安装合同和分包合同(十九篇)
现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。
安装合同和分包合同篇一
甲方(全称):
乙方(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 (以下简称为业主)与甲方已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),甲方和乙方双方就本工程施工合作事项经协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况
1.1、工称名称:1.2、工程地点:1.3、工程内容:
1.4、开工日期:竣工日期: 合同工期总日历天数为:天
1.5、工程质量:
二、分包施工方式
2.1甲方将本工程分包给乙方,乙方在甲方指导管理下,在工程造价中扣除税费、各类规费及甲方利润后,包工包料,独立核算、自负盈亏,完成总包合同约定的工程内容。
三、工程造价及结算办法
3.1、 工程造价:大写人民币 (小写:元)
3.2、工程总造价的确定以甲、乙双方和业主确认的结算价为准,结算价的确定按甲方和业主在总包合同内的约定进行。
3.3、合同价款的调整,以甲方与业主在总包合同中约定的方式为准。
3.4、甲方收到工程款后3个工作日内按照总包合同中的付款比例及进度按时支付给乙方;其中验收款在甲方收到工程款并且收到业主方认可的竣工验收资料后3个工作日内按照总包合同中的付款比例及进度按时支付给乙方。
四、竣工验收及结算办理
4.1、乙方在工程完工后,应及时向甲方项目经理提出验收要求,并提供完整的竣工验收资料及竣工图,甲方项目经理及时组织甲方相关职能部门进行内部验收,并审核资料,认为达到要求后,由甲方及时向业主提出书面验收报告。
4.2、工程竣工验收通过后,乙方按总包合同要求提供相应数量的竣工资料,另外乙方应提供一套业主认可的竣工验收资料交甲方项目管理部备案,费用均由乙方承担,如乙方不及时提交,甲方可暂停支付乙方验收工程款。
五、工程保修
5.1、乙方必须全面履行甲方与业主签订的总包合同和质量保修书中关于工程保修的约定。
5.2、总包合同中约定的保修金由乙方承担,保修金的返回时间以总包合同中的约定为准。
5.3、乙方应主动做好保修期的回返和保修工作,保修期内乙方应向甲方出具有效联系方式,以便保修事宜的及时沟通;如业主提出保修要求乙方未能及时完成,甲方有权自行安排维修,费用从乙方质保金中扣除,并处以保修费用的10%的罚款。
六、争议
6.1、发包人和分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第 种方式解决争议:
(1)双方达成仲裁协议,向 仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
6.2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止合同工作;
(4)法院要求停止合同工作。
七、其他
7.1、本合同正本貮份,具有同等效力,双方分别保存壹份。
7.2、其他约定
7.3、本合同未尽事宜,双方协商一致后签订补充合同约定双方共同遵守执行。
甲方:x有限公司法定代表人:委托代理人:开户银行:帐 号:日 期:
乙方:x有限公司 法定代表人: 委托代理人: 开户银行: 帐 号: 日 期:
安装合同和分包合同篇二
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程
质量保修办法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 的工程给排 水、强电、弱电预埋、采暖安装工程施工分包工程事宜达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程规模及概况:万平米。
二、工程承包范围
1、乙方负责对本工程a地块( )进行施工承包,建筑面积约为平方米,承包范围为 :上述约定工程中安装工程的施工图纸及建筑红线范围内全部工程应由乙方完成的全部安装施工、调试内容及临时设施工程,包含采暖、给排水、屋面水落管、室内雨水管、空调冷凝水管、强电全部工程。电视、电话、综合布线、安防监控、楼宇对讲、消防、空调、通风工程等分包工程的预埋管及预留洞口施工管理及技术要求中所含全部工程内容(除下列2、3条说明以外)。
2、不包括附件中甲方分包工程,具体分包工程内容见附件中的表《甲方分包工程清单》,但包括专业分包工程的预埋(留)管、预留洞、及构件(或设备、部件等)在内。如分包工程与乙方同时进场不需乙方预埋、预留工程时,甲方书面通知,否则均由乙方施工。
3、不包括甲供材料设备的采购及场外运输,但包括其验收、检测及保管,场内运输含在乙方承包范围内。
4、包括建筑红线范围内的业主变更、设计变更、改造等增加或减少的工程。
5、上述承包工程全部包工、包料,(如与招标文件不符的,以该合同为准)。
6、各楼的分界线如有共用部分,以施工图纸为依据按甲方要求划分界限。
三、合同工期
开工时间: 年 月 日。约定开工日期与实际开工日期不一致,以实际开工日期为准,实际开工日期以
甲方及监理单位共同出具的开工通知日期为准。
竣工时间:年 月 日。
交房时间: 年 月 日。
合同工期总天数为: 日历天。
四、质量标准
本工程质量标准:符合现行国家及地方验评标准合格标准,质量标准的评定以现行国家、行业、地方的质量检验评定标准为依据,必须按安全文明施工现场标准施工。
五、合同价款
暂定合同价 万元人民币(大写: 整),最终以双方确认的结算为基础,以甲方审核或甲方委托的造价咨询公司出具的审计报告为准。乙方向甲方承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在质保期内承担工程质量保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
