(1)基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的`青砖或红砖)。
(2)拆除厕所旁房屋三间，作进出路。
第三条：合同工期
第四条：其它
本合同于_________年____月____日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。
发包单位(甲方)(盖章)
授权代理人(签字或盖章)：
联系电话：
承包人(签字或盖章)：
联系电话：
_________年____月____日
单项工程承包合同篇四
甲方：
乙方：
为完善经济承包责任制，并结合安徽金煌建设集团有限公司企业章程，以安徽金煌建设集团有限公司为发包单位(以下简称甲方)和以(以下简称乙方)为经营承包责任人，由承包人实行单项工程责任承包制，进行综合考核，定包干、定责任，为明确发承包之间的经济关系和经济责任，经双方协商一致，就本项工程的有关事宜达成如下条款。
一、承包条件
1、承包方应严格遵守甲方各项规定和履行本合同各项条款。
2、按甲方规定，乙方必须向甲方交纳风险抵押金万元。风险抵押金在工程竣工交付后且外部无欠款后一次性返还。
3、乙方应具有一定的流动资金，以确保工程顺利完工。
4、乙方组织机构应健全，五大员领导班子应具有一定的施工技能及经济头脑，能适应建筑市场的变化和发展。
5、认真贯彻执行《工程建设质量管理条例》《建设工程安全管理条例》，实施iso9002：20____质量体系标准和安徽金煌建设集团有限公司《项目施工管理办法》、《企业建筑工程施工工艺标准》。
6、乙方必须服从甲方对其施工过程中质量、进度、安全、财务的全面管理。
二、人事安排
1、为保证企业经营向健康方向发展，承包人组织机构要健全，并具有上级主管部门颁发的岗位证，且无不良行为记录。
2、承包人的任免权属安徽金煌建设集团有限公司，其他管理人员由乙方自行安排，报甲方备案，若管理人员不能胜任其工作岗位，甲方有权对其管理人员进行更换调整。
承包人在承包期内有触犯国家刑律、违法、渎职或其它严重过失的，甲方有权取消乙方承包资格，同时终止合同。
三、承包项目概况
1、工程名称：
2、工程造价： 元
3、承包范围：施工图范围内
4、付款方式：执行建设单位工程合同付款方式，并扣除甲方合同规定的管理费。
5、承包人承诺对甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的全部内容已完全了解，并承诺在任何情况下本项目的合同义务及市场风险由承包人承担(包括工程停工、业主破产等致工程款无法回收等情况)。
四、施工工期
本工程工期按照建设工程施工合同(以建设单位批准的开工报告为准)工期，乙方严格履行合同工期，按期竣工交付，提前或逾期交付，执行建设单位《建设工程施工合同及补充协议》相应条款。
五、工程质量
1、工程竣工验收质量等级为工程。
2、乙方必须严格按照现行的施工规范、管理条例及施工工艺标准进行组织施工，严要求、重检查、保质量。
六、安全、文明
1、本工程施工现场确保达到市级建设施工质量安全工地。
2、乙方必须严格按照《建筑安全文明生产管理条例》及市建委质量安全处和公司有关安全文明规章制度组织施工。
七、质量安全奖罚
一、奖则：
1、获"市级主体结构优质工程奖"或市级"新材料新技术"示范工程均给予奖励元;获"市级优质工程奖杯"给予元奖励。
2、获省级"新材料新技术应用"示范工程奖励
3、获省级优质"黄山杯"工程"给予元奖励。
4、获"市级安全质量标准化示范工地"奖励元。
5、获"市十佳文明工地"奖励
6、获省级安全质量标准化示范工地奖励
7、获国家aaa级安全文明标准化工地奖励及企业工程质量或安全文明大检查中获通报表彰的分别奖励元。
8、其他未注明工程质量、安全文明获奖项目，根据以上同等奖励执行。
工程质量、安全文明奖励部分不重复计算，同一项目按最高奖项奖励准。以证书(原件)奖杯报公司备案存档为奖励依据。
二、罚则：
1、单位工程与公司或建设单位签订的合同中明确必须达到市级质量安全"双示范"工地的或省级安全文明标准化工程、省级优质工程"黄山杯"工程的，而实际目标未达到，甲乙双方签订的`"建设工程施工合同"中约定的标准进行罚款外，另增加公司按其相应奖项奖励的%罚款。
2、分公司或项目部施工的单位工程一次验收合格率必须达到100%，如因不合格的分部(子分部)，分项工程不合格，必须无条件返修达合格标准，同时给予元罚款。
3、在主管部门组织的工程质量或安全文明等大检查或巡查中被确认不合格或受到通报批评、记不良记录、网上黄牌预警告的均给予元罚款，并取消该项目年终评优资格，同时追究有关人员责任。
