最新桥梁工程劳务承包合同 桥梁劳务承包合同(精选6篇)
合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。
桥梁工程劳务承包合同篇一
甲方:聊城市公路工程总公司巴南高速公路d3合同段项目经理部 (以下简称发包人)
乙方: (以下简称承包人)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等,鉴于发包人承接了巴南d3合同段,在承包人充分了解了施工现场条件后,根据自愿、公平和诚实信用原则,双方就d3合同段桥梁单项工程劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、本合同的组成
1、本合同和安全合同,补充协议及相关文件,以及发布发包人下发的各种文件、通知、计划。
3、技术规范(含招标文件补遗书中与此有关部分);
4、图纸(含招标文件补遗书中与此有关部分);
5、上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。
二、工作范围:d3合同全部桥梁(队伍施工桥梁单项按工程进度需要和队伍人员确定)单项的钢筋制作按的钢筋制作安装,混凝土的浇筑(模板的安装与拆除、支架的搭设、拆除,砼浇注与振捣养护等),钢绞线的制安。
三、工期:按下发的文件、通知、计划等。
四、发包人权利和义务
2、向承包人创建开工条件及施工条件,向承包人交付相关主材料及机具;
5、发包人按照总体进度要求向承包人下达施工任务,当承包人不能满足发包人总体施工进度时,发包人有权调入其他施工队以达到加快进度,由此造成承包人的损失,由承包人自行承担。
6、按本合同约定,向承包人支付劳务报酬。
7、受承包方委托,给承包方施工作业人员统一办理人生意外伤害保险(集体险),其保险费用按照承包方50元/每人收取。
五、履约保证金
1、在协议签订之前,承包方必须向甲方缴纳履约保证金: 万元,该履约保证金待合同履约完成后三个月后支付。
六、承包人责任和义务
1、作用人员要求:年龄在18岁以上,50岁以下的男工;身体健康;能胜任本合同工程体力劳动;技工应具有国家统一颁发的三级及以上技术等级证书;劳务人员的简况资料(包括姓名、性别、出生年月、籍贯、文化程度、技术状况、身份证号码、户口所在地。承包人必须每月在施工现场22天,发包人考勤,如缺勤一天罚200元,并建立劳务人员档案,每月编制工资表,每月同发包人一起发放民工工资,如出现民工闹事等罚款1000元/次—5000元/次。
2、对本合同工作范围内的工程量向发包人负责,组织相应的人员施工作业,并组织持有相关资格证书的熟练工人投入工作,完成承包人下达的计划。
3、严格按照设计图纸、施工验收规范,投入足够人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;对施工现场的管理规定,做到文明施工并承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
4、自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查,随时配合发包人、业主、监理工程师做好本工程材料及工程样品随机抽样试件。
5、按发包人统一规划堆放材料,妥善保管、合理使用发包人提供或租赁给承包人使用材料(包括周转材料)及其他设施,接受发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况。
6、配合发包人办理交工验收;做好施工场地构筑物和已完工程部分的成品保护工作,因承包人责任发生损坏,承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款并赔偿发包人损失。
7、承包人须无条件服从发包人的指令以及发包人转发的业主及监理工程师的指令,承包人应认真按照合同有关规定的标准、规范、设计要求及发包人、业主监理的指令组织施工。与现场其他单位协调配合,照顾全局。
8、承包人必须严格遵守相关作业操作规程,结合本工程特点配备满足施工要求的作业人员,小型机具等。
9、为加快施工进度,发包人需调整作息时间,承包人应无条件满足发包人工作要求。
10、除非本合同另有约定,承包人应对其作业内容的实施、完工负责,承包人应承担并履行合同约定的、与劳务作业有关的所有责任、义务及工作程序。
七、安全施工
1、承包人必须根据法律法规及规章制度的要求,为其施工作业人员提供安全劳保用品、购买意外险及安全劳务保障(包括相关劳动及安全保障)。特殊工种人员必须坚持持证上岗,杜绝安全生产事故发生。
2、承包人应遵守发包人工程建设安全生产有关管理规定,完善对作业人员的三级安全技术交底,教育承包人的作业人员,严格按安全标准进行施工,并随时接受发包人安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并接受发包人处罚,由于承包人安全措施不力、违背发包人安全技术交底或违反安全操作规程造成事故的责任和因此而发生的费用,均由承包人承担。
八、材料物资供应
1、钢材:工程所有的钢材均由甲方供应。钢筋施工损耗量核定为1%,若乙方因管理不善超过此核定标准,甲方将按钢筋购置价在承包人的工程价款中扣除。
2、混凝土:施工过程中混凝土由发包人集中搅拌后运到施工现场。
3、施工用电:根据发包人现有现场配电提供给承包人使用外,配电箱以外电线及其他电器设备由承包人负责。
4、模板:对于桥梁系梁、墩柱、盖梁模板以及架管、扣件,按需经工区长签字审核后材料部门领取,在工程结束后归还,对模板、架管、扣件损坏严重、丢失的照价赔偿。
4、材料及设备:发包人除负责提供以上1、2、3、4条及附表明确的材料外,工程所需要的其他一切材料(包括周转材料、和辅助材料等)、机械设备、工用具、养护设备、泥浆和施工用水均由乙方自行解决,发包方方概不负责。
5、发包人提供的材料由承包人提前5天书面向发包人提交、设备、构配件需求计划,钢筋需提前10天报送计划,经过发包人现场施工员审核后交由发包人材料部门购买,材料机具到达现场后,承包人应立即进行验收并签收,发包人向承包人提交合格的材料机具,如质量规格型号不合要求,承包人在验收时应及时提出,发包人负责处理,工程施工需要的主要材料按施工进度供应。
6、材料管理:由甲方提供的材料,一旦进入乙方施工作业范围,乙方都具有负责保管的责任。在施工期间,若材料保管不善造成材料丢失,其相关材料款由发包人直接从承包人劳务费中扣除。
九、施工验收
承包人应确保完成施工的质量,应复核相关技术标准和监理工程师要求。承包人施工完毕,应向发包人提交完工报告,通知发包人验收。但发包人与业主的工程验收结果表明承包人施工质量不合格时,承包人应承担无偿修复,并承担由此导致的发包人的相关损失。
十、工程量的确认及支付
1、本合同的劳务单价经双方签字确认后,承包人不得以任何理由提出变更单价。(单价清单附后)
2、承包单价包含以上工作内容的相关劳务、除钢材、砂浆、施工用电、混凝土以外的所有费用(包括各种周转材料、机械设备、工用具、各项劳务费、低制易耗品费用、劳动保护费、管理费、缺陷修复费用、保险、利润和税金等),以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险及现场清理等,单价含税。承包人提供劳务发票,并附工资表。
3、中期计量与支付:以每月月末之日为限,承包人申报合格工程,工程处,技术处现场收方确认(图纸设计量为依据),机料处,安保处,财务处审核进行审核计量,然后扣除10%民工工资保证金、扣除5%工程质量保证金、扣除5%安全保证金后承包人提供发票,并附工资表支付上月工程款。