六、甲方向乙方承诺在乙方完成合同约定的工作,且满足应付款的条件后甲方按照本合同的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中定义相同。
八、合同生效
1、本合同订立时间: 年 月 日
2、订立地点:
3、合同生效条件:双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章。
甲方:乙方:年月日:
安装合同和分包合同篇三
(以下简称甲方) (以下简称乙方) 四川 建筑劳务有限公司 (宋仕平)
甲方将四川 房产公司。。商住楼工程防雷、水电安装分部工程施工任务委托乙方实施。为了明确各自职责和经济关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规,遵循平等、公平和诚实信用的原则,双方就本工程的防雷、水电安装分部工程施工事项充分协商一致,达成如下协议,共同信守。
一、工程名称:四川。。房产公司。。商住楼工程。
二、分包范围和工作内容:四川。。房产公司。。商住楼,施工图(建筑物外边线1.5m内)和图纸会审纪要范围内的防雷、水(室内给水、排水)、强电(室内管线、开关插座、楼梯间圆球吸顶灯、门面单、双管日光灯、住房普通白炽灯安装)、弱电(预埋管道,弱电箱盒安装)分项工程的全部工作内容(包括入户管1.5m内)沟土方挖、填,包含临时设施水电安装(不含机修);灭火器只负责安装。
三、分包方式:按建筑面积计算人工费。
人工工时费按14元/m2(含劳务管理费)。
四、工期:必须满足甲方施工总进度要求。
五、质量标准:工程质量标准合格。
六、甲方职责
1、甲方负责施工过程中土建和水电的关系协调、质量、安全、进度、资料完善、工程款支付的控制和现场增加工程量核实、签认等。
2、负责向乙方提供各栋号工程水、电安装施工图一套。
3、负责对乙方进场工人进行三级安全教育和相关技术交底工作。
4、负责对乙方进场材料质量检验和随货通行的材质报告收集。
5、对乙方在施工过程中的质量、安全、进度和现场文明施工有监督、管理
权。
6、对乙方在本项目实施过程中的违章作业和违反公司的各项管理制度有教育、处罚权。
7、甲方应负责按本分包合同约定的时间和方式支付工程价款。
七、乙方职责
1、乙方派水、电安装现场负责人宋仕平全面负责该工程项目水、电安装过程中的各方协调、质量(施工过程和质保期内)、安全、进度、文明施工、资料收集(进场材料生产许可证、产品合格证、复检报告等)整理等工作。
2、乙方应根据本工程特点和工作量,组织足够的施工作业技术人员,严格按照设计图纸、技术核定、设计变更和国家现行施工规范、强制条文和技术标准要求认真组织施工。切实做好预留、预埋隐蔽工作,严禁事后剔槽打洞,违者由乙方承担责任。
3、负责做好对进场职工的安全意识教育和安全技术交底、检查工作,若因自身原因违反安全操作规程而发生的安全事故,全部损失及费用由乙方承担。
4、承担因自身管理不善导致工程进度缓慢或停工、弃工等现象给甲方造成的所有经济损失及相关法律责任。
5、自觉接受业主、监理、甲方对乙方在施工过程中的质量、安全、进度、现场文明施工的监督、管理。
6、教育员工自觉遵纪守法和严格遵守公司的各项管理制度。违者主动接受教育、处罚。
7、负责做好民工工资发放工作,承担质量保修期内的工程质量保修责任(水、电安装保质期为两年)。用户入住后,其返工或维修率应控制在1-3%以内;返工或维修时间在接到用户通知后6-8小时内必须到达到现场解决处理存在的问题,凡因返工率超标或维修时间不及时,造成用户投诉,影响甲方信誉,视为乙方违约,应承担违约责任。
八、结算办法与付款方式
1、结算办法
(1)以实际建筑面积按人工劳务费14元/m2据实结算。
(2)分包合同范围外的增加项目,双方据实协商结算。
2、付款方式
(1)工程款支付:按建设单位拨付给甲方工程进度款和结算款的时间,由甲方同时拨付给乙方工程进度和结算款(结算时,扣除工程结算总价3%的质量保修金)。
(2)乙方在收取工程款时,应向甲方出具有效人工费劳务发票。否则应上缴的营业税和个人所得税由乙方承担。
九、其他
1、违约责任:在实施过程中,不论谁方违约,将承担对方该分部工程结算总价3%—5%的违约金和相应法律责任。
2、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。
3、本合同双方签字盖章后生效,在工程款结付清后(包括质保金)自然失效。
4、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲 方:负责人:代 表:
乙 方: 负责人: 代 表: 年 月 日 年 月 日
安装合同和分包合同篇四
订立合同双方:
以下简称总承包方:____,
以下简称分包方____。
双方根据分工负责、配合协作的精神,共同完成____工程之建筑安装任务,经充分协商,特订立本合同。
第一条工程名称____。(指分包部分之工程名称)
第二条工程地点____。
第三条工程范围____。(可用列附表办法)
第四条质量标准____。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)
第五条承包方式____(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包方负责供应之材料,分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第六条工程总价本工程包价计人民币____元整。
第七条工程包价本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。
