2023年光伏项目居间服务合同 光伏项目居间合同协议书(13篇)
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。
光伏项目居间服务合同 光伏项目居间合同协议书篇一
联系地址：_________________联系地址：_________________
法定代表人身份证：_________________身份证：_________________
甲乙双方根据《^v^合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位
直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。()如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的 %(即人民币 万元，大写：_________________万元)。
2、居间报酬结算方式：_________________
居间报酬总金额为人民币 万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的 %)到账后，次日将报酬总额中的万(大写：_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。
3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
1、本合同签字生效后，如果至_____年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
光伏项目居间服务合同 光伏项目居间合同协议书篇二
发包方(以下称甲方)：__________________________
承包方(以下称乙方)：__________________________
根据《_____》和《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
一、工程名称：_______________________________________
二、工程地点：_______________________________________
三、承包方式：_______________________________________
合同工期总日历天数_______天
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装，则按1mw=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方(签章)：______________乙方(签章)：______________
_________年________月______日_________年________月______日
光伏项目居间服务合同 光伏项目居间合同协议书篇三
甲方(委托人)：_________________乙方(居间人)：_________________
联系地址：_________________联系地址：_________________
法定代表人身份证：_________________身份证：_________________
甲乙双方根据《^v^合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元，大写：_________________万元)。
2、居间报酬结算方式：_________________
居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的 %)到账后，次日将报酬总额中的万(大写：_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。
3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。
合同签订地：_________________
乙方指定账户户名：_________________
乙方指定账户账号及开户行：_________________
甲方：_________________(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________
光伏项目居间服务合同 光伏项目居间合同协议书篇四
签订地点：
单位名称
法定代表人
委托代理人
联系人
通讯地址
电子邮箱
开户银行
单位名称
法定代表人
联系人
通讯地址
电子邮箱
开户银行
本协议依照^v^2010年8月颁布的“合同能源管理技术通则”（gb/t24915-2010）起草编制。
在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《^v^合同法》及其他相关法律法规的规定，本协议双方同意按“合同能源管理”模式就 太阳能应用示范项目（以下简称 “本项目”或“项目”）签订本协议。
鉴于本项目的实际情况，双方同意按节能效益分享型方式分配由该项目带来的节能效益。
项目名称:太阳能应用示范项目。
光伏项目居间服务合同 光伏项目居间合同协议书篇五
签订地点：
单位名称
法定代表人
委托代理人
联系人
通讯地址
电子邮箱
开户银行
单位名称
法定代表人
联系人
通讯地址
电子邮箱
开户银行
本协议依照^v^2010年8月颁布的“合同能源管理技术通则”（gb/t24915-2010）起草编制。
在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《^v^合同法》及其他相关法律法规的规定，本协议双方同意按“合同能源管理”模式就 太阳能应用示范项目（以下简称 “本项目”或“项目”）签订本协议。
鉴于本项目的实际情况，双方同意按节能效益分享型方式分配由该项目带来的节能效益。
项目名称:
光伏项目居间服务合同 光伏项目居间合同协议书篇六
甲方：
乙方：
一、项目建设所需资金：由乙方自筹解决。
二、由乙方负责项目融资、设计、施工、验收、运营、维护、收益、处置，项目产权归乙方所有。
1、甲方固定租赁费用：自光伏电站验收投入运行之日起20xx年内，按照1元/平方/月×实际租赁面积，每月一结算。
四、各方责任：
1、甲方责任：
(1)、积极配合乙方完成项目验收所需工作;
(2)、保证优先使用项目运行后所发电力，按月支付电费给乙方;
(3)、在项目建设和电站运营过程中，为加快项目进度，提高效率，全力配合乙方工作，提供便利;
