2023年消防检测合同签了如何退(十九篇)
现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
消防检测合同签了如何退篇一
乙方:
应甲方委托,乙方为其提供消防检测服务,“甲、乙双方现依据《xxx合同法》及其他法律规的规定,经平等、自愿协商一致,签订本合同。
第一条:委托事项及要求
确保出具的检测报告真实地反映委托检测项目的状况:甲方应根据乙方的检测报告,及时采取措施,消除隐患。
3、本次检测的依据是现行国家标准、行业标准、地方标准、乙方的技术规程及其它技术成果,甲方均予以认可。
第二条:甲方的权利和义务
1、所委托项目的消防工程须基本竣工,并调试完毕,运行正常。
2、填报建筑工程消防检测登记表,提供被检工程消防系统施工记录,产品合格证等相关资料,并保证提供的资料和数据真实有效。
3、提供场地、电源及一些必须的工具,清理现场使其具备检测条件。
4、为检测人员指派若干名熟悉系统设备的专职技术人员,自始至终协助乙方做好检测工作,并协助乙方现场抽样、检测,在抽样、检测原始记录上签字确认。由专职技术人员现场指认检测线路走向及设备位置等,并做好必要的设备操作。
5、在收到“检测情况反馈表”后,应积极组织施工单位对查出的问题进行整改,并于90日内将整改结果通知乙方,乙方按有关规定再进行唯一一次免费补充检测,时限内再次补充检测的需再支付相关复次检测费用。
6、按约定支付检测费,并要求乙方提供检测报告。
第三条:乙方的权利和义务
1、根据甲方提供的图纸资料及现场情况制定检测方案,安排检测。
2、遵守安全操作规程的规定,遵守甲方有关安全要求。
3、应本着科学、公正、真实的精神,做好检测工作,并保证其检测结论真实、可靠、有效。
4、甲方要求,在初次检测结束1个工作日内按规定向甲方出具“检测情况反馈表”。
5、在完成现场检测并合格后10个工作日出具检测报告。
6、向甲方收取检测费用。
第四条:检测认定方法
1、乙方在甲方指派人员的配合下,完成合同规定检测任务后,甲方指派人员应在“检情况反馈表”签字确认。
2、甲方收到乙方出具的检测报告后,应在回执上签字确认,所委托检测项目的检测报告送达后,本合同约定的委托事项结束。
3、初次检测后90日内未完成整改并要求补充检测的需按新工程重新申报。
第五条:检测费用及其支付方式
1、本项目检测费用:
建筑消防设施:计¥________元(大写:人民币 拾___万___仟___佰 拾 元)。
2、支付方式(以人民币结算):汇款。
3、交款方式:合同签订后,如初次检测合格则在检测结束后,乙方出具检测报告时结清;如初次检测不合格,则应在初次检测后补充检测前结清,复次检测的费用应在出具检测报告时结清。
第六条:争议的解决办法
本合同履行过程中发生的任何争议,双方应先协商解决,若协商不成,可按司法程序解决。引发诉讼的,交由原告住所地法院管辖。
第七条:其他
1、本合同未尽事宜双方协商另立补充协定,补充协定与本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件是本合同有效组成部分。
3、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,合同自签订之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
消防检测合同签了如何退篇二
(一)本合同未尽事宜,双方应本着友好合作的原则,另行签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
(二)本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式____份,甲方执____份,乙方执____份。
(以下无正文)
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人/授权代表人(签字): 法定代表人/授权代表人(签字):
地 址: 地 址:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮箱: 电子邮箱:
邮政编码: 邮政编码:
开户银行: 开户银行:
银行账号: 银行账号:
消防检测合同签了如何退篇三
no:(20xx)号
建 筑 消 防 设 施
检 测 合 同
地址: 邮编:
电话: 邮箱:
建筑消防设施检测合同书
委托方(甲方) 检测方(乙方)
为了杜绝建筑物留下先天性火灾隐患,确保建筑消防设施完好有效,在火灾初期快速发挥作用,有效扑救火灾,维护公共安全以及维护公民人身和财产安全,根据《xxx消防法》《xxx民法通则》《xxx合
同法》遵循“预防为主,防消结合”的工作方针,现就甲方委托乙方进行本次建筑消防设施系统性能检测的相关事宜,达成如下协议,共同订立本合同。 一、
四、 工程名称: 工程地点: 工程面积: 工程检测费用:按2元/ m2收费,总建筑面积 m2,检测费用合
计: 元整。
五、 检测内容:对甲方申报的下列消防设施进行系统性能检测:(需要检测的
项目在括号内打“√”)
□1、消防供配电设施 □2、火灾自动报警系统 □3、消防供水
□4、消火栓□5、自动喷水灭火系统 □6、泡沫灭火系统 □7、气体灭火系统□8、机械加压送风系统 □9、机械排烟系统 □10、应急照明灯 □11、疏散指示标志灯□12、应急广播系统 □13、消防专用电话 □14、消防电梯□15、灭火器 □16、消防分隔设
施 □17、钢结构防火涂料□18、其他
根据技术要求,以下各项不属于本次消防设施检测内容:
1)消防间距
2)防火分区
3)关于消防图纸设计的缺项或漏项
六、 收费标准:有偿服务协议收费,标准参照《甘价费[1998]284号》和
《甘财综发[1998]第64号》监督检验收费标准的批复执行;(具体费用以建筑消防设施检测收费核算书为准)。