4、对公司日常巡查和季度检查下发的工程质量、安全文明隐患整改通知未按整改时间整改并书面报公司备案的(必须由项目负责人签字的整改报告)及整改不力者一次给予元罚款，连续三次整改不力者将暂停施工，直至整改合格。
5、项目施工管理综合评价不合格项目，按工管字20____(02)号《关于对项目施工管理进行综合评价的实施办法》处理。
6、项目部对质量、技术、进度、安全文明施工环境保护工作不力的且造成直接经济损失达到元及以上的，同时给公司声誉造成较大影响，除承担直接损失外，另给予经济处罚元。
7、不履行或不积极履行工程竣工保修有关条例的，视其情节每次给予元至元罚款，若保修不及时造成更大损失或社会影响的加倍罚款。
8、项目部或分公司在建工程未与劳务公司签订劳务合同和未与民工签订劳动合同，且管理混乱导致民工群体投诉或上访(三人及其以上)，公司督促后仍未能及时处理造成不良影响，罚款元，必要时追究承包人责任。
9、项目部或分公司管理体系管理行为要符合公司宏观控制要求，管理体系不能正常运转，不对施工现场进行系统管理的将视情节给予暂停局部施工、黄牌预警、约谈单位负责人的处罚，直至整改合格为止。
10、不及时向公司工程部申报验收，不执行公司"六到位"验收程序，擅自进行下道工序施工的，发现一次罚款元。
八、甲、乙双方责任
(一)甲方责任：
1、按照合同规定的各项条款及安徽金煌建设集团有限公司的各项规章制度，负责组织并指导乙方按计划全面实施。
2、对乙方上报的经营成果进行复查和审计，组织或聘请有关人员对乙方的资产进行审计，并做出审计结论。
3、按现行的施工规范，施工质量验收统一标准及企业施工工艺标准和要求，负责对本工程的质量、进度、安全生产、文明施工监督检查、技术指导和服务。
4、建立健全财务制度和监审制度，对资金实行专款专用，保证资金合理使用，确保工程顺利开展。
(二)乙方责任：
1、严格遵守国家及行业主管部门和甲方关于财经工作的规章制度，严格财经纪律，加强成本核算。
2、本工程开工前必须把预算及材料分析报甲方财务部、工程部。
3、对工程质量、进度、安全文明等各项工作制定具体措施，并全面组织实施，对分部(子分部)分项验收前必须按照安徽金煌建设集团有限公司"六到位"要求及时上报公司进行组织验收，甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同及补充协议》的全部义务和责任由乙方负责完成和承担。
4、按合同约定的比例及时缴纳税费。
5、工程款必须转入甲方指定的帐号，实行专款专用，用于本工程建设施工，在甲方帐户上不得超支用款，不得私自将工程款转入其他帐户，或直接从建设单位支取现金及有价物品(若甲供材料，其数量价格必须报公司核准后，方可办理手续)，违者视为乙方侵占甲方资金，乙方除返回全部款项外，并按合同造价的%对乙方进行处罚，同时由乙方承担由此发生的经济损失和法律责任，不允许个人从建设单位支取工程款，一经查实，甲方取消乙方承包资格，情节严重的交由司法机关处理。
6、及时催要工程进度款，工程竣工后15天内向建设单位提交工程决算书，并及时办理决算，结清尾款。
7、负责本工程竣工后的资料备案手续和保修工作，并承担所产生的费用。
8、经济责任：
(1)乙方实行独立核算，自负盈亏，在承包期及工程决算后所发生的一切债权债务均由乙方负责清理、偿还，乙方缴清税费等各项费用后利润部分由乙方自由支配使用。
(2)乙方因管理不善，造成亏损，甲方将以乙方的风险抵押金充抵亏损，不足时以乙方所有财产包括家庭财产进行偿付。
(3)乙方及下属所有人员对外签订的经济合同或出具的条据未经甲方财务部签字认可，甲方概不负责，由此产生的一切经济损失均乙方承担。
(4)乙方对其下属管理人员以及职工，必须签订劳务合同，按月结清工人工资款。
(5)乙方必须结清外购材料款，若出现经济纠纷，一律由乙方负责，甲方将根据涉及金额大小给予处罚，严重时移交司法机关处理。
(6)因乙方原因，并未经甲方批准和建设单位同意造成本工程停工或不能继续施工，由此而产生的一切经济损失和法律责任均由乙方承担。
(7)工人工资、保险、医药费及伤亡事故费用均由乙方自行安排。
(8)本工程施工所造成的所有债权、债务均由乙方承担，如造成甲方损失，由乙方以所有财产进行偿还，并加付%的赔偿金。
(9)如甲方代付项目部的一切债务，则乙方负责偿还给甲方。
(10如乙方原因，造成工程不能继续施工，甲方可能直接进行施工，产生的一切经济费用由乙方偿还给甲方，并由乙方承担一切责任。
九、收费标准
1、甲方收费：
甲方收取管理费为工程造价的%，甲方不在收取其它费用。所收取的管理费不返还乙方，收取管理费的基数为本工程的备料款、进度款、决算款。
十、本合同为企业内部承包合同，未尽事宜执行国家有关政策和行业主管部门的规定及甲方的规章制度。