4、终期计量与支付:待承包人合同履行完毕并经竣工验收合格,办理工程结算,支付90%工程款,余5%质量保证金、5%安全保证金三个月后无质量缺陷问题后一次性支付。
5、计日工计量与支付:对于需用计日工方式计量的工程内容,根据工程时间情况发生的计日工,经技术员、工区长审查、工程处批准同意后办理。申报方式:用计日工前技术员申报,工程处批准后派工。技术员必须严格按人员数、事由、时间段写清,8小时为一个工日,事实求是算出工数不得超计,用工三天内必须报工程处审核归档确认(如超过期限属于自动放弃)。(计日工单价清单附后)
十一、违约责任
2、对因自身原因造成的内在或者外在质量不合格,应按发包人、业主、监理指令无条件拆出返工重做或者修复,发包人将根据造成的负面影响的严重性对承包人进行罚款,并赔偿发包人一切相关损失,发包人并有权终止合同,所造成的损失,由承包人自行承担。
十二、奖励与惩罚
1、钢筋按设计图纸1%损耗供货,节约按节约金额的50%奖励承包人,超出部分按进价扣款。
2、以发包人对承包人下达施工计划,如承包人能按期完成施工任务,工程结算时奖励原单价5%,如未按期完成惩罚单价的5%。
十三、其他:双方协商同意有关设计变更文件、洽商记录、会议纪要以及资料图表等及发包人下达的各种书面通知、计划任务也是本合同的组成部分。
十四、合同终止
1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,承包人向发包人交付劳务作业成果,并经发包人验收合格后,本合同即告终止。
2、本合同一经签认后不得转包,如承包人转包本合同无效。
十五、本合同经双方签字后生效,本合同共 四 份,发包人执 三 份,承包人执 一 份,具有同等效力。
发包人: 承包人:
代表人:
签订日期:
桥梁工程劳务承包合同篇二
一、 工程概况:
本工程位于跃进路58号,钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算),增加部分甲乙双方另行协商。(注:本造价包括制作安装和施工用机具,不包括所有施工用料)。
二、 双方责任:
1、 甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方,甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。
2、 乙方自行组织人员进行施工,甲方允许乙方安排人员看守工具和材料,乙方人员要严格遵守甲方规章制度,听从甲方人员安排。
3、 乙方应本着“安全第一”的原则,严守国家有关操作规程,做到安全生产,文明施工,甲方有权提出安全施工要求和监督。
4、 如甲方毁约,乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。
三、 工程质量和施工期限:
1、 乙方应保质保量按甲方方案工程施工,凡因乙方违反操作规范而造成返工的,返工所需要的费用由乙方承担。因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责,如果是乙方施工的责任,质量由乙方负责,如果是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。
2、 乙方施工工期从20xx年7月10日至20xx年8月5日止。共计25天,将该工程交给甲方验收。
四、 工程款支付方式:
在工程开工三天后,甲方支付生活费两千元给乙方,待吊装后再支付三千元给乙方,工程完工后经双方验收,甲方支付工程款的百分之九十给乙方,招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。
五、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
桥梁工程劳务承包合同篇三
乙方:以下简称乙方
依据《民法典》等有关规定,经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上,订立本合同。
一、承包形式:包工,包料。
二、承包内容:城南体育休闲公园景观工程1—3、5桥另加一孔、水闸,施工内容包括,抄平、放线、挖槽,基础、主体钢筋砼结构。
三、质量要求,达到验收合格标准。
四、甲方责任:甲方提供施工图纸,施工用水用电,负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。
五、乙方责任:乙方按照设计图纸和规范施工,施工材料的采购必须是合格产品,必须全部附有合格证。采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场,砼浇筑用商砼,钢材用国标产品。要确保工程进度,工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料,保证按时交接和归档。
六、工程工期:开工日期:20xx年3月1日;竣工日期:20xx年4月30日。总日期60天。
七、乙方于每月25日上报工程进度,甲方应于月底前按照工程量的30%拨款。
八、工程进度,乙方必须报施工进度计划,必须在规定时间内完成施工任务,不准滞后,如不按计划施工,甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失,在没有特殊情况下工期每拖延1天,承担工程总款2%的违约罚款。
九、安全施工,文明施工:乙方负责对进场施工人员进行安全教育,进入施工现场带安全帽,施工用水、用电不准私拉乱接,防火防盗。乙方自备电箱,要求三级配电二极保护。文明施工,做到三清,六好。施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负,乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工,甲方即可令乙方暂停施工,由此造成的损失由乙方负责。
十、材料管理:施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料,如有损坏乙方自负。所有施工材料和施工进度,要和甲方联系,作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收,并作记录。
十一、工程保修,乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起,保修期年。
十二、工程造价1200000元。即人民币壹佰贰拾万圆整(大写)____元。
十三、本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费95 %,余款5 %保质一次付清。
十四、未尽事宜,由双方协商解决。
十五、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,本合同一式两份,甲方双方各执一份,具有同等法律效力。
发包方:承包方:
法人代表:法人代表:
____年____月____日____年____月____日
桥梁工程劳务承包合同篇四
乙方:
甲方承建普通国省干线纵八宁化连屋至下曹公路工程劳务委托给乙方完成,经双方协商,自愿订立本协议书以资共同遵守。
第一条 承包概况
1.1工程名称:普通国省干线纵八宁化连屋至下曹公路工程f标段。
1.2工程地点:福建省宁化县曹坊镇
1.3工作范围:第 f 标段范围内为黄金进1#桥、黄金进2#桥的墩台身、盖帽梁及附属工程、预制空心板梁、桥面系、防撞护栏的施工。
1.4劳务协作内容:协议工程项目范围内及其工程内容的延伸或变更,包括工程施工所需的所有劳务、材料、设备、机具及其他费和配合工程等。
1.5承包方式