七、 费用及支付方式: 甲方收到乙方出具的检测报告后,甲方向乙方一次
性付清检测费。
八、 对初次检测不合格的超过3个月到1年之内申请复检的,按初次检测费
用标准的30%收取复检费,3个月内申请复检的,按初次检测费用标准的20%收取复检费。
十、 检测约定时间: 年月日至 年月日 双方权利与义务
(一)甲方权利与义务
1.甲方应提供下列相关资料:
a) 建筑工程消防检测申报表。
b) 消防部门出具的批准及审核文件。消防产品市场准入有效证明文件(包括ccc认证、型式认可、国家级检验报告)。
c) 有关消防设备的技术资料及产品合格证。
d) 施工记录(含绝缘电阻、接地电阻测试记录、调试报告、调试记录、隐蔽工程中间验收记录)。
e) 消防工程施工安装单位资质证书。
f) 消防工程施工安装单位资质证书。
以上资料可以提供复印件,其中a)b)项应当加盖建设单位鲜章,c)d)加盖供货单位鲜章,e)f)加盖消防安装单位鲜章。
申报单位应当按照《建设工程文件归档管理规范》(gb/t50328-20xx)对审核合格的文件资料进行整理,添加目录,编制页码,装订成册(a4规格),并加盖合缝章。
2.检测前,消防设施须具备以下条件:
a) 系统必须施工完成,保证消防设施组件齐全完好;
b) 甲方应当组织监理、施工、安装、供货商等单位进行按照检验规程初检,并且保持120小时无故障自动运行。
c) 必须提前通知各施工安装单位和产品供应单位提前到场,进行设备运行情况的确认。
d) 检测时所有消防设备必须处于全自动运行状态,所有设施的阀门和开关必须处于正常运行时的常规的位置。
e) 应当保证所有房间和部位的门和通道畅通,并且准备梯子等简单辅助工具。
3.检测时,应注意以下问题:
a) 建设单位组织各单位及时到场,组织汇报会。
b) 检测工作负责人根据情况按照专业进行分工。各参与单位按照分工情况组织人员分工配合。
c) 检测时,各方技术人员应当及时提供技术咨询和服务,配合检测工作。 d) 检测时应当按照检测人员要求使用对讲机和消防电话进行指令式通信,禁止其他明示或暗示检测内容的一切形式通信活动。
e) 检测时,检测人员做好原始记录,由现场见证人签字。
f) 检测结束后一般当场不反馈检测情况,汇总后经批准以书面形式在三日内向申报单位反馈。
(二)乙方权利与义务
1. 乙方按照约定书所规定的检测时间和范围,根据《建筑消防设施检测技术规范》ga 503—20xx和相关消防规范标,在甲方有关技术人员的配合下进行消防设施检测。
2. 乙方在检测过程中要如实的反应检测情况,同时做好检测记录的填写并让甲方和施工单位签字确认。
3. 乙方不能以任何借口拖延检测时间,故意刁难甲方和施工单位;若工程检测有问题应耐心、仔细的给甲方和施工单位指出存在的问题和部位,已便后期
整改。
4. 乙方应在检测完成,甲方付款后三个工作日内出具检测报告。
5. 在合同履行过程中任何一方违反本合同的约定,违约方应承担违约责任。承担金额为合同金额的30%
6. 在检测过程中如遇人身责任事故由甲方负责。
在合同履行中发生争议,由双方协商解决或以补充协议的方式解决。
十一、 本合同经双方签字盖章之日起生效,有效期至交付检测报告和付清检测
费用后终止。本合同一式 肆 份,甲方持 叁 份,乙方持 壹 份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
地 址:地 址:
电 话:电 话:
法人代表:法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
签订日期: 年 月 日
消防检测合同签了如何退篇四
甲方(发包人):____________________________________
乙方(设计人):____________________________________设计咨询有限公司
现因甲方委托乙方进行消防设计,为明确双方责任,签订本协议。
一、工程概况
1、工程地点:__________________________________
2、工程名称:__________________________________
3、消防设计范围:消火栓、喷淋系统;火灾自动报警系统;应急照明、疏散指示系统;防排烟系统的设计
消防设计范围不包括:__________________________________________
(未明确列举在消防设计范围内的,视为不在本次合同范围之内)
4、工程期限:________年____月____日前完成。
5、乙方应提供下列符合要求的资料与图纸作为工程完成:
包括消防工程的消火栓、喷淋系统、火灾自动报警系统、应急照明、疏散指示系统、防排烟系统的全套图纸各3份;消防申报资料一份。
二、费用
1、本次设计服务费为:¥______________元(__________________元整)人民币
2、支付进度安排:
第一次付费20%,该款项作为定金,于本合同签订后三个工作日内支付;
第二次付费30%,于本合同签订后十个工作日内支付;
第三次付费50%,于乙方提交全部符合要求的设计图纸后三个工作日内支付。
三、其它权利义务
1、本合同签订后三个工作日内,甲方应提交设计委托书、原土建施工图及装修电子版图纸等资料。因甲方未提交资料导致工程延后的,乙方不承担责任。
2、在审批过程中,因审批原因引起的正常合理的修改内容,乙方应配合甲方进行修改并不收取额外费用。相关修改内容乙方应在1~5个工作日内完成修改设计工作。在提交施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。图纸有修改不再计费(不包括装修及现场改动,消防图纸修改或追加晒图,只收取打图、晒图费)。
四、违约责任
1、甲方逾期付款的,每逾期一天应向乙方支付的违约金。逾期超过15天的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付已完成工作对应的费用。
