维修合同判决书 维修合同正规合同五篇(模板)
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
维修合同判决书 维修合同正规合同篇一
乙方：
本着互相信任的原则，就甲方的水电维修/工程达成以下协议。
1．维修工程的内容及要求: 办公楼所有水电维修/工程
2．维修施工地点：办公楼
3．工期：起始日期 年 月 日至终止日期: 年 月 日
1．甲方提供的材料
乙方可提前二天或维修前向甲方提供本项维修需要购买的材料清单，并注明所需要材料的数量。甲方应于合同上所订开工期的前一日提供乙方需要的材料至施工地点。否则合同工期起始日将以甲方供齐料的次日为准,按原订合同工期顺延计时， 甲方负责采购供应的材料应符合安全要求的合格产品，(甲方应保证所供材料的质量,)供应到现场后，甲乙方应办理交接手续并提供物料清单。乙方如发现甲方提供的材料与所提供材料清单有规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2．甲方采购供应的水电材料，均应用于本合同规定的地方和用途，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款补偿给甲方。
3．乙方提供的材料 如甲方需乙方采购的水电材料，乙方采购的水电材料于市场价格进行采购(必须是合格安全产品)。乙方供应的水电材料可提供价目清单及价格,由甲方确认后乙方再行采购, 乙方需保证材料的质量，甲方应到现场验收，如不符合维修施工要求或与原清单规格有差异，应指令更换或禁用。如(未经甲方同意而乙方自行)使用，对工程造成的损失及返工费用由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
1．由于乙方维修技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
2．工程竣工：乙方应通知甲方验收，甲方在接到通知组织验收，并办理验收手续。
3． 甲方供料者因材料原因影响工程质量者,与乙方无关,且返工需另计费。
1．未经甲方同意批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
2．保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
3．负责维修过程所产生垃圾的处理工作，维修完工清洁干净。
4．维修现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
5．乙方应做好在施工工作过程，禁止闲杂人等进入现场。
6．未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的维修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
1． 工程款付款方式：
2． 乙方承包内容：
1)．现场所有水电维修(不包新增加，加装需另行收费，收费标准详见本中心收费)。
2)．所有水电维修过程所产生的垃圾清理。
3)．水电安全检查，每月一次。
3．工程结算方式：按实结算(1+2+3)：
1)维修服务费
2)代购材料费
3) 安装费
1竣工后,甲方需按合同上甲方所提出的维修内容及要求验收: 若乙方违约,则由乙方负责返工至符合要求为止,或因甲方遗漏或失误原因造成工程不合要求,则需由甲方负责，遗漏部分需另外计费。
因工程维修质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向岳西县人民法院提起诉讼。
1．合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。
2．施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
1．因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的维修延误，经双方确认后可以顺延。
2．维修期内，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。
3．由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
甲方签字： 乙方签字(盖章)：
xx年xx月xx日
维修合同判决书 维修合同正规合同篇二
甲方(全称)：
乙方(全称)：
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点：
1、 乙方接到甲方或社区物业公司的维修联系单后，在条件容许的情况下，1天之内组织人员或设备进行维修，维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收，并形成验收文件用于结算。
2、对已入住的客户维修，要求维修完毕后客户签字认定。
3、乙方不在约定期限内派人维修的，甲方可以委托他人修理。
4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
乙方按相关规定对已维修工程进行保修，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担已维修工程质量保修责任，按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下：
1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;
3、装修工程为2年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;
6、住宅社区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;
7、其它项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
(一) 甲方的权利与义务
1、 由甲方工程师共同配合乙方施工，行使合同约定的职权，向乙方发出指令及其签证，确保工程的顺利进行。
2、 现场确定施工范围核实工程量。
3、 组织相关单位进行验收，评定质量标准。
4、 按合同约定的期限支付工程款。
5、 负责各部门的关系协调。
(二) 乙方的权利与义务
1、 提供相关的施工方案。
2、 按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。
3、 抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。