协议分项工程采用综合单价承包,包含为完成本分项工程所有施工工序及辅助工序施工内容的全部工作。在本协议履约期间,综合单价一次性包死,任何一方不得以任何理由变更单价。为确保工程争先创优规划实施,桥梁施工进行动态调整。乙方无条件接受项目部制定的阶段性目标奖罚规定。
第二条 劳务工期
2.1开工时间: 年 月 日,竣工时间: 年 月 日,总工期为 个月。其中阶段性形象进度必须达到业主、甲方或甲方上级单位的要求。如乙方未达到阶段性形象进度,则按业主阶段性目标处罚规定给予罚款,甲方将从乙方任何一期计价款中扣除该罚款。
2.2乙方必须在每月20日前上报下一个月的施工计划,并最终按甲方每月批复下达的施工计划组织施工,确保调整工期或阶段工期的实现。
2.3因实际工期调整,甲方要求乙方劳务、机具设备增加或减少时,乙方必须积极配合满足调整要求,对由此给乙方带来成本增加或减少的风险,责任由乙方自己承担。
第三条 质量标准
乙方必须按设计文件,现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工,工程质量必须达到现行公路验收质量合格的等级。否则,将对乙方处以结算总价的5%罚款,但并不免除乙方责任。
第四条 协议价款
工序单价具体内容包括人中费、材料费、机械使用费、临时设施、环保、安全文明施工措施等费用,以及法定税金(营业税、城市建设维护费、教育费附加三项费用除外)、各类保险费、风险包干费用、管理费和利润;施工期间本协议单价一律不作调整。(详见附件三《工序单价承包一览表》)最终结算数量以甲乙双方认可已完工合格工程量为准,该数量不得超过施工图。
第五条 材料、机械设备供应管理
5.1材料供应管理
5.1.1本工程混凝土由甲方有偿限量供应(单价补充),
5.1.2乙方对领用的材料要与甲方共同清点,并履行书面领取手续。
5.1.3除甲供材料处的其他材料,均由乙方自行负责采购合格产品,并提供送检甲方,所需费用已包含在协议单价中,甲方不另行支付。
5.1.4材料控制:乙方对甲供材料不得自行采购或超定额使用。对于超过甲供限量部分按甲方采购价另加10%管理费收取乙方费用;如出现乙方自行采购甲供材料或偷工减料现象,甲方将从当期计价款中直接扣除乙方不合理节约的费用。
5.1.5乙方生产、生活用电由乙方自行负责。
5.2机械设备供应管理
5.2.1乙方的机械设备必须在甲方规定的期限内进场到位。
5.2.2乙方租用甲方机械设备时须签订书面协议,租金可自乙方工程款中直接扣除。
5.2.3乙方需自备120kw以上发电机1台,用于施工发电或备用电。
第六条 工程价款支付与结算
6.1本工程无预付款,根据当月实际完成甲方验收合格的工程数量按月办理计价。工程进度款按照计价款的90%进行支付。所承包工程全部完工后立即组织验收和结算,结算后付至工程结算款的95%,另5%作为工程质量保证金,待业主规定的缺陷责任期满后支付。
6.2若业主不能及时或不能全额拨付工程款时,甲方对乙方的拨款亦相应顺延或按相应比例递减。
6.3乙方办理拨款人员须为经授权的专人,甲方账务部门留存乙方授权书原件,其他人员不得代办。
6.4若业主或有权审计部门确认核减了工程量,则本工程不论是否已经结算,均应核减,核减部分的工程量不予支付工程款。
6.5计价程序
6.5.2最终决算程序:交工验收合格后28日内,乙方应将工程结算书提交甲方;甲方应在30日内完成对结算的审核。如果乙方不能在约定期限内提交结算书,甲方有权自主编制结算书并通知乙方。乙方没有在约定期限内提出书面异议的,视为同意,该结论作为双方最终结算书。
6..5.3月计价与最终结算有冲突的,以最终结算为准。
第七条 安全生产
7.1甲方对乙方承建的工程要进行技术安全交底,并监督检查。乙方如因违反上述规定或因管理不善而发生人身伤亡、机械设备损坏事故,损失自负。
7.2乙方必须为参加施工的所有人员办理保险。本工程施工期间向雇用劳务人员提供劳动和职业危害防护、保护用具。发生安全质量事故,须按程序和国家安全事故报告制度进行上报。相关法律责任由责任方承担,并由责任方负责支付相应处理事故的费用,同时接受相应的安全处罚。
7.3为保障现场人员的安全,乙方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施,设置照明、警告、禁止标识等,为此发生的支出包含在劳务综合单价中。
7.4在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故以及发生其它一切不安全事故,其损失均由乙方负责。尤其要对森林防火高度重视,制定严密的防火措施,发生火灾,责任自负。
7.5本项目乙方须按有关规定设置有经验的专职安全员负责现场安全工作,对现场作业实行全程跟班监控。
7.6凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的,重伤一人给予乙方30000元处罚,亡一人给予乙方20xx00元处罚。
第八条 项目负责人
8.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为: ,技术负责人为: 。
8.2乙方委派的施工负责人为: ,施工队长为: 职称: 技术负责人为: ,职称: 。
8.3乙方应提供进场主要人员名单,工程结束前不得更换;如有更换,甲方将给予必要处罚。
8.4乙方所有施工人员必须接受甲方组织的岗前培训,未接受人员不得上岗。
第九条 双方权利和义务
9.1甲方权利和义务
9.1.1负责提供施工主便道,负责工程施工的组织与协调。
9.1.2负责甲供材料运至乙方施工工地。
9.1.3负责编制施工组织设计。
9.1.4负责工程控制测量、测量成果复核、提供相应的水准基点与坐标控制点、技术交底、组织图纸会审、统一安排技术档案资料的收集及交工验收。
9.1.6监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管事事务,负责组织施工检查、验收,并办理验工计价。
9.1.7指导解决乙方书面报告的施工中存在或发生的技术问题。
9.1.8负责本工程与其它部分工程的施工协调与配合。
9.2乙方权利与义务
9.2.1乙方须将其作业人员登记在册(附身份证复印件)报甲方备案,并指定专人负责现场保卫工作,严防偷拿现场用料。
9.2.2乙方施工人员要保持相对稳定,不能随意变更备案人员,服从甲方的统筹安排,统一调动,出入施工现场要佩带工程标志。现场负责人请假每月不得超过5天,同时请假期间妥善安排现场管理事宜,否则每逾期1天罚款3000天。
9.2.3临建须搭建彩钢房,活动板房按甲方统一要求和标准布置建设,施工现场做到整洁、整齐,进出施工现场的道路要做到平整干净无积水,排水通畅。做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下及空中管线和已施工工程的保护工程,因乙方责任发生损坏,责任自负。
9.2.4按甲方统一规划堆放材料、机具,按业主及甲方标准化工地要求设置标识、标牌。
9.2.5乙方有义务协助现场试验、测量放样、监控预报等工作,并负责对现场工程控制桩、护桩的保护。
9.2.6临时水、电管路的费用已包括在劳务承包单价中,乙方完成自身承担项目后,未经甲方同意不得拆除,甲方需要时应无偿提供使用。
9.2.7乙方施工中须采取积极的防治措施,相应的措施费用已包括在相应的工序单价中。
9.2.8负责自己施工区、加工区、生活区交通道路的修建和维护。
9.2.9乙方须按甲方账务规定,按月提供作业人员名单及自购材料等合规票据,并对票据的合法有效性负全部责任。
9.2.10乙方须注意环保,采取一切合理措施加以保护;如因其施工方法引起的污染、噪声和其他原因对公众或公众财产的伤害或障碍,责任自负。