2、乙方逾期完工的,每逾期一天应向甲方支付5%的违约金。甲方有权从应付款项中扣除违约金。逾期超过10天的,甲方有权解除本合同并要求乙方退回所有费用。
五、其它
1、本合同如有争议,协商不成时,双方同意在____工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。__
2、本协议一式两份,具有同等法律效力。
3、本合同自双方签署后生效。
甲方(盖章):
联系人:
电话:
电子邮箱:
地址:
乙方(盖章):
联系人:
电话:
电子邮箱:
地址:
消防检测合同签了如何退篇五
委托方(甲方):
受托方(乙方):
根据上海市消防局有关规定。经甲方申请,乙方对甲方新(改)建工程的固定消防设施提供技术服务。为了保证此次服务工作顺利进行,经双方协商同意,特签订如下合同,以共同遵守履行。
一、工程名称:
二、技术服务内容:
火灾自动报警系统
室内外消火栓给水系统
自动喷水灭火系统(干式、湿式)
气体灭火系统(co2、烟烙尽、泡沫)
防排烟系统
其它消防设施
三、相关工作:
1.乙方派员全面负责技术服务工作,有关仪器设备和交通工具由乙方解决。
2.甲方需按工作程序,派专人负责,并请相关专业人员到场配合乙方消防技术服务工作,为乙方工作提供各种方便。
四、检测结果:
由上海希黎消防工程检测有限公司向甲方出具检测报告。
五、服务费用和付款方式:
1.消防技术服务费总价为(人民币) ;
2.付款方式:
分期支付:合同签约后预付总价的50%,余款在取检测报告时付清。
六、其它事项:
1.乙方在消防技术服务中发现问题及时反馈给甲方,甲方整改后,乙方提供免费服务一次;
2.甲方整改后,再次需要复检服务,每次服务费按总价10%收取,但最低标准不少于20xx元/次;
3.复检技术服务费由甲、乙双方填妥签证单后,甲方在结款时一次性付清。
七、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
八、本合同一式两份,经双方代表签字、单位盖章后即生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
消防检测合同签了如何退篇六
发包人:____________________(以下简称甲方)
承包人:____________________(以下简称乙方)
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及相关法律、行政法规规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则、协商一致,甲方决定将池州市贵池区宝赛小学建设工程c区消防工程交由乙方承包施工,为明确双方权利和义务,特订立本合同,双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:池州市贵池区宝赛小学建设工程c区
2、工程地点:池州市贵池区前江工业园
二、承包范围
(1)室内、外消火栓系统;应急照明疏散系统;防火门。
(2)承包方式:包工、包料、包安全、包验收合格。
三、合同工期
合同工期:按甲方施工进度计划表要求完工,配合土建工程进度。
四、质量标准
工程质量标准:完成设计图纸的范围内的消防工程,符合消防工程相关验收规范,经五方主体共同检验,消防验收合格意见书。
五、合同价款
1、本合同价包含乙方施工消防材料,材料检验费、第三方消防检测费。
2、工程总造价:按消防工程的决算总价的79%支付乙方。
六、付款方式
单位工程经业主、监理、设计院、区建委组织验收合格备案后,按甲方和业主签订的大合同同比例付款。
七、双方负责事项
1、甲方责任和义务:
(1)指派
(2)提供工程相关施工变更资料;施工中途如遇变更及增减项目,应提前向乙方发出变更通知单;
(3)提供施工用水、用电及存放工具用房及材料仓库;
(4)如在施工中出现需要协调的问题,甲方应及时组织施工方等相关单位协调解决。
2、乙方责任和义务:
(1)指派__________负责施工现场的各方协调工作;
(2)乙方应按相关消防规范进行施工,及时与甲方沟通配合,解决消防系统中存在的问题,保证施工进度和质量,并保证项目通过消防主管部门验收;
(3)乙方施工应严格遵守现场文明施工规定,严格按照安全施工操作规程施工,发生安全事故责任自负,进场前应该给施工人员购买工伤保险;
(4)乙方应严格履行合同,如存在偷工减料行为,一切损失由乙方承担;
(5)在工程竣工验收合格前,成品与半成品保护均由乙方负责;
(6)本工程竣工验收之日起,非业主使用不当,根据《建设工程质量管理条例》最低保修期限为贰年。
八、其他约定事宜
1、乙方在工程施工过程中服从甲方的统一管理及进度安排,工程竣工前需经甲方验收合格后方可报检测验收。乙方在工程竣工前,提供竣工验收申请报告,并附全套竣工资料。
2、若乙方在施工过程中存在质量、工期不符合本合同要求的情况,或因自身资质不过关,甲方有权终止本合同的执行,更换施工队伍,由此造成的一切损失由乙方承担。
3、未经甲方许可乙方不得将工程分包给其他施工单位施工,一经发现甲方有权终止合同一切损失并让乙方清退出场;
4、乙方自购材料须经甲方验收后方可使用,并将材料的产品合格证、试验报告等参数及相关资料报甲方;
5、乙方施工时擅自更换材料或不按照施工规范施工,而不能保证工程质量,甲方可立即终止合同,并由乙方承担一切费用等损失;
6、变更部分工程量增减以施工现场经济技术联系单方式办理,在结算时调整;
九、合同生效
1、本合同时间:__________年__________月______日
2、本合同在执行过程中,如遇争议,协商不成,可向人民法院起诉;
3、本合同双方签字盖章生效,工程竣工、保修期满、工程款结算完毕后终止;
4、本合同未尽事宜,可列附言作为合同的补充条款;