(4)、在项目运行期内，确保电站不被人为破坏、受损或盗窃。如果上述情况发生，将承担维修职责或费用;
(5)、全面配合乙方申请国家各级政府的政策支持。
2、乙方责任：
(1)、负责项目建设所需资金的筹集;
(2)、负责项目设计、施工、验收和维护;
(3)、每月根据甲方所支付的电费，开具普通发票给甲方;
(4)、屋面电站维护以及因屋面电站原因导致的建筑物屋面防水维护：在产权转移前(1-20xx年)由乙方负责并承担相关费用;产权转移后(20xx年后)由甲方负责并承担相关费用。
五、电站产权转移
乙方有权将电站转移给第三方，甲方有优先购买权。电站转移给第三方后，本合同下乙方权力和义务由第三方承担。
六、违约责任：
1、甲方未按合同约定支付光伏电站月电费，逾期每天应支付所欠款项10%作为违约金支付给乙方。(注：甲方支付电费时间为乙方发票到达甲方2日内付清)
2、若电站运行未满20xx年需要拆除，如属乙方原因，乙方应承担屋面电站拆除和屋面恢复的全部费用以及给甲方造成的直接损失;如属甲方原因，甲方应按未满20xx年部分的电费收入赔偿乙方损失，损失额的计算公式为：电站拆除上一年度乙方发电收益分成×(20-已运行年数)
3、任意单方面违背上述协议条款，按有关法律追究违约责任，并赔偿对方的一切经济损失。
七、争议的解决办法：协商或诉讼。诉讼由甲方所在地的人民法院裁决。
八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
代表人签字：
代表人签字：
签约时间：___年___月___日
签约时间：___年___月___日
光伏项目居间服务合同 光伏项目居间合同协议书篇七
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，根据^v^颁布的《合同法》要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。
一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。
二、 乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。
三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委20xx文件，分布式光伏电站度电补贴元)。
四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。
五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。
分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。
甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际a类标准，光伏电池组件寿命可达20xx年，其效率衰减仅为。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。
一、项目容量：
根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为 wp。其项目形式为(方框内打^v^√^v^选择)：
1、发电自发自用
光伏项目居间服务合同 光伏项目居间合同协议书篇八
发包方(甲方)：
承包方(乙方)
按照《^v^合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：
工程名称：
工程地点：
承包内容：支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。
承包方式：
包工不包料(含装卸费)
工期：
开工日期： 年 月 日
实际施工天数： 天
工程质量：合格
合同价款(人民币大写)：
安装费按太阳能光伏发电板 元/w 计算，材料装卸费按 元计算。
甲方工作
甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
指派 为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
乙方工作
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
指派 为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
根据甲方提供的施工图纸功率为 万瓦，安装费用为 元(不含装卸及搬运费)。
安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。
本工程无保修金，不含税。
甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。
乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。
本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。
本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
光伏项目居间服务合同 光伏项目居间合同协议书篇九
1、2本协议（包括协议附件）经双方协商一致可进行书面修改或补充，经修改或补充的补充协议为本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力。2甲方或甲方指定第三方在项目所在地成立项目公司。争议解决方式双方因本协议发生的任何争议，应先以协商方式解决，如协商不成，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。3乙方应随时保持和甲方沟通项目进展情况，协助甲方建立和维护与当地的联系与沟通，向甲方提供项目所需的业务性或联络协助。
2、2本协议终止时，如任何一方要求，另一方应将因履行本协议取得的另一方的资料不迟延地返还。违约责任若甲方未按协议约定支付服务费，每延迟一天，应向乙方支付应付未付服务费金额的违约金，违约金合计金额不超过协议应付款总额的5%（协议总额按照该项目核准容量*核定单价计算），并赔偿乙方造成的直接损失。6乙方应忠实履行义务，不得与其他企业在同一区域进行光伏项目开发合作，并不得有任何损害甲方利益的行为，否则应赔偿甲方受到的一切损失。3双方应遵循保密规定，保守包括但不限于：双方签署的咨询服务协议内容、项目信息、商业计划、与客户或供应商有关的信息和数据。