9.2.11乙方不得在协议签订、履行过程中对甲方及其员工有贿赂、威胁、伤害或欺诈行为,如经甲方综合判断乙方有前述行为,则甲方在提前14日向乙方发出通知,可终止协议并将其驱逐出现场。
9.2.12乙方应对其所有施工人员承担整个工期内的保险责任,若乙方未尽此义务,甲方可随时从应付款中扣除此笔保险费。
第十条 环境保护与文明施工
10.1乙方应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;反之须承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 10.2协议履约期间,甲方或上级单位的月检查时乙方未通过安全施工或文明施工或环保要求时,乙方必须全额接受业主和甲方的罚款,并限期整改。限期整改内达到标准甲方返还所扣款项,不达标的将予罚没,并指派第三方协助完成相关工作。
10.3乙方在劳务作业中发现矿产、古墓、文物和化石或其它有考古、地质研究价值物品,以及发现影响工作的地上障碍物时,应及时向甲方报告,否则承担造成损害的后果。
10.4桥涵施工、生产生活污水、费用处理须满足环保要求,开挖及施工中产生的余土、碴土要按甲方要求弃至指定弃土场。以上工程发生的所有费用包括在相应劳务综合承包单价中。
11.1施工完毕后,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应及时组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方相关损失。
11.2竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已由甲方验收而减轻乙方责任。
11.3乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以积极配合,配合费用另外协商。
第十二条 劳动者保障及福利待遇
12.1乙方按新《劳动法》规定与雇用的劳务人员订立劳动用工合同,明确工作内容、工作性质、月工资标准或计件工资标准,否则不得进入工地从事施工。要求劳务用工合同一份副本交给甲方备案。
12.2乙方必须建立上场劳务人员花名册及月考勤制度,每月动态人同名册和考勤结果上报甲方;当劳务人员发生变动时,乙方应及时解除或新订立劳动合同,并及时上报甲方。花名册人员的姓名、身份证号码、户籍所在地、地址、联系方式等资料须与劳务用工合同一致,必要时须附数码照片。
12.3乙方支付给劳动者的工资额中必须包含各项社会保险费用。
12.4甲方对乙方劳务人员的工资发方被告代发制。每月乙方做好工资表后交给甲方财务人员,在每位劳务人员核对身份签字后,由甲方负责将工资直接发至个人手中。
13.1本合同采用质量保证金制度。甲方扣留乙方当月验工计价款10%作为质量保证金,验收合格移交后退还5%,其余5%仍留做质量保证金,待缺陷责任期2年满后,剩余质保金无息退还乙方。
13.2竣工交验起算日期为业主对普通国省干线纵八宁化连屋至下曹公路工程f标段竣工验收通过之日。如缺陷责任期内因乙方原因导致出现质量瑕疵需修复时,质保金作为修理费用,不足部分仍由乙方承担支付。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理;无法通知或收到通知未按期到现场时,甲方有权直接委派第三方完成修复工作,费用从质量保证金中扣除。
第十四条 有效签证的约定
14.1施工中甲方变更设计的签认单、工程计价(结算)书、现场质量及数量签认单,必须盖有甲方项目部的公章并有项目经理及总工程师的签字,否则不具有法律效力。
14.2乙方对计价签认、材料设备签收、拨款签认、文件资料签收应收协议签订人办理或合法授权人办理。无合法授权手续,甲方拒绝办理相关事宜。由此造成的损失由乙方承担。
14.3双方现场达成的口头协议,事后必须补力签认手续,否则不具法律效力。现场签证单2个月几必须报项目部计价,过期甲方不予认可。
第十五条 违约责任
15.1乙方有下列情况之一者,甲方有权终止协议,同时将乙方清退出场。乙方必须在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场,否则甲方有权请求有关部门强制执行,由此造成的一切损失及后果概由乙方自行承担。
15.1.6乙方严重违约使协议不能继续履行的;
16.1双方签宁协议后,协议履行中单价一次包干,在协议有效期内,任何一方不得以任何理由变更单价。
16.2因电力线路检修、施工方案原因、地质、征地拆迁、社会干扰原因导致的停误工现象,乙方不得向甲方提出任何补偿或索赔要求。
16.3当发生不可抗力事件时,双方依据《合同法》有关规定处理。
第十七条 争议解决
18.1合同执行过程中无论什么原因出现人员、机械停窝工及转场现场,均由乙方自行负担因此所发生的一切费用,乙方不得以任何理由向甲方索赔。因业主或建设单位原因造成结算资金不能及时到位,甲方不承担责任,乙方同时放弃对甲方的诉权。
18.2乙方在施工中不得以甲方名义对外进行经济活动,否则应承提由此而引起的法律后果。
18.3因乙方原因导致甲方受到国家有关部门罚款、强令支付第三人款项等情况时,甲方可自乙方工程款、履约保证金、质量保证金中直接扣除。
18.4乙方施工中开挖出一切矿产、文物等资源要及时上报甲方并由甲方统一处理,乙方不得据为己有或阻挠处理。
18.5甲方负责提供施工便道主干道,其他所有临时设施包括场地平整、临时房屋、临时供水、主干道与各施工场地的连接及场内施工道路及场内供水(电)支线等均由乙方自行修建,并承担在修建和使用过程中的一切费用和风险。
18.6根据本工程工期要求,在协议签订后,乙方应在甲方书面通知要求的时间内组织开工,保证足够劳务人员和机具设备进场,开工后立即形成均衡生产能力,否则逾期1天罚款5000元,逾期5天仍不能形成生产能力,甲方有权解除协议,同时没收履约保证金。
18.7甲方试验室负责乙方所施工本项目送检的试验工作,乙方设专职试验员负责送检,乙方承担自购材料的外委试验费用;乙方承担自己负责的施工测量费用,竣工交付及文件编制由甲方负责,乙方配合。
第十九条 协议附件
甲方: 乙方:
桥梁工程劳务承包合同篇五
发包人全称
承包人全称
项目经理姓名 资格等级 壹级 证书号码
本工程于 2008 年 10 月 21 日公开招标确定由承包人承建。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章并结合xx市有关规定及本工程的招标文件要求遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本工程建设施工事项协调一致订立本协议。
一、 工程概况
工程名称
工程地点
工程内容
结构形式 /
层/幢 /
建筑面积 / 平方米
工程立项批准文号 /
资金来源 国有资金
二、 工程承包范围
承包范围包括xx设计研究院编制的 人行天桥施工图纸及设计变更主要有 1、土石方工程2、桥梁基础工程3、桥梁主体工程4、其它。
三、 合同工期
开工日期 2008年 12 月 10 日
竣工日期 2009年 04 月 09 日
合同工期总日历天数 120日历天
四、 工程质量标准
工程质量标准达到与该工程有关的质量检验评定标准规定的合格标准。
五、 合同价款
币种 xx人民币
合同价(大写)
(小写)
根据《xx经济特区政府投资项目审计监督条例》本政府投资项目必须进行审计最终结算价格以《xx市审计局政府投资审计专业局审计报告》为准。
六、 组成合同的文件
1.本合同协议书
2.中标通知书
3.投标文件澄清纪要
4.投标书及其附件
5.招标文件及补遗
7.本合同通用条件
8.标准、规范及有关技术文件
9.图纸