第八条付款办法第九条工程期限按本合同第三条规定的工程范围自__年__月__日开工至__年__月__日止全部完工。
第十条中间交工本工程项目范围内的___工程,自__年__月__日开工于__年__月__日开工于__年__月__日完成交工。
第十一条双方联系制度及协作办法______。
第十二条关于工程保密办法______。
第十三条违约责任______。
第十四条特殊条款______。
第十五条合同有效期限,本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。
第十六条合同份数本合同正式本二份,双方各执一份,副本____份,总承包方收执____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执____份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装合同和分包合同篇五
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本工程项目的 穿线、设备安装与调试 工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为巷 。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取承包形式承包给乙方。要求主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该工程按以下方式承包给乙方:
3.1 黑白可视对讲系统45元/户(机房至可视分机穿线、安装与调试);
3.2 电视系统15元/点(多媒体箱至面板一个点,电井至多媒体箱一个点) ;
3.3 紧急按钮12元/点;
3.4 煤气报警15元/点;
3.5 电话12元/点(电井分线箱至户内多媒体箱一个点,多媒体箱至面板一个点);
3.6 闭路电视监控系统(穿线、安装与调试所有工作)
3.6.1 半球、枪机255元/点;
3.6.2 带云台摄像机340元/点;
3.7 停车场系统850元/套(穿线、设备安装与调试工作);
3.8 周界红外对射报警系统255元/对(穿线、设备安装与调试工作);
3.9 门禁系统170元/门(穿线、设备安装与调试工作)。 注:以上工作不含配管
四、工程质量与安全
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,最后通过监理与业主方验收,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。如遇下列方式的处理办法:
4.1 甲方现场管理人员发现乙方施工人员未戴安全帽、未系安全带,对工人一次罚款50元,施工班组长一次100元;
4.2 甲方现场管理人员发现乙方施工人员施工存在安全隐患,责令其停止作业,限期整改。迂期没整改的。处100元以上1000元以下罚款。
以上条例如由监理单位或业主方通报罚款的,由乙方自行承担,甲方对乙方并处两倍罚款。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证复印件报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
处罚条例如下:
5.1 未做到工完料尽场地清,处50元以上200以下罚款;
5.2 乱锯、乱丢、浪费材料,处200元以上1000元以下罚款;
5.3 如发现偷盗行为,处1000元以上罚款;
5.4 在施工现场打架、斗殴,处20xx元以上罚款。
以上条例如由监理单位或业主方通报罚款的,由乙方自行承担,甲方对乙方并处两倍罚款。
六、付款方式与工期
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,具体方式如下:
6.1 穿线完成后付工程款50%;
6.2 设备安装完成后会工程款40%;
6.3 设备试运行七天后,运行正常付工程款5%。
6.4 竣工验收交物管后付工程款5%。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方不能在施工进行了中无故退场,如因无故退场造成甲方一切损失由乙方全部承担,甲方有权向法律机构提起上诉。如在甲方同意退场的情况下,乙方要给甲方一周的时间交接工作,在交接工作完成后才能退场。并主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方承担自得承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方必须向现场施工人员购买意外险。如因非自身原因造成人身伤害或死亡事故,乙方承担5000元以下责任,5000元以上的意外事故由甲方承担。
4.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
5.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证复印件。
6.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
7.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
8. 如果甲方在付款期到后,五个工作日内未及时向乙方支付进度款,乙方有权停工至退场,造成的一切损失由甲方自行承担。
9.如果因甲方供应材料不及时造成一切损失,由甲方承担。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装合同和分包合同篇六
总包方(甲方):