5、本合同一式二份,甲乙双方执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防检测合同签了如何退篇七
合同编号:______________
工程名称:__________________________
工程地点:__________________________
委 托 人:__________________________
检测机构:__________________________
签订时间: 年 月 日
签订地点:
甲方(委托人):
乙方(检测机构):
根据《xxx合同法》以及其他有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就消防/桩基检测事项协商一致,签订本合同。
消防检测合同签了如何退篇八
(一)双方约定的检测标准:_________ ________________________。
具体检测项目的执行标准见附件一。
(二)检测方式:
第三条 检测费用的核算与支付
(一)双方同意按照下列第____种计算方式核算检测费用。
1.本合同各检测项目单价见附件一,根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用。
2.本合同各检测项目单价见附件一,总检测费用为________元。
(二)双方同意按照下列第____种支付方式支付检测费用。
第一种方式:自本合同签订之日起____日内,甲方支付全部检测费用。
第二种方式:自乙方提交检测报告之日起____日内,甲方支付全部该检测项目的检测费用。
第三种方式:自本合同签订之日起每月____日前,甲方按乙方实际完成的检测数量支付检测费用。
其他方式:____________________________________________________。
(三)甲方向财政主管部门提出付款申请之日即为甲方已履行付款义务之日,实际付款到账时间及金额以财政主管部门支付时间及金额为准,甲方不承担由此产生的支付迟延责任;在每次支付前,乙方必须向甲方提交书面支付申请并开具与支付额等额、合法有效的发票,方可办理相关申报支付手续。
(四)本合同约定的总检测费用已包含乙方为履行本合同义务所需的全部费用,除非另有书面约定,甲方无需再向乙方支付其他任何费用。
(五)甲方对检测项目费用有异议的,应及时与乙方进行协商,但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。乙方作为专业的检测机构应无论如何均应对其提交的检测报告负责,因此,甲方接受乙方检测报告的行为并不减轻或免除,乙方在本合同项下的义务和责任。
消防检测合同签了如何退篇九
甲方: (以下简称甲方) 乙方:北京京建星岐消防安全检测有限公司 (以下简称乙方)
经甲、乙双方协商,甲方决定委托乙方对 内的消防设备设施、电气设备设施进行电气和消防安全检测服务,甲乙双方本着平等互利的原则,经协商一致达成本合同。
乙方作为专业的电气消防安全检测单位,决定接受甲方的委托,并依据本合同所约定的范围,进行电气安全检测工作。
1.消防设施检测内容:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、室外消火栓、防火卷帘、防火门;
2.电气防火检测内容:配电柜、配电箱、开关、插座、照明灯具、线路敷设。(抽检)
注:乙方将对上述电气设备进行即时性消防检测。
甲方职责:
1、甲方将根据乙方提供的检测工作进度安排进行监督、并负责协调相关部门。
2、甲方安排相关消防施工人员或本部门负责人在检测期间配合乙方对该场所进行检测工作。
3、根据本合同第四项的内容按时付款。
乙方职责:
1、乙方检测人员应按国家标准及地方的相关规范对甲方管理的该场所内电气设备进行电气安全检测。
2、检测期间,乙方由于违规操作造成人身、设备和财产安全事故由乙方自行负责。
3、检测完毕,乙方需向甲方出具国家认可的检测合格证明文件(检测项目及内容以现场检测记录为准)。
1、检测费用大写:
小写:
2、检测报告送达甲方之日,甲方一次性付清检测费
五、合同生效、变更及解除:
1、本合同经双方代表签字并加盖双方公章后生效。
2、本合同一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中如遇到不可抗力,经双方协商后可终止或延时执行或解除本合同。
六、争议解决:
本合同未尽事宜,双方应本着友好互利的原则进行协商;双方凡因合同及其解释发生争执或经双方协商未能达成一致的纠纷,向非违约方当地人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
负责人签字:
日 期:
负责人签字:
日 期:
消防检测合同签了如何退篇十
(一) 乙方应向甲方提供与检测业务有关的资料,并对提供的资料的真实性、准确性负责。且乙方须保证其自身具备本次合作依法应具备的全部资质条件。
(二) 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的委托及技术要求进行检测,按本合同规定的时间提交质量合格的.检测成果资料,并对检测数据及提交报告的真实性、准确性、完整性负责。
(三) 乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。
(四) 检测项目属于工程类检测的,乙方应事先编制检测方案报送甲方审核同意后方可实施。
(五) 乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动,并按甲方的要求书面回复甲方质询。
(六) 乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。