10.工程量清单报价表
11.工程报价单或预算书
12.工程质量保修书
13.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
八、 双方承诺
1.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任并履行本合同所约定的全部义务。
2.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项并履行本合同所约定的全部义务。
九、 补充条款
1.关于合同工期本工程开工日期2008年12月10日暂定开工日期实际以开工令为准。
竣工日期2009年04月09日暂定竣工日期。
2.关于工程保修期本工程保修期为1年。
3.合同中没有适用或类似变更工程的项目单价变更价款的确定方法按现行工程造价管理规定计取后按本工程下浮比率15.67下浮最终结算价按市政府有关规定以市政府投资审计专业局审定价为准。
4.如投标文件中有关施工技术、材料选用和验收标准等方面的要求与招标文件不一致以招标文件中的规定为准。
5. 施工合同会审会议纪要为本协议的附件。
十、 合同份数 本合同一式 12 份正本 4 份副本 8 份。
十一、 合同生效
合同订立时间
合同订立地点
发 包 人公章: 承 包 人公章:
年月日:
甲方: 以下简称甲方
乙方: 以下简称乙方
一、工程概况
1、工程名称:xxxxxxx公路桥建设工程,
2、建设地点:xxxxx村xxxx。
二、承包方式及结算方式
1、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。
费用为xxxx万元。
材料由乙方自行购买,甲方负责监督材料质量。
2、工程完工验收后甲方结清工程款xxx万元整(预付工程启动资金xxxx万元)。
三、双方责任
(一)甲方
1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。
2、按协定及时支付工程款项。
(二)乙方
1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。
2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解,施工安全自行负责。
3、工程所需材料由乙方按有关安全与质量管理规定自行采购、加工和管理。
四、施工内容及要求
1、修建长xxxx米,宽xxxx米的钢筋混凝土桥梁主体。
2、桥梁基础采用地下连续墙基础,下挖深度不得少于xxxx,基础见岩石。
基础采用片石混凝土结构,片石石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。
3、乙方必须按甲方设计要求,对各种标号满浆满座,浆砌条石砌筑,水泥板做盖。
底面及四周墙体钢筋铺设比例合理,墙面光滑平整。
五、工程期限
1、本工程从**年**月**日开工,**年**月**日前完工。
2、因不可抗拒的原因、因设计要更改的和末按合同及时支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。
六、本合同一式叁份,甲乙双方各一份,双方签字生效。
合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
乙方:
**年 月 日
甲方:郑州市东四环南延线大桥项目经理部
乙方:
为确保工程施工的顺利进行,加快施工进度,确保工程质量,本着自愿互利的原则,依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲乙双方协商,在履行甲方与业主签订的施工总承包合同的前提下,签订本工程施工承包合同,以兹共同遵守。
第一条工程项目
一、工程名称:郑州市东四环南延线大桥
二、工作范围:
二、工作内容
施工前的各项工作准备(施工人员及施工各项小型机械设备的进场);桥台承台、桥墩承台、桥台肋板及台身、桥墩墩身、临时支承柱,支座安装、防震设施、预埋件、现浇连续箱梁、桥面铺装,防撞护栏、桥面排水设施等桥梁施工内容。
第二条 承包方式
一、本工程实行单价承包,为单包工形式,各工程承包价包括为实施和完成合同工程施工所需的人工费、小型耗材费、小型机械费等。
二、承包价明细详见附件1《桥梁工程量清单》。
三、工程数量:以甲方、监理、设计及业主共同确认的有效计量支付数量为准。
第三条:工程质保金及履约保证金
乙方进场后需向甲方现金或转帐形式交付15万工程质保金及履约保证金。
待工程完工后返还给乙方。
第四条:工程预付款
本工程无预付款。
第五条:工程期限
合同有效期:从合同签订之日起至最终结算办理完成止。
合同工期:自甲方通知开工起12个月内,且必须满足业主和甲方规定的节点工期目标要求。
第六条;工程进度
一、乙方必须按照甲方的施工组织设计方案积极组织本工程的施工,并保证在合同期内保质保量完成任务。
乙方在施工过程中必须接受甲方或业主、监理工程师提出的计划安排,服从统一调度。
二、乙方在没有受到外界因素干扰的情况下必须按照甲方及监理、业主下达的月进度计划保质保量完成当月施工任务,若乙方未能按照甲方及监理、业主下达的月进度计划完成当月施工任务,甲方有权按工程滞后程度扣除乙方费用外,还应承担由此原因造成的监理、业主对甲方进行的罚(扣)款。
三、在施工过程中若发现乙方在限期内无力完成任务或达不到月均衡生产能力,或存在质量问题及内部管理问题,如是乙方责任,甲方有权分割合同工程量或终止合同,若终止合同,则勒令限期退场,对由此造成的一切损失,均由乙方全部承担。
四、因设计变更、征地拆迁、管线迁移、地方百姓阻工、无可抗拒的天气等原因导致的停工,工期可适当顺延。
停工期间乙方机械设备、人员误工等损失费用经双方协商给乙方适当补偿。
五、如乙方中途退场或严重违约中止合同的,甲方有权没收履约保证金,并对已完未结算工程或已结算未支付的任何工程项目及款项不再进行结算或支付。
对于乙方遗留工程,甲方另行施工,由此造成的损失甲方保留向乙方索赔的权利。
第七条 工程质量
二、乙方必须对本工程和甲方负责,严格按照技术规范要求以及设计图纸,精心组织,科学施工,达到业主要求的质量等级标准。
三、由业主、甲方、监理工程师对该工程下发的指令、命令、通知等均对乙方有效。
乙方应服从甲方委派的现场工程师及驻地监理工程师的监督,做好现场施工的原始记录及相应的初验资料,如因乙方责任造成的工程返工、停工,由此发生的一切费用由乙方承担,若对甲方(公司)造成不良的影响的,视情节轻重每次处以2000-5000万元罚款,直至解除本合同。
四、质量标准的`评定以《公路工程质量检验评定标准》(jtgf80/1-2004)及公路工程《技术规范》及业主、监理、设计、甲方规定的技术条款为依据。
分项工程合格率为95%;单位工程交、竣工验收优良品率90%以上;重大质量责任事故(案次)0次。
五、达不到设计及规范要求标准的工程部分,甲方一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方要求返工,直到符合设计及规范要求的标准,由此产生的一切费用由乙方自行承担。
六、具备隐蔽条件的隐蔽工程,乙方应进行自检,在隐蔽前通知甲方和监理工程师进行验收。
验收合格后,乙方应在甲方限定的时间内整改完成后重新验收。
若乙方在施工过程中未通知甲方进行现场工程数量确认,甲方有权拒绝为乙方结算该部分工程款。
第八条:工程结算程序和方式
1、本工程结算办法按本项目按业主及监理工程师签字认可的工程计量执行。
2、每月21日之前乙方应及时将本月实际完成的符合本合同约定和计规范要求的工程量以及当月的施工人员、机械设备汇总表一并上报甲方合约部。