十一、本合同一式两份，甲乙双方签字后即生效，履行完毕后自行作废。
甲方：
乙方：
_________年____月____日
_________年____月____日
单项工程承包合同篇五
乙方：___________
依据《劳力合同法》制定本合同。
砼捣制按建筑每平方米_____元单价计算，单价已包括工资、劳保、工具、车费、保险、工伤、病假、雨天误工、管理费及其它费用。甲方不再另行补贴。
分项工程承包后由乙方自行组织施工，并按有关施工规范标准组织施工，积极配合甲方要求进行施工，自负盈亏，不得违法转包，所有人员要听指挥，服从管理，所有工人必须持证上岗，电线严禁乱拉乱接，严禁违章作业，严禁破坏安全设施。如有意破坏安全设施出现安全事故，由公安机关处理。
工员验收后，交监理验收，以区建委质监站验收为准，有不合格的返工到合格为止，所有损失的材料由乙方负责。
从本合同生效后，工人进场之日算起，到_____年_____月_____日止。
按工程进度的80%结算，余下的20%待工程初检验收合格后，10天内一次性付清。
工人进场后必须进行三级安全教育，班长要做好班前安全教育工作，班长要督促工人注意安全，并做好安全防范工作，班长要督促工人遵守劳力纪律服管理人员的指挥，严禁违章作业，如有意破坏安全设施而造成他人发生安全事故的，必须承担一切法律后果及经济损失，凡违章作业造成的安全事故，由违章者自已承担，在施工过程中发现有不安全因素，要及时向施工员或质安员报告。
1.安全职责;
本工程杜绝重大伤亡事故，班长负有对工人安全责任
2.伤亡事故控制指标;
无伤死亡事故，无重伤事故，月工伤率在0.3%以内，年工伤率在36%以内，月直接经济损失500元以下，年直接经济损失6000元以内。
由于一方的.过失，造成合同不能履行或不能完全履行时，由有过失的一方承担违约责任，如双方都有过失时根据实际情况，由双方各自分别承担相应的违约责任，协商不成时由法院判决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
单项工程承包合同篇六
乙方;
依据《劳力合同法》制定本合同。
砼捣制按建筑每平方米_____元单价计算，单价已包括工资、劳保、工具、车费、保险、工伤、病假、雨天误工、管理费及其它费用。甲方不再另行补贴。
分项工程承包后由乙方自行组织施工，并按有关施工规范标准组织施工，积极配合甲方要求进行施工，自负盈亏，不得违法转包，所有人员要听指挥，服从管理，所有工人必须持证上岗，电线严禁乱拉乱接，严禁违章作业，严禁破坏安全设施。如有意破坏安全设施出现安全事故，由公安机关处理。
工员验收后，交监理验收，以区建委质监站验收为准，有不合格的返工到合格为止，所有损失的材料由乙方负责。
从本合同生效后，工人进场之日算起，到_____年_____月_____日止。
按工程进度的80%结算，余下的20%待工程初检验收合格后，10天内一次性付清。
工人进场后必须进行三级安全教育，班长要做好班前安全教育工作，班长要督促工人注意安全，并做好安全防范工作，班长要督促工人遵守劳力纪律服管理人员的指挥，严禁违章作业，如有意破坏安全设施而造成他人发生安全事故的，必须承担一切法律后果及经济损失，凡违章作业造成的安全事故，由违章者自已承担，在施工过程中发现有不安全因素，要及时向施工员或质安员报告。
1.安全职责;本工程杜绝重大伤亡事故，班长负有对工人安全责任
2.伤亡事故控制指标;无伤死亡事故，无重伤事故，月工伤率在0.3%以内，年工伤率在36%以内，月直接经济损失500元以下，年直接经济损失6000元以内。
由于一方的过失，造成合同不能履行或不能完全履行时，由有过失的一方承担违约责任，如双方都有过失时根据实际情况，由双方各自分别承担相应的违约责任，协商不成时由法院判决。
甲方：
乙方：
单项工程承包合同篇七
甲方：
乙方：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围：
四、工程期限：承包价格及承包方式：
五、付款方式：
地址：____县滇藏南xx30号
电话：087xxxx3906
邮编：xxx
六、双方责任：甲方监督乙方施工进度、工程质量、如有问题双方协商解决，产生费用由乙方负责。
七、因承包方造成的返工，安全事故、质量事故等费用全部由乙方负责。
八、按规范要求施工，质量达到国家验收合格标准。
本合同一式三份，双方签订后生效，结束后自然终止，合同未尽事宜双方协商解决。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
单项工程承包合同篇八
工程负责人： （以下简称甲方）
班组长： （以下简称乙方）