(七) 对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目,乙方应使用该系统实施检测和管理,并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。
(八) 检测结果不合格的,乙方应在获得检测结果后____日内通知甲方。
消防检测合同签了如何退篇十一
甲方(委托单位)
名称:
地址:
乙方(接受委托单位)
名称:
地址:
依据《xxx合同法》、《xxx消防法》、浙江省消防条例,甲、乙双方经友好协商,甲方委托乙方对甲方指定工程的“□建筑消防设施、□建筑电气安全”实施即时检测。为了保证检测工作顺利进行,甲、乙双方签订如下合同,以资共同遵守。
一.委托检测的工程名称: 。
委托检测工程的使用性质: ,检测面积: ㎡。 工程地址: 。
二.双方协作事项:
1.甲方须委派熟悉消防设施工程及电气工程情况的人员配合现场检测,检测工作中涉入相关消防设施及电气设备的操作由甲方人员进行;
2.检测所需的仪器设备由乙方负责,乙方应尽量在不违反有关规定的情况下尽快完成检测;
3.乙方作业人员安全由乙方负责;
4.乙方作业人员不得擅自动用非检测范围内的设备和设施;
5.乙方作业人员不能随意改动、移动、破坏公用设施。
三.甲方在委托检测时应向乙方提供检测有关的技术资料为以下打“√”项:
建筑工程消防设计审核意见书或建筑工程备案单复印件; □建筑工程消防设施竣工图;
主要消防设备、电气设备及材料的质保书和合格证复印件; □隐蔽工程纪录,电气系统运行记录复印件; □建筑工程电气竣工图;
四.甲方委托乙方消防设施检测项目为以下打“√”项:
五. 甲方委托乙方电气消防安全检测项目为以下打“√”项:
六.保密要求:
1.甲方对乙方提供的检测报告及相关资料除用于消防验收或备案外应严格保密,未经乙方允许不得部分复制。
2. 乙方对甲方提供的技术资料及项目检测报告应严格保密,未经甲方允许不得向第三方泄漏。
七.合同履行:甲方建筑工程在消防设施及电气设施安装调试完毕并水通、电通后(年检工程需在维保调试合格后)通知乙方,乙方在接到甲方可以检测通知三天内按排现场检测并填发检测收费通知,检测合格后三天内出具检测报告。
八.验收标准:全部检测项目完成后,乙方就甲方委托检测工程出具检测报告为以下打√项: □建筑消防设施检测报告; 建筑电气安全检测报告。
九.检测费用:依据 物价局浙价费【1998】204号通知,经协商确认委托检测的建筑工程消防检测费共计 万 仟 佰 拾元(¥ 元)。需复检时,复检费用经协商每次加收 元。
十.消防检测费支付方式:
甲方依据乙方检测收费通知:银行汇款或领取检测报告时现金直接支付给乙方。
十一.其它约定事项:
十二.本合同一式二份,双方各执一份;本合同双方代表签字,单位盖章后生效,未尽事宜双方协商处理。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
消防检测合同签了如何退篇十二
建筑工程消防设施检测合同
甲方:
乙方:**消防检测技术服务有限公司
年 月日
甘肃省消防协会监制
建筑工程消防设施检测合同书
甲方:乙方:
为了防止和减少建筑工程消防设施老化、损坏等问题引起的火灾,保障公民人身安全和社会财产安全,遵循“预防为主,防消结合”的消防工作方针,现就甲方委托乙方进行本次建筑工程消防设施检测的相关事宜,达成如下协议,双方共同遵照执行合同中的各项条款。
一、检测工程:
二、工程地点:
三、检测内容:对甲方运行中的下列建筑工程消防设施进行检测。
1、消防供配电设施 2、火灾自动报警系统
3、消防供水 4、消火栓和消防炮
5、自动喷水灭火系统 6、泡沫灭火系统
7、气体灭火系统8、机械加压送风系统
9、机械排烟系统10、应急照明和疏散指示标志
11、应急广播系统 12、消防专用电话
13、消防分隔设施 14、消防电梯
四、各项消防设施的数量参见《建筑工程消防设施检测申报表》。
五、检测金额:大写:小写:
六、付款方式:
七、账户名称:**消防检测技术服务有限公司
付款账户:
八、检测时间: 年 月 日至 年 月 日
九、双方权利与义务
(一)甲方权利与义务
1、甲方应按照约定的检测时间范围做好建筑工程消防设施检测的准备工作,通知受检建筑物内安装消防设施的有关房间留人,确保不留死角;安排建筑消防设施技术人员配合检测工作。
2、甲方应如实申报受检项目的数量,实际检测项目、数量以检测记录为准,在检测过程中,已列入检测范围但因甲方原因致使当时不能实施检测的消防设施时,甲方陪同的技术人员应在检测记录上说明原因并签字认可。
3、甲方应对检测报告中指明的消防设施安全隐患问题,给予高度重视并及时整改,消除消防设施安全隐患。乙方应给予配合并提供技术支持。甲方不整改、不复检或拖延报告要求的整改期限,所产生的不良后果,由甲方承担一切责任。
4、甲方应明确消防设施的运行状态随时处于变化之中,因此绝不能因已进行了建筑工程消防设施检测而滋生任何麻痹大意的思想,对消防设施要经常进行巡检,做到防患于未然。
5、违约付款,每天按未付金额的3‰收取违约滞纳金。
(二)乙方权利与义务
1、乙方按照约定书所规定的检测时间和范围,根据《建筑消防设施检测技术规程》(ga 503—20xx),在甲方有关技术人员的配合下进行建筑工程消防设施检测,并向甲方提供检验报告,指出受检设施存在的火灾隐患,提出整改建议。同时按照甘肃省物价局核定的收费标准向甲方收取相应的检测费用。
2、双方履行各自义务后,乙方向甲方出具虚假检测报告的,经消防监督部门查实后,乙方应向甲方退还全部检测费用。
九、争议与解决
因履行本约定书发生的争议,双方可通过友好协商解决,如协商不成提起诉讼的,由
乙方所在地人民法院管辖。
十、本合同经双方签字盖章之日起生效,有效期至乙方出具的检验报告到期后终止。本合同一式份,甲方持份。
甲方印章:
地址:
法人代表:
委托代理人:
乙方印章:
地址:
法人代表:
委托代理人:
签订日期:年 月 日
消防检测合同签了如何退篇十三
甲方:
乙方:
关于甲方气瓶无损检测项目合作事宜,双方本着互惠互利的原则,经甲乙双方协商决定,签署此协议,制定如下条款。对双方的行为进行约束。
1、乙方负责对甲方在气瓶检验过程中,需要对气瓶进行无损检测,出具检测报告。
2、甲方如果有需要检测的气瓶提前一天通知乙方,乙方得到检测通知如无特殊情况不得延期。探伤工作结束后3日内向甲方 提交检测报告。
3、乙方按冀价费(1998)第297号文件收费标准向甲方收费。
4、在无损检测完成后,甲方在提取检测报告时需要向乙方结算全部探伤费用。
5、未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防检测合同 (菁华1篇)(扩展6)
——消防设施检测合同模板一 (菁华1篇)
消防检测合同签了如何退篇十四
甲方:陕西融信物业有限责任公司
乙方:陕西电气消防安全检测所
根据《陕西省电气消防安全技术检测管理暂行规定》的要求,甲、乙双方经协商,由乙方对甲方之配电设施、可触及的电气线路等进行消防安全检测,达成以下协议:
:
1.地下二层至屋面共用部位的所有照明开关、线路、灯具;
2.地下二层至屋面所有公用设备控制箱(含一、二次线路)、出线、电动机及弱电系统的强电部分;
3.配电室变压器出线母排、1#-17#低压柜一、二次线路、电气元件和各支路出线电缆、电气元件、发电机出线电缆;
4.受约住户房间内所有电气设施、设备。
年月日至年月日
按照陕西省物价局陕价费调发[20xx]85号《关于电气消防安全检测收费标准(试行)》的批复第二条以被检建筑面积贰元/平方米收取。被检总面积为: m2;检测费总计元,大写:元。
甲方:
1.在乙方检测期间甲方派人员配合乙方工作,做好相关协调工作,并负责每天对检测小组签证;
2.根据乙方的检测计划,提前一小时给受检部位供电,总负荷应达到满负荷的35%以上;
3.因甲方原因造成检测期拖延,应承担责任;
4.甲方在一个月内完成整改乙方检测报告中的不合格项目,交乙方复检;
5.按时付款。
乙方:
1.乙方应向甲方提供营业执照、检测许可证、检测人员资质、检测仪器合格证等相关证明原件及复印件;
2.乙方检测人员应遵守甲方安全、环境等有关制度及规定,不得擅动非受检设备、设施,对妨碍物的搬移,应获得甲方同意或由甲方人员移动;
3.不随意去非受检场所;
4.爱护甲方设备、设施;
5.需停电检测的部位,乙方须提前两天通知甲方,甲方做出安排后,方能检测;
6.乙方在一周内对甲方提出的整改项目的复检申请进行复检,检测费不再另计;
7.检测完成后三十日内向甲方提供检测报告,报告中应载明隐患部位、隐患原因、隐患程度等;
8.检测责任保证期为十二个月,保证期从检测报告交于甲方之日起计算。在保证期内,因乙方检测后的部位引起的火灾、人员触电等事故由乙方承担全部责任。
检测报告交于甲方后,甲方一个月内付清检测费用。
1.因甲方配合人员不到位或其它原因造成乙方停工,除工期顺延外,并按检测费总额的2%向乙方支付误工费。
2.因乙方人员原因,造成受检或非受检设备、设施的损坏,乙方负责维修,如维修不成则予以全额赔偿;
3.因乙方原因不能按时完工,按检测费总额的5%向甲方支付违约金。
甲方:陕西融信物业有限责任公司
乙方:陕西电气消防安全检测所
地址:西安市东新街232号
地址:西安市西五路28号四楼
电话:7406175
帐号:西安市商业银行营业部
103-220150028-93
电话:(029)7293173
法人代表:
法人代表:
代理人:
代理人:
年月日
年月日
消防检测合同签了如何退篇十五
甲方: ________
乙方:_________
应甲方委托,乙方为其提供消防检测服务,“甲、乙双方现依据《xxx民法典》及其他法律规的规定,经*等、自愿协商一致,签订本合同。
第一条:委托事项及要求
确保出具的检测报告真实地反映委托检测项目的状况:甲方应根据乙方的检测报告,及时采取措施,消除隐患。
3、本次检测的依据是现行国家标准、行业标准、地方标准、乙方的技术规程及其它技术成果,甲方均予以认可。
第二条:甲方的权利和义务
1、所委托项目的消防工程须基本竣工,并调试完毕,运行正常。
2、填报建筑工程消防检测登记表,提供被检工程消防系统施工记录,产品合格证等相关资料,并保证提供的资料和数据真实有效。
3、提供场地、电源及一些必须的工具,清理现场使其具备检测条件。
4、为检测人员指派若干名熟悉系统设备的专职技术人员,自始至终协助乙方做好检测工作,并协助乙方现场抽样、检测,在抽样、检测原始记录上签字确认。由专职技术人员现场指认检测线路走向及设备位置等,并做好必要的设备操作。
5、在收到“检测情况反馈表”后,应积极组织施工单位对查出的问题进行整改,并于90日内将整改结果通知乙方,乙方按有关规定再进行唯一一次免费补充检测,时限内再次补充检测的需再支付相关复次检测费用。
6、按约定支付检测费,并要求乙方提供检测报告。
第三条:乙方的权利和义务
1、根据甲方提供的图纸资料及现场情况制定检测方案,安排检测。
2、遵守安全操作规程的规定,遵守甲方有关安全要求。
3、应本着科学、公正、真实的精神,做好检测工作,并保证其检测结论真实、可靠、有效。
4、甲方要求,在初次检测结束____个工作日内按规定向甲方出具“检测情况反馈表”。
5、在完成现场检测并合格后____个工作日出具检测报告。
6、向甲方收取检测费用。
第四条:检测认定方法
1、乙方在甲方指派人员的配合下,完成合同规定检测任务后,甲方指派人员应在“检情况反馈表”签字确认。
2、甲方收到乙方出具的检测报告后,应在回执上签字确认,所委托检测项目的检测报告送达后,本合同约定的委托事项结束。
3、初次检测后____日内未完成整改并要求补充检测的需按新工程重新申报。
第五条:检测费用及其支付方式
1、本项目检测费用:
建筑消防设施:计¥________元(大写:人民币 拾___万___仟___佰 ____拾____ 元)。
2、支付方式(以人民币结算):汇款。