乙方上报的工程量必须为经监理工程师和甲方质检工程师验收合格并签认的工程量。
3、甲方财务部根据签认完整的结算单,在业主支付甲方当期工程款后3日内办理支付手续。
4、完工结算:乙方所分包的工程项目按合同要求完工后,并完成以下作业:(1)该工程经甲方及业主验收达到质量要求;(2)办理退场手续。
甲方给予办理完工结算并报甲方上级主管部门审批后,支付剩余工程款、履约保证金。
7、最终结算:本工程缺陷责任期满,若无工程质量问题,退还乙方工程质保金。
完成后一年内付清全部款项。
第九条、甲方的权利和义务
1、向乙方提供本项目相关的施工图纸一套,技术部门关于本项目的技术规范供乙方查阅。
及时组织人员对乙方进行技术、安全、环保交底。
2、甲方委派现场工程师,根据项目技术规范的标准要求,对乙方的工程进度、质量和安全生产、环境保护等进行督查,并负责与监理工程师、业主联系,进行工程中间验收,负责有关签证工作。
3、在施工过程中若乙方不能根据甲方的总体工期要求按期完成生产任务,甲方有权要求乙方及时增加实际施工人员及机械设备,要求增加的人员及设备应于甲方通知后7日内进场,如乙方不能按要求及时进场,甲方则按100元/人/天、100元/台/天进行处罚;同时甲方有权对乙方的合同工程量进行调整,乙方不得拒绝。
4、甲方有权对乙方发放的工资情况进行核查,乙方拒绝。
若发现乙方未按合同约定按时支付工人工资,甲方有权动用乙方履约保证金代为支付。
5、根据合同规定,在郑州路桥给甲方计价的情况下甲方按一定比例给乙方计价并拨付工程款。
在资金不到位时应相互理解和支持,乙方更不得随意罢工或闹-事,否则甲方有权单方面终止合同,有此造成的一切损失由乙方承担。
6、甲方有权按照第十一条的约定对乙方的安全文明施工进行管理。
第十条、乙方的权利和义务
1、乙方除履行本合同规定的各项责任和义务外,还应履行甲方与业主签订的工程承包合同的有关责任和义务。
(附表)
a现场的地形地貌和特征;
b水文和气象条件;
c设计图纸、施工方案、工艺流程、技术要求及监理程序;
d实施和完成本合同工程及其缺陷的修复所需做的工作范围、性质;
e安全和环境不利因素(包含施工区域内油、气、电、管线以及居民对本工程的影响);还应认为,乙方已将上述因素对工程的影响已在单价中予以考虑。
4、乙方必须依法用工,并与其聘用的人员签订用工合同报甲方备案,如乙方人员调整必须及时报甲方备案。
同时乙方必须每月上报全体人员考勤表、工资表复印件,至甲方财务部备案。
上报日期不得超出次月10日。
5、乙方在签订合同时要填写进场设备和主要管理人员名单,并确保按名单上的人员和设备进场,直到本合同工程完工,甲方将不定期检查。
乙方承诺的施工负责人 必须自始至终坚守工地,亲自指挥生产施工,离开工地时应向甲方请假,未经同意离开工地,罚款2000元/天/人。
乙方进场设备不得中途擅自撤走,否则罚款100元/台/天。
乙方提供的特种作业人员,应取得特种作业上岗操作证书并报甲方备案。
乙方应对其施工人员进行上岗前的业务培训和安全环保教育,所需费用由乙方承担。
6、乙方不得将本工程转包、分包,如发现此类情况,一经核实,甲方有权终止合同,没收其履约保证金,并勒令其退场,由此引起的一切损失由乙方自负并丧失再度合作的机会。
7、乙方必须严格对施工过程质量控制。
并严格按照技术规范以及设计图纸要求,精心组织,科学施工,达到合同要求的质量等级标准。
8、乙方在施工中要严格执行业主规定的工序报验制,每道工序完工后在取得现场工程师和监理工程师的签认后方可转入下道工序施工;必须服从驻地监理工程师和甲方委派的现场工程师的监督,否则甲方有权拒绝验收,由此造成的停工等一切损失由乙方自行承担。
9、若发现设计图纸有误或图纸与实际不符时,乙方应立即报告甲方现场工程师,待征得监理工程师确认后,按批复的变更设计图纸(或指令)施工;施工中若发生质量问题时,乙方必须立即报告现场工程师,及时提出措施,在取得监理工程师同意后,组织人员进行返工处理,由此发生的一切费用由乙方自行承担。
10、乙方必须配备专业技术人员和专业设备,配合甲方完成与合同相关的所有试验、测量以及资料填写等技术工作。
11、乙方必须处理好和地方的关系,在出现问题无力处理的情况下必须及时上报甲方,以便及时协调。
若在未上报的情况下采取粗暴方法处理,由乙方自行承担责任并承担相应费用。
12、本合同实施中甲方下发的一切指令、文件皆对乙方有效并妥善保管,不得外泄。
13、工程完工后,乙方负责清理施工场地,包括拆除临时驻地设施等工作,乙方人员工资由甲方按100元/日支付。
第十一条、安全生产、文明施工、环境保护
1、甲方与业主签订的工程承包合同中关于安全生产、文明施工、环境保护的有关规定乙方必须履行。
2、乙方应遵守国家、地方的一切法律、法规及甲方相关的规章制度。
乙方必须无条件接受当地政府及其他执法部门关于安全生产、文明施工、环境保护等方面的法规。
3、乙方应建立内部安全管理机构,设立专职安全员、健全安全规章制度,完善安全操作规程,购置安全可靠的安全防护设施,保证施工需求。
4、乙方必须保证工程完工后物清料净,施工期间施工场地内材料、机械设备摆设整齐。
5、乙方必须对其现场施工人员、设备财产的安全负责。
在施工及材料的采购、运输等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、 损害及意外事故均由乙方承担费用和责任。
并购买本工程的人身意外伤害险。
6、乙方的主要管理人员要保持相对稳定,进入施工现场的工作人员要按甲方规定佩带统一标志,没有甲方的同意不得随意更换,并自始至终以甲方的名义组织施工。
乙方进场的所有机械设备均按甲方要求统一标识。
7、凡因乙方管理不善而给项目部造成行政干扰的(如雇工到项目部闹-事等)则每次罚款1万元,若对甲方管理人员造成人身和精神伤害,按国家法律规定进行处理。
第十二条、材料、水电供应及管理
1、甲方提供下列材料工程结构材料皆有甲方提供。
2、乙方负责对甲方提供的材料进行保管、使用、装卸及场内转运。
3、除甲方提供材料外的所有施工材料、机械设备、施工用水电均由乙方自行解决并承担费用,甲方负责提供电力主线的接口至本桥二十米内,其余线路及电力设施由乙方负责并承担费用。
甲方按 元/度收取电费,实际用电量为电表读数与电损合计。
4、为完成本工程所需的所有机械设备除挖机外均有乙方租赁并承担费用。
5、乙方自行采购材料的小型材料,质量必须满足相关标准和有关技术规范的要求,必要时提供产品合格证明,对材料设备质量负责。
乙方采购的材料设备在使用前,应按要求进行检验和试验,不合格的不得使用。
第十三条 费用变更
1、本工程单价在施工期间不予调整。
a、纯属工程量的增减,执行原单价,调整总价;
b、新增项目,若原清单中有相同或相类似的项目,可套用或参照该单价确定新单价;原清单中没有相同或相类似的项目,由甲乙双方协商初步确定,但最终必须经甲方上级公司审核确定后才可作为结算依据,与乙方办理相关结算手续。
c、任何变更均属于本合同工程范围内,乙方不得拒绝施工。
第十四条 争议
履行合同产生的争议双方协商解决。
协商不成的,提交当地仲裁委员会仲裁或地方法院判决。
第十八条 其它事宜
1、乙方在本合同外的一切债权债务与甲方无关,乙方与任何第三方签订的经济及其它合同协议等,甲方不承担任何连带责任。
2、乙方应积极配合甲方做好迎接有关部门和领导的检查工作。
3、双方签订的《安全生产及环境保护责任书》为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
4、其它未尽事宜,针对具体情况协商解决,并作为本合同的补充条款。
5、本合同经双方签字盖章后在乙方向甲方提交履约保证金后生效,最终结算完毕后自动失效。
6、本合同一式肆份,其中甲方叁份,乙方壹份。
1.