乙方自愿承包甲方承建工程的部分单项施工任务，为了保证协议内容的全面实施，避免在施工期间和完工结帐时双方产生纠纷。根据《经济合同法》和《劳动法》中相关内容，结合市场行情，本着平等自愿的原则，经甲乙双方协商一致，签订以下内容，明确双方履行的权利和义务。
一、工程名称：
二、承包范围：
三、承包形式及单价：
四、付款方式：
五、工期要求：
六、质量要求：
1、质量等级：
2、因乙方自身施工操作造成的质量事故由乙方全部承担经济和事故责任。
七、安全要求：
1、进入现场必须遵守安全生产规章制度。
2、施工操作前和操作时严禁喝酒，违者一次罚款20元/人。
3、进入现场内必须戴安全帽，违者一次罚款10元/人。班组长同时罚款10元/人。
4、高空作业必须穿防滑鞋并系安全带，违者一次罚款50元/人，班组长加罚100元/人。
5、非施工操作人员，严禁进入危险区内。
6、不准带施工操作以外的人员特别是带小孩进入施工现场，违者一次罚款10元/人。
7、未经施工管理人员同意，不准任意拆除安全设施。
8、严禁在施工现场内打架闹事，违者一次罚款100元/人。
9、不准在高处往下抛掷任何东西，违者一次罚款50元。
10、施工用电须请专职电工搭接，严禁私拉乱接，违者一次罚款20元/人。
11、施工操作前应先检查是否存在安全隐患，无隐患时才能进入施工。
12、服从甲方管理人员的管理和监督，违者一次罚款50元/人。
13、因乙方违章或未按甲方的要求操作而发生的安全事故，由乙方承担经济和事故责任，甲方概不负责。
八、其它内容：
1、乙方在施工途中找借口提出退出，甲方可以不支付乙方所剩下款项，可以承包给其他人，乙方无权干涉。
2、乙方住工地不得有违反计划生育的行为，否则后果自负，并且甲方每次罚款500元/人。
3、乙方所有上班的工人必须造成花名册给甲方备案，未经甲方许可，不得让没在本工地上班的人在工地上住宿，否则甲方按人头每天收乙方20元/人的水电费。
4、乙方所有工人不得在工地上有违反社会治安活动的行为，一旦发生其法律责任由乙方自行负责，甲方概不负责。
九、补充内容：
十、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字后生效，工程完工及款项付清后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
单项工程承包合同篇九
甲方：
乙方：
根据工程建设需要，甲、乙就 工程 单 项工程承包事宜，达成协议如下：
1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准;并保证各项工序质量一次性验收合格，否则、因此返工造成的一切损失由乙方负责。
2、本单项工程工期为年月完工。乙方必须按照甲方的施工进度完成计划进行施工，不的拖延并影响其他工种施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施、赶工费用由乙方负责;否则，甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿甲方造成的一切经济损失。
乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任，以确保工程进度和工程质量。
甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下：
经甲、乙双方约定，工程完工后，乙方应留 %的工程款作为保修金。保修期为 年，保修期满，甲方结清余款给乙方。
1、乙方进场后，甲方向乙方提供以下设备及用具：
乙方自备以下设备及工具 。
2、乙方必须爱护甲方提供的各项设备及机具， 如有损怀和遗失， 乙方照价赔偿给甲方。
3、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度。否则，甲方有权根据情况作出处罚。
4、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的各种材料。如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的材料费给甲方。
5、双方须约定的事项：
本合同签订之后，双方不得后悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。
本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字后即产生法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