4、每日完工后必须保证环境整洁、干净。
维修按每处单独计价，费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价，每月汇总后进行结算，预留5%作为质保金，验收合格一个月复查合格后支付。
维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
甲乙双方务必严格履行合同的所有条款，不得违约，否则，另一方有权利追求其违约责任，并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。
1、 不按规定的方案和质量标准施工，造成质量低劣。
2、 不能在规定的期限内完成工程任务。
3、 现场管理混乱，受到有关职能部门的批评处罚。
发包人(公章)： 承包人(签字)：
法定代表人(签字)： 身份证号码：
委托代理人(签字)：
xx年xx月xx日
维修合同判决书 维修合同正规合同篇三
甲方（发包方）：广州快通通信设备有限公司植村店
乙方 (承包方 )：
本着互相信任的原则，就甲方的手机维修业务达成以下协议。
1．甲方手机维修业务由乙方承包经营；
2．维修地点：番禺区大石南大路植村快通公司手机连锁店
3．承包时间：起始日期 _________年_______月_______日至终止日期________年_______月_______日
4．承包费用暂定为2200元/月（人民币）。进场需交一个月的押金和当月租金，总计人民币4400元。（肆仟肆佰元整）
5． 合同解除后，乙方无遗留问题，甲方全额返还押金。
1．由于乙方维修技术差及责任心不到位等自身原因造成维修的手机质量问题，其返工费用和客户提出的赔偿费用由乙方承担。
2．甲方负责提供店面内指定的区域给乙方。
3．乙方自己负责购买手机维修柜台，维修工具和维修需更换的手机内部零件，不得销售手机和手机配件。
1．未经甲方同意批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
2．负责维修过程所产生垃圾的处理工作，维修完工清洁干净。
3．维修现场，日常用水、用电等必须注意安全，发生工伤由乙方负责。
4．乙方不得携带任何甲方的物品出门，若发现偷盗现象按进货价格加倍赔偿。并送交公安机关处理。
1．由于乙方原因无故逾期维修造成客户损失的，每逾期一天，乙方向甲方支付壹拾元违约金。甲方有权另外安排人员进行维修，发生的`费用从乙方的押金中扣除。
因维修质量乙方与客户发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，乙方和客户可以向人民法院提起诉讼。维修质量纠纷问题与甲方无关。
1．合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后，乙方如要终止合同，应以书面形式提出，并按月租金总价款 10 ％支付违约金，并办理终止合同手续。
乙方维修可以独立收取客户的维修费，需使用一式三联的单据，其中一联需提供给甲方作为凭证。
（一） 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
（二） 本合同签订后维修业务不得转包。
（三） 乙方需提供身份证原件和复印件。如有担保人需提供担保人的身份证复印件。
（四） 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
（五）合同有效期至_____________________。
甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）：
xx年xx月xx日
维修合同判决书 维修合同正规合同篇四
委托方： (简称甲方)
施工方： (简称乙方)
按照空调设备运行要求，确保空调维修质量和时间，经甲、乙双方共同协商，签订本合同：
二、 本价格包括维修过程中上述表格中不含其他所需零配件材料，但在检修过程中发现有大故障(如拆压缩机、热交换器穿孔等)维修，则据其具体故障分别报价。价格由双方协商定价，由甲方购买或由乙方代购。
主机维修后，经调试运行，各维修部件能达到正常制冷要求。
1、 应及时提供必要水、电、氮气等。
2、 应积极配合乙方施工。
3、 在施工过程中委托方可随时监督施工方施工质量。
1、 按质、按期完成工程。
2、 乙方进入甲方施工现场后，应遵守甲方一切规章制度。
3、 负责办理进场前有关手续及费用。
4、 自备维修所需工具、清洗药水及维修所需材料等。
自本协议签订之时起10天内完成全部工程内容。
1、 本工程包干价：人民币捌万零伍佰壹拾柒元整(￥80517．00)。
2、 合同签订后3日内，甲方支付乙方工程款30%，即：贰万肆仟壹佰伍拾伍元整(￥24155．00);工程完工经甲方验收合格后，10日内甲方向乙方支付工程款60%，即：肆万捌仟叁佰壹拾元整(￥48310．00);余款(工程款10%)捌仟零伍拾贰元(￥8052．00)在质保期后一次性结付。
在施工中乙方造成一切安全事故，全部由乙方负责。损坏甲方设备及设施，由乙方照价赔偿。
双方友好协商解决，如协商不成，按国家《合同法》有关规定办理。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
维修合同判决书 维修合同正规合同篇五
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方委托乙方对辖区地下室泵房的消防补水泵设备及电机进行保养维修、配件更换服务，经甲乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。
水泵设备维修保养、更换机封轴承及相关配件，软联接、电机定转子保养维护、绝缘检修、机械流调、换注油。
1) 22kw消防泵三台
2） 90kw消防泵 二台
3） 5．5kw多极补水泵 一台
1）22kw消防泵更换轴承、机封、叶轮保养3台x2900=8700元。
2）90kw消防泵更换密封、轴承、电机散热器及整体保养注油2台x3800=7600元。
3）更换强弹力软联接2套x650=1300元。
4）5．5kw多极补水泵更换轴承、密封、叶轮等1台x1950=1950元合同总造价为壹万玖仟伍佰伍拾元整￥19550元。
乙方应按甲方要求，由多年维修经验专业人员按国家相关标准进行维修。
保养时间：xx年11月5日至xx年11月5日。
乙方在合同期内保质保量完成各项工作内容，经甲乙双方共同确认验收后，五个工作日内，一次性将合同款项的97%汇入乙方指定帐户，余3%质保金一年后付清。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
负责人签字：负责人签字：
开户行： 开户行：
账号：账号：