桥梁工程简历
2.
桥梁工程实习报告
3.
桥梁工程认知实习报告
4.
桥梁工程个人简历
5.
桥梁工程施工简历范文
6.
道路与桥梁工程简历模板
7.
桥梁工程认知实习报告(1)
8.
道路与桥梁工程实习报告
桥梁工程劳务承包合同篇六
乙方:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程承包范围与工作内容:
1、工程范围:
2、梁预制施工工作内容:采用全劳务及施工小型机具、辅料包干的承包方式,即主材和主要机具设备由甲方提供,其余均为乙方负责。
承包内容主要包括:
(1)、所有施工和结构用材、设备的收方、领用和转运,机具的安拆及保养。
(2)、钢筋:除锈、制作、堆码、支垫遮盖、转运、焊接、绑扎及安装、定位等相关工作。
(含耗材、小五金、焊条、扎丝、钢筋连接等相关辅材)
(3)、预应力束:钢绞线下料、制作、堆码、支垫遮盖;一期及二期束预应力管道的下料、连接、安装、定位、衬芯、清孔;一期预应力束封锚;处理一期及二期束管道堵塞等相关工作。
二次张拉的穿索。
(4)、模板:试拼、除锈、打磨、清洗、涂脱模剂、安装(含附着式振捣器的安装)、支撑、校正、拆模、维修、堆码等相关工作。
(含模板的小型维修、改用、模板油、双面胶、黄胶带等相关耗材。)
(5)、砼:后场配、运、上料、拌和、运输、砼吊运、入模、振捣、养护、凿毛、修饰;施工机具、设备的清洗、保养等相关工作。
(6)、预埋件及孔道的制作、安装;封端头、将梁移至纵移平车或存梁座上。
(7)、开龙门吊的司机吊装,砼运输用的设备等小型机具保养、维修及辅助材料由乙方提供。
(8)、场内排水、场地清理。
(9)、安全、文明施工设施的布置、维护。
(10)、现场的值班守卫。
(11)、建优良的工程,树立好整体形象。
(12)、食宿自行解决。
生活用住宿、水、电由甲方承担。
四、劳务承包单价:
1、预制20米梁综合单价:2500元/片(不分中边梁);
2、预制30米梁综合单价:4500元/片(不分中边梁);
3、预制50米梁综合单价:6000元/片(不分中边梁);
6、该单价为梁预制综合单价(不区分中梁、边梁),包含乙方管理费、劳动保护用品费、施工工具费、进出场费、劳务费(包括社保等所有保险费)、设备维修保养费(其中拌和机、钢筋制作设备、模板、维修)、材料设备领用转运费、安全费、保险费、个人收入所得税、除施工营业税及附加以外的其它税(费)、利润以及甲方与项目部所签订合同文件中明示或暗示的所有风险、责任和义务。
五、劳务人员应具备的条件
1、年龄在18岁以上,40岁以下的男工。
2、身体健康(以县级或县级以上医院近期体检证明为依据)。
3、能胜任本合同工程体力劳动。
4、技工应具有国家统一颁发的三级及以上技术等级证书。
5、劳务人员的简况资料(包括姓名、性别、出生年月、籍贯、文化程度、技术状况、身份证号码、户口所在地、乡以上劳动部门签发的外出务工许可证)。
六、施工工期安排:
1、合同工期:乙方的人员及设备的进场时间需由甲方根据桥梁下部施工的进度进行统一部署。
乙方需在接到甲方的通知后,一个星期内安排前期场建人员进驻施工现场,同时需在经双方确认的合理工期下服从甲方的统一安排,完成所承包项目的施工任务。
总工期
2、由于乙方的施工原因如工期滞后,出现质量事故、安全事故,将对其并按相关规定进行处罚。
3、如因甲方原因造成的工期延误,则总工期据实顺延。
七、工程质量:
1、乙方在施工中必须严格按技术规程的要求操作,确保工程质量达到优良标准及满足《公路工程质量检验评定标准》(80-20__),和国家现行相关的技术规范、设计图纸、合同条款等的要求。
为了达到验收标准及确保工程质量优良,乙方必须严格按照甲方提供设计图和相关技术规范要求进行施工。
2、由于因乙方野蛮施工而造成工程质量不合格,甲方对工程可以不予验收,并有权责令乙方返工。
返工所需的人工费、材料费、机械费等一切相关费用由乙方全部承担,直至达到优良的工程质量标准。
3、如因乙方施工原因给甲方造成的损失,由乙方承担全部经济损失(包括梁片的报废)。
八、工程的计量及支付:
按工程的进度计量,比例进行支付。
九、甲乙双方责任:
甲方责任:
1、负责指导乙方的进度、质量,并对安全及文明施工并给予大力的支持。
2、负责施工现场平面布置、生产宏观调控等各项管理工作。
3、负责协调项目部、设计、监理及当地社会关系,为乙方的施工创造良好的施工环境。
4、负责对乙方每月完成的合格工程给予按时计量、支付。
5、负责安排合格的施工技术人员对乙方的施工给予技术指导。
6、负责工程测量定位及梁体就位的复测,提供施工场地及进场便道。
7、负责向乙方提供桥梁上部施工图纸、架设测量资料、及相关的施工技术规程等有关的技术资料各一套,并组织对乙方技术交底和与工程施工相关事宜的交底。
8、如乙方出现重大质量、安全事故或工程质量和进度不能达到甲方要求时,甲方有权调整乙方的施工内容或将乙方清退出场,并拒付所存留的所有金额。
9、如因乙方原因导致质量、安全事故,甲方有权对乙方进行经济处罚,乙方必须无条件接受。
10、对乙方违法乱纪扰乱施工秩序的人员,甲方有权勒令退场,并给予罚款。
11、甲方有义务及时组织相关人员对各道工序进行验收、检查。
对乙方已经完成的合格工程甲方有责任及义务在完工后的一个月内组织甲乙双方进行交工验收。
12、甲方负责施工现场的所有设备的吊车吊装费,以及搅拌场后仓上沙、石等材料的装载机费用。