3、保密条款任何一方因本协议的履行知悉或取得的另一方的资料和信息，应视作另一方的商业秘密，除非法律要求或事先取得另一方的书面许可，不得将其披露给任何笫三方或用于本协议以外的用途。5项目建设过程中，在满足甲方要求的同等条件下，优先考虑乙方参与部分epc合同。6甲方开票信息如下：单位名称：单位地址：纳税人识别号：电话：开户行：账号：乙方账户信息如下：姓名：身份证号：乙方在本协议项下的收款账户，根据付款前乙方提供的正式付款申请确定。4乙方负责办理项目所需的手续，包括项目可行性研究报告、测绘、地勘、土地预审、林地批复、项目备案、电力接入批复、环评、地灾、压覆矿、水土保持方案批复、军事、文物等相关批复与报告（详见附件一）。
4、合同编号:xxx光伏发电项目居间合同合作协议不可撤销的工程合作股份薪酬支付合同甲方（委托方）：乙方（被委托方）：经甲乙双方友好协商依照《合同法》，第二十三章第424、428、429条规定，在互惠互利、公平、诚信的原则，双方达成以下合同。5每一笔款项均可由甲方或甲方指定第三方向乙方支付，在收到每一笔款项付款后，乙方应向甲方出具税率为9%（暂定）的增值税专用发票。
7、甲方：法定代表人：住所地：乙方：法定代表人：住所地：甲乙双方就在xxx开发光伏发电项目（以下简称光伏项目）的开发、咨询、商务和服务进行合作，根据《合同法》等相关法律法规规定，双方经过平等协商，在真实充分表达各自意愿的基础上达成如下协议：服务事项乙方为甲方提供的服务事项包括但不限于：1乙方负责在xxx开发光伏发电项目，乙方所开发光伏项目应无保留地、排他性地向甲方提供。甲方权利义务甲方负责起草与地方签订的光伏电站开发协议，安排公司相关领导参加签约活动。
10、5乙方负责协调与当地省级、地方的关系，并协调解决可能的当地群众的纠纷、征地矛盾，排除其他不正常社会势力阻扰项目，确保项目正常施工、运营和维护，保护项目现场人员人身安全，不受社会势力的影响，此过程中产生的费用由乙方承担。4本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等的法律效力。
光伏项目居间服务合同 光伏项目居间合同协议书篇十
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《^v^合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
开工日期：
竣工日期：
合同价格
本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)： 元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为 年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
1、工程质量
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
1 起诉讼。
(1)调解要求停止施工，且为双方接受。
(2)、法院要求停止施工。
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定 履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
光伏项目居间服务合同 光伏项目居间合同协议书篇十一
甲方：乙方：
根据《^v^合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿原则，经过充分协商，在平等互利的基础上，就乙方租赁甲方厂房屋顶安装太阳能光伏电站相关事宜达成如下协议：
一、厂房屋顶基本情况
甲方将其拥有位于的厂房屋顶租赁给乙方用于安装太阳能电站，厂房屋总面积平方米（厂房屋顶实际面积以丈量为准）。
二、厂房屋顶租期限
1、厂房屋顶租赁期限自20xx年4月12日起，至2043年4月12日止，租赁期30年。
2、租赁期间，屋顶使用权归乙方所有。租赁期满，甲方有权收回所有屋顶，乙方应如期归还，乙方如需要继续承租，应于租赁期满前三个月提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。
三、租金及相关费用支付方式
2、租赁期间，乙方使用该厂房屋顶发生的所有水、电及维护费用由乙方承担。
四、厂房使用要求及维护责任
1、租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，导致厂房屋顶及其附属设施损坏或发生故障的，由乙方负责维修。
2、租赁期间，乙方需装修或增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的同意，按规定须向有关部门审批的，则还应由甲方报请有关部门批准后，方可执行。
五、厂房转租和归还
1、乙方在租赁期间，如将厂房屋顶转租给第三方，须事先征得甲方的书面同意，擅自中途转租、转让，甲方有权利终止本租赁协议。
2、租赁期满后，该厂房屋顶归还时，应当符合正常使用状态。
六、租赁期间其他有关约定
1、租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规，不得利用厂房租赁进行非法活动。
2、租赁期间，甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。
3、租赁期间，厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行，双方互不承担责任。
4、租赁期间，乙方可根据自己的经营特点进行装修，但原则上不得破坏原房结构，装修费用由乙方自负，租赁期满后如乙方不再承担，甲方也不作任何补偿。
5、租赁期间，乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用，如拖欠不付满一个月，甲方有权增收5%滞纳金，并有权终止租赁协议。
6、租赁期满后，甲方如继续出租该房时，乙方享有优先权；如期满后不再出租，乙方应如期搬迁，否则由此造成一切损失和后果，都由乙方承担。
七、其他条款
1、租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，甲方应一次性赔偿乙方20万元。租赁期间，如乙方提前退租而违约，乙方应一次性赔偿甲方20万元。
2、租赁期间，如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失，由甲方负一切责任给予赔偿。