3、交款方式:合同签订后,如初次检测合格则在检测结束后,乙方出具检测报告时结清;如初次检测不合格,则应在初次检测后补充检测前结清,复次检测的费用应在出具检测报告时结清。
第六条:争议的解决办法
本合同履行过程中发生的任何争议,双方应先协商解决,若协商不成,可按司法程序解决。引发诉讼的,交由原告住所地法院管辖。
第七条:其他
1、本合同未尽事宜双方协商另立补充协定,补充协定与本合同具有同等法律效力。
2、本合同副本是本合同有效组成部分。
3、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,合同自签订之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
消防检测合同 (菁华1篇)(扩展3)
——电气消防安全检测合同 (菁华1篇)
消防检测合同签了如何退篇十六
甲方:_______
乙方:_______
按照《xxx民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
工程名称:中凯办公楼
工程地点:贞____县永丰大道
承包范围:消防栓系统及管道安装
承包方式:包工包料
开、竣工日期:本合同签订的3天内进场施工,竣工日期为进场施工后的15天内(即________年____月____日)。
合同价款:本合同采用干包制,共计人民币:玖万肆仟元(元)整。
合同语言:汉语选用标准、规范:建筑安装行业标准和消防工程施工规范。适用法律、法规:《xxx民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》。
甲方提供具备开工条件施工场地的水、电给乙方施工。
施工场地防护工作的要求:
(1)严禁材料乱堆乱放;
(2)严禁在工地上大小便;
(3)严禁垃圾乱倒;
(4)严禁违章操作;
(5)严禁外来人员进入。符合施工场地规定的要求;严格遵守工地的一切规章制度和操作规范,对违反或经教育不改的人员进行处罚或开除。乙方必须注意施工安全,若发生安全事故,全部由乙方自行负责,甲方不负任何责任。
乙方要保护建筑物结构及相应管线和设备的设施,不准在施工中乱打洞和开槽,必须先作出可行的保护和防范措施。
若因材质、设备、施工工艺等方面的原因不合格,乙方负全责。
以消防部门验收合格为准。
(现金或支票)材料进场当天甲方支付乙方伍万元整,剩余待消防部门验收合格并合到消防部门验收合格证后一次性付清(本合同不含税金)。
违约的处理:本合同签订后,双方须共同遵守,若出现违约,受损方以通过法律程序追究违约方的法律责任,并根据实际受损程度向违约方索赔一切经济损失和追讨违约金,若工程验收不合格,造成的返工及一切损失,由乙方全部负责,直至经消防部门验收合格为止。
本合同经双方签字或盖章后生效,至乙方完成全部合同内容并经消防部门验收全格止和取得消防部门出具的合格证时,本合同终止。
合同份数:本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
消防检测合同签了如何退篇十七
甲方: (以下简称甲方)
地址:
邮政编码:
电话:
法定代表人:
承诺得以全面按时执行。
乙方: ( 以下简称乙方)
地址:
法定代表人:
为了确保消防设施的正常运行,更好地保护国家和人民的生命财产免受火灾的侵害。根据我国有关法律、法规及《陕西省建筑消防设施维护管理规定》等文件的规定,甲、乙双方经友好协商,自愿订立以下合同条款:
一、根据消防设施检测维护管理规定,乙方为甲方 工程进行消防设施检测,甲方应提供所有相关资料,以保证检测工作顺利进行。
二、根据甲方生产安排情况,预先告知乙方及时进行技术检测,甲方应积极配合乙方实施技术检测,乙方对甲方所提代的技术资料数量逐项认真检测,其检测率不得低于甲方所提供数量的国家所规定检测率标准。
三、本消防工程检测按甲方填写申请表的内容,参照物价部门核准的收费标准并经双方协商按 元/㎡收费,总建筑面积 平方米收取检测费人民币 (¥ 元),如申请表内容与实际情况不符,新增部分,按相关规定另行收费。
四、乙方同甲方合同签字生效后,乙方派工程技术人员进入甲方的现场,配合甲方进行技术行业规范指导,严格按消防设施施工规范施工。
五、甲方1﹟2﹟3﹟楼分别竣工后,并经乙方消防设施检测合格,报请省消防总队验收通过。
六、付款方式:
本合同签字生效后,甲方应支付总费用的30℅(即人民币: 元 ) 给乙方,检测报告交付时,甲方应支付总费用的40℅ (即人民币 元)支付乙方,甲方收到验收报告时应同时将剩余款项(即人民币:伍万玖仟捌佰伍拾元整 元 )支付乙方。
七、双方未尽事宜,由双方协商解决。如有不能协调的争执提交西安仲裁委员会进行仲裁。
八、本合同一式 份,甲方持 份,乙方持 份。具有同等法律效力。
九、本合同共计九条,经双方签字、盖章后立即生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
消防检测合同签了如何退篇十八
发包方:____________________(简称甲方)
承包方:____________________(简称乙方)
甲方委托乙方承担的消防系统施工,为确保工程顺利完成,明确双方责任,加强合作。经双方协商订合同如下:
一、工程名称地点:
二、工程承包方式:包工包料;(包验收合格)
三、工程承包范围:
室内消火栓系统、室内报警系统(不含灭火器及外围消防外管,外围报警联动工程量报价)
四、工程包干总价:
人民币(大写)__________(小写)¥__________元;按工程进度支付现金。
五、付款方式:
施工主材料进场,工人施工一周后,甲方首付乙方工程总款的15% ¥__________元整),乙方将厂区内每单栋的水系统及报警系统工程量安装施工完毕,甲方向乙方支付单栋工程总款的40%;工程验收合格,取得消防验收合格意见书后,甲方再付乙方工程总款的95%;(¥ __________元整),余款为工程总款的3%(¥__________元整),留作质保金,质保期为壹年,以取得消防验收合格意见书之日算起。待质保期满后,甲方一星期内一次性付清全部余款。