13、甲方负责预制场内主电缆及主配电箱,乙方负责临时用电线路安装、照明、施工使用。
乙方责任:
1、服从业主、监理工程师及甲方的监督和管理。
积极配合监理工程师及甲方质检工程师的检查、验收。
服从甲方代表现场指挥调度及生产安排。
2、根据本施工协议第三条所列的工作内容,按甲方的进度计划安排,按期、高效、优质、安全、文明施工,确保所属工作的顺利完成。
3、甲方与业主签订的协议中,明示或暗示的应由甲方承担的义务,乙方应同时承担。
4、必须指派管理人员负责乙方劳务人员的调动、管理和协调,协助执行甲方各项管理制度,接受甲方的管理。
乙方负责人离开工地须向甲方请假并经甲方同意后方可离开。
并保证每月在工地现场25天以上,由甲方考勤,上述人员如达不到规定天数,则每离开一天按500元从乙方当月工程结算款中扣除。
5、乙方劳务人员应配备日常生活用品。
乙方负责承包组内所有民工的生活、住房、劳保用品,费用由乙方承担。
6、负责向劳务人员进行质量、安全、成本、道德和劳动纪律教育,要求劳务人员严守安全法规,严格按操作规程施工,若因乙方原因造成施工人员或他人人身伤害以及自身或他人财产损失,一切损失和责任均由乙方负责。
7、由甲方提供的机具设备或因生产需要向甲方借用的工具,须办理手续,用后归还。
遗失或损坏,按原价加2.5%的采保费赔偿。
8、正确使用和保管所使用的工具、机具设备,节约材料,按材料管理办法领用和退库。
若有损坏或浪费发生,当按相关管理办法严肃处理。
9、乙方应加强人员管理,如违反国家法律、法规及造成治安事件的,一切后果由乙方负责。
10、乙方应负责按时支付承包组内所有人员的工资。
11、协助甲方按文明施工要求管理作业现场,随时保证现场的整洁。
12、乙方应负责废旧材料、不用设备的清场,并按甲方指定的地方进行有序的堆放。
13、乙方不得以本项目的名义私下承担工程或者与其他单位或个人签订有损承包方利益的经济合同。
乙方的第三方的任何行为都不能免除乙方对甲方在本协议中约定的责任和义务。
14、按甲方要求,积极配合甲方作好桥梁施工过程中所需的原材料的试验、检验工作准备。
15、遵守甲方的相关规章制度,做好防火、防盗、环保、治安等各项安全工作。
16、负责各个施工阶段过程中的劳动力的组织按排。
17、乙方有义务配合甲方完善相关设备的检测、标定、安检,以确保设备的安全使用。
十、安全责任:
1、甲乙双方应互相配合,遵守安全规章制度。
根据有关法律、法规配备1-2名安全员,分项工程承包人为安全生产第一责任人,应服从甲方的现场管理和指挥。
2、乙方在施工中必须严格遵守安全操作规程,加强职工的安全教育,加强安全防护工作,杜绝各类安全事故。
3、在施工过程中乙方应无条件接受甲方及项目部的安全生产检查。
若发现乙方存在安全隐患,必须立即整改或纠正;如有重大不安全隐患,甲方指令乙方停工整改,整改完毕后报甲方验收合格后方能继续施工。
4、如因自然事故,不可抗力或因原因难以明确划分造成的工伤,乙方劳务医疗费用支出,乙方在施工中发生安全事故、责任及事故赔偿由乙方承担其费用的承担比例为;金额在伍仟元内由乙方全部承担;金额在伍仟元以上(除去伍仟元后)由甲方承担80%,乙方承担20%。
十一、现场文明施工:
乙方在施工期间,应加强劳务人员的文明施工教育,搞好承包范围内的现场文明施工管理。
标示及标牌在甲方的统一部署及安排下,必须统一、齐全;宣传标语到位。
十二、违约责任:
甲方违约:
如果甲方违反本合同规定,未按双方约定的支付程序及时将工程款支付给乙方;或故意拖延、挪用计量工程款;无限期的延期或一概不支付给乙方工程款;或因甲方自身的原因造成乙方停工、返工等,则视为甲方违约。
甲方应对违约行为承担其责任,并赔偿由此而给乙方所带来的所有经济损失,工期顺延。
乙方违约:
如果甲方认为乙方有下列情况之一,则视为乙方违约,并予以处罚。
1、为确保工程质量,乙方不得对所承包的工程进行转包或分包,若私自进行转包或分包,甲方有权责令乙方无条件退场,对可能出现的后果全部由乙方负责。
2、如乙方施工进度、质量、安全等因乙方的因素而达不到甲方要求,或不服从甲方现场人员的管理,甲方有权对乙方采取如停工整改、任务分割等措施,情况严重者甲方有权将乙方清退出场,同时停止相应部分工程款的支付。
由此所可能出现的后果完全由乙方负责。
3、若乙方不能按照甲方要求组织足够的技术力量、施工设备和劳务工人,保证甲方的施工质量和进度;以及在甲方按时支付了乙方工程款后,乙方不按时支付民工工资均视为违约。
甲方可单方终止合同,乙方无条件退场,所做工程量不予办理结算,并赔偿乙方因违约给甲方造成的一切损失。
十三、其他:
本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国民法典》的有关规定,经合同双方共同协商,作出补充规定。
补充规定与本合同具有同等法律效力。
如发生纠纷,经双方友好协商仍不能解决,则提交工程所在地人民法院诉讼解决。
未尽事宜,双方协商解决,合同自签定之日起生效,工程结算付清结束。
(关于梁场建设、后场设备的安装建设、临设的搭建、场地的硬化等初步定劳务管理费为元以内。)
十四、合同效力:
本协议一式肆份,甲乙双方各持二份,具体同等法律效力。
双方签字盖章后生效,至甲乙双方共同履行完上述条款后,本合同自动失效。
甲方:乙方:
法定代表人法定代表人
或其授权代理人:或其授权代理人:
签订日期:年月日签订日期:年月日