3、甲方协助乙方办理项目的相关材料及手续，其费用由乙方承担。
4、租赁合同签订后，如企业名称变更，可由甲乙双方盖章签字确认，原租赁合同条款不变，继续执行到合同期满。
八、合同的变更和解除
1、本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更和解除。
2、在合同履行期间，甲、乙双方不能因机构变更、人事变动或其他原因而无故终止合同。如因不可抗拒力致使难以履行合同时，本合同可以变更或删除。
3、本合同期满，乙方在同等条件下享有优先承租权，如果乙方由此需要，甲方应当优先与乙方续签合同。
八、发生争议，甲乙双方本着互谅互让原则协商解决，协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。
九、本合同未尽事宜，可由甲乙双方约定后作为补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方：乙方：
日期：日期：
光伏项目居间服务合同 光伏项目居间合同协议书篇十二
1、报酬的支付乙方的信息费用为总合同额的5%(百分之，即成交合同总额扣除元后的其余费用作为乙方的信息费用。乙方账户信息如下：名称：开户行：账号：4、自甲方与第三方签订屋顶租赁合同后：如因甲方原因导致屋顶租赁合同终止，甲方按照本协议约定支付乙方相应的报酬。乙方承诺向甲方提供的信息真实可靠，并促成甲方与屋顶所有权人之间的屋顶租赁合同签订。
2、甲方每收到受让方资金后个工作日内将信息费用打到乙方指定的账号。付款方式和时间的约定：根据受让方支付给甲方的资金进度按比例或一次性支付给乙方。
3、光伏电站居间合同篇光伏电站产权转让居间合同光伏电站产权转让居间合同甲方：乙方：合同目标甲方委托乙方协助寻找收购方，并促成收购方与甲方签订转让合同。居间期间发生的所有费用由乙方承担。
4、甲方确实陈述及提供的光伏电站产权清晰，无光伏电站产权、所有权纠纷；若发生与甲方有关的光伏电站产权纠纷及所有权纠纷，概由甲方负责解决和处理。违约责任：争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方向甲方所在地法院起诉。如因第三方原因导致租赁合同在签订后90日内终止的，甲无须向乙方支付报酬，已支付的报酬乙方应予返还。
5、乙方前期联系所产生的费用甲方不负责，且不存在任何经济纠纷。甲方的权利和义务1、甲方负责与第三方进行屋顶租赁合同谈判。乙方的权利和义务1、乙方必须向甲方提供有关屋顶所有权单位的信息，协助甲方对屋顶的实际情况进行实地考察。具体要求：居间期限：自2022年月日至2022年月日。
6、双方权利义务甲方提供符合光伏电站交易的一切合法文件及法律效应委托书，具有合法的售卖权，甲方所陈述的光伏电站所有信息内容要完全符合，如出现内容不符的情况后果甲方自负。其他若甲方不能按本协议约定时间向乙方支付乙方应得收入，甲方除及时支付乙方应得收入外，还需向乙方支付应付报酬总额的%作为滞纳金。
7、甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：委托事项及具体要求1、甲方委托乙方负责就该工程项目引荐甲方和第三方直接洽谈，向甲方提供关于屋顶的重要信息，并最终促成甲方与第三方签订该工程项目的屋顶租赁合同。给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿，并承担民事责任。甲方以电汇的方式将报酬支付给乙方。
8、报酬和费用甲方就该委托事项应向乙方支付的报酬为元，具体计算方式为。本合同有效期为，截止到年月日，自甲、乙双方的代表签字或盖章之日起生效。
9、合同终止1、双方协商一致解除合同的；不可抗力；本合同期限届满的；第三方屋顶经确认不适宜建造光伏电站的。甲方需向乙方支付总成交金额的%作为违约金。甲方：法人签字：公司章：年月日乙方：法人签字：公司章：年月日篇居间协议(屋顶电站)居间协议协议编号：合同签订地：张家港合同签订日：甲方：地址：联系人：乙方：地址：联系人：鉴于：甲方欲在建设mwp分布式光伏电站（以下简称工程项目），乙方自愿接受甲方委托，按照甲方确定的屋顶使用条件向甲方提供订立屋顶租赁合同的媒介服务；并为消除双方合同条件和价格等方面的差距进行洽谈、沟通、协商，并协助甲方与屋顶所有权人（以下简称为第三方）签订屋顶租赁合同。
10、其他事项1、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，自双方盖章之日起生效。甲方在规定的时间内，必须将光伏电站产权过户到受让方的名下，办理好相关的手续。任何一方欲变更或解除此合同，须提前十五日书面通知对方，并经过对方书面同意方可变更或解除。甲方与第三方签订的屋顶租赁合同后日内，甲方向乙方支付的报酬。
光伏项目居间服务合同 光伏项目居间合同协议书篇十三
发包方（甲方）：
承包方（乙方）
按照《^v^合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：
工程名称：
工程地点：
承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。
承包方式：
包工不包料（含装卸费）
工期：
开工日期：_____年____月____日
实际施工天数：天
工程质量：合格
合同价款（人民币大写）：
安装费按太阳能光伏发电板 元/w计算，材料装卸费按 元计算。
甲方工作
甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
乙方工作
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
3、工程价款及结算
根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为 元（不含装卸及搬运费）。
安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。
本工程无保修金，不含税。
甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。
乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。
本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。
本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