六、双方责任:
甲方责任
1、甲方要为工程顺利进行创造条件,并提供作业用水、用电、材料库。
2、甲方应及时提供消防报审、验收所需的资料,以保证工程及时审批及验收。如因甲方不能及时提供报审、验收所需资料造成的一切损失由甲方负责。
3、甲方提供蓝图(3套)组织乙方及有关部门进行图纸会审,向乙方进行设计交底,整理图纸会审和设计交底纪要。
4、协调处理各施工单位间关系,确保施工顺利进行。
5、甲方应及时按合同付款,保证工程的顺利进行。
乙方责任
1、向甲方提供月度工程进度计划及相关统计报表和工程事故报告。严格按甲方安排的工程工期进行施工,保证工程如期完工。
2、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏和警卫等。如乙方未履行责任造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任。
3、遵守人民政府和有关管理规定,因乙方责任造成的费用和罚款由乙方承担。
4、保持施工现场整洁、符合文明施工等有关规定,工程交工前要达到工完场清的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款(非乙方责任造成的损失和罚款,由责任方承担)。
5、负责已完工程的成品保护,承担在交付甲方之前发生损失部分的修复费用。接受甲方对已完部分工程采取特殊保护措施的要求。采取特殊保护措施和甲方提前使用未交付工程发生损坏的经济支出,由甲方承担。
6、参加甲方组织的图纸会审和设计交底。
7、乙方应自备施工现场的电表,电费由乙方自理。
8、乙方就按时参加甲方组织的协调会,处理好与其他施工单位的关系。乙方施工过程中对土建工程的破坏修补等必须服从甲方的安排、监督和管理。
9、乙方应在投入使用前,负责协助甲方办理本建筑消防报建及验收手续,相关费用由甲方负责。
10、乙方负责跟踪服务,保修甲方负责材料费,乙方负责安装维修。
八、本合同一式二份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。以上合同共同遵守。未尽事宜,双方本着真诚合作的精神协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防检测合同签了如何退篇十九
合同编号:__________
甲方:___________________________
乙方:___________________________
根据《民法典》的规定,甲方委托乙方对____________人工挖孔桩进行超声波检测,经协商一致,签订本合同。
一、甲方委托乙方对____________________人工挖孔桩进行超声波检测,检测报告提供的技术资料应包括桩身结构的完整性、判别桩身存在缺陷的性质及位置。
二、包干单价:_________________元/米,完工后,按甲方确认的实际完成工程量进行结算。
三、乙方必须按国家有关文件、标准和规定进行操作和检测,对其检测质量负责,并在现场检测结束后___________________日内提交检测正式报告一式_________________份。
四、提交检测正式报告后________________日内,甲方一次性支付完工程款。
五、甲方的责任:
1.严格按照国家*技术规范、标准、要求进行施工;
2.为乙方现场鉴定提供条件,负责提供220v 交流电源及引至检测桩位附近,便于乙方顺利开展工作;
3.按合同规定支付技术鉴定费。
六、乙方的责任:
1.乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测试,按本合同规定的时间提交正式的鉴定报告,并对鉴定报告内容负责;
2.因检测结果无效造成重大经济损失或工程事故时,乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金为实际损失的_______%。
3.在施工期间乙方必须教育好工人,搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间乙方做好安全措施,一切安全责任由乙方负责;
4.在现场工作的乙方人员,应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度,承担对有关资料的保密义务。
七、技术情报和资料的保密:
乙方有责任承担对该工程相关资料的保密义务。如乙方不切实履行保密义务,须赔偿甲方因此所受一切损失(本条款不因合同变更、解除、终止而失效)。
八、违约责任:
1.由于乙方原因造成鉴定结果无效,不能满足技术要求时,其返工鉴定费由乙方承担。
2.由于乙方原因未按合同规定时间(日期)提交检验报告,每超一日,应减收鉴定费的__________%,逾期超过____________日,甲方有权解除合同,并有权要求乙方支付本合同总价款_________%的赔偿金。
九、争议解决办法:
在本合同执行的过程中发生争议时,双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的,双方同意按以下第_________种方式解决:
1.向武汉仲裁委员会提请仲裁;
2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效,一式__________份,双方各执_______份,具同等法律效力,有未详事宜,双方协商解决。
甲方:______________ 乙方:______________
甲方代表:__________ 乙方代表:__________
签约日期:__________年_________月________日