分包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》等文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条 工程项目
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 分包工程:
四、 分包工程期限按本工程施工进度表执行。
第二条 工程结算及付款方式
一、 工程计价: 。
二、 付款方式: 。
第二条 工程质量及要求
(1)甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条 安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生的伤亡事故,其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的用具由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第五条 现场管理
一、乙方服从甲方统一管理,有计划服从甲方负责人统一组织施工。
二、按甲方要求有关计划、进度、材料供应等工作,给予密切配合,按施工员指导下,按图施工,保证工程施工顺利进行。
三、配合甲方对施工人员遵守现场各项规章制度,爱护财物,如有违反规章制度,甲方有追究法律责任。
第六条 违约责任
一、分包合同签订后,不得随意更改或解除此合同,如有单方解除合同造成经济损失,应赔偿对方一切经济损失。
二、乙方分包的工程项目,不得再行分包。再施工过程中达不到国家验收规范规定,不能保证工程的,造成损失应有乙方照价赔偿。
三、甲、乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如有拖欠,不经对方协商同意的,牛刀割鸡银行短期利率付给对方,对方有权追究其违法责任。
第七条 附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,向沭阳县人民法院起诉。
二、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
三、双方商定的其它条款:
第八条 合同有效期
本合同自双方签字之日起生效,至工程全部竣一并结算完毕失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装合同和分包合同篇七
发包方(甲 方):
承包方(乙 方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、乙方承包工程范围、承包方式、工作内容:
(一)、乙方承包工程范围:四川省建筑机械化工程公司攀枝花奥林匹克花园项目4#、5#、6# 主楼及其对应的副楼的水电安装工程:设计施工图范围内的水电安装工程,保质保量、按期完成任务,达到设计图纸国家验收规范要求。
( 二)、乙方承包的方式及工作内容:
1、包人工、包材料;
2、包水电施工的各种机械、辅助材料和工器具;
3、包水电安装资料、包验收、包竣工、包结算;
4、包水电安装在工程竣工后两年内的维修、维护和售后服务;
5、乙方包同其他工种的配合工作;
6、乙方必须听从监理、甲方安排和指挥;
7、包括施工现场安全和文明施工、工器具等。
二、承包工程费用:
在合同承包范围内,乙方按期完成规定的工作内容,施工质量经过有关的单位验收合格,工期、安全及文明施工等均达到甲方要求,合同单价
1、乙方按照甲方同业主签订的主合同进行计费结算,按计费总价向甲方上缴10 %的管理费。在计费总价中:材料机械费占70 %,乙方必须提供总价55 %以上的材料发票(如果甲方代开票则在乙方产值中扣除);人工劳务费用占30 %,乙方另外增加1%劳务费用。
2、乙方向甲方交缴100000.00元(壹拾万元)的履约保证金,工程竣工后一次性退还(无息)。
3、质保期为两年,质保金按照甲方同业主签订的主合同进行。
4、以上综合单价包括人工费(工资、劳保、福利、津贴、保险、差旅费)、材料费、施工机械及劳动工具费、安全文明施工费、管理费、税金、利润及风险等所有费用。
四、质量:
1、质量要求:合格;
2、验收标准:达到设计施工图纸要求;满足国家及省市行业有关规范、标准和规定等的要求;
五、工期:
1、乙方从 20xx 年 月 日开始进场施工,至20xx 年 月日完成(按照合同工期要求及业主和甲方具体要求完成施工任务)。
2、如果因承包方原因造成工期延误,所造成的损失按照甲方同业主签订的主合体有关条款进行处罚和索赔。
六、结算和付款:
1、结算程序:乙方所施工的分部、分项工程完工后,由现场施工员开具已完合格工程量施工任务书;再由内业技术员分别对其已完工程的质量和工程量进行审核验收。
2、工程进度款:乙方所施工的水电安装工程进度款的支付按照主合同进行,即甲方收到业主工程进度款后,20个工作日内支付给乙方验收合格工程量的75%,整个工程的水电安装工程完成待甲方向业主交房后,根据甲乙双方最终核算量支付到80%,审计结算完业主付款后20个工作日内支付
3、余下5%作为质量保证金,质保期为2年(以向住户移交完毕之日算起)满后工程无任何质量问题,双方书面确认后15天内付清;若工程出现质量问题乙方不予解决或者出现严重质量问题,质保金不予退还。
七、安全文明施工:
1、乙方应严格执行安全操作规程,对进场人员必须要进行安全教育和安全技术交底工作,遵守甲方制定的关于安全的规章制度。
2、乙方必须做好作业区域的安全防护, 现场作业人员提供足够的安全帽、安全绳、安全鞋等安全劳动保护用品,作为作业人员的人身安全防护工作。
3、乙方不得雇佣犯罪人员、童工、病人和年满五十周岁以上人员上班。安排专职安全员专门协调在乙方分包区域的防范工作,进入乙方作业区的人员违反了文明及安全的规定,均受到规定的处罚。
4、乙方严禁更换、动用工程的安全标志、指令警牌、护栏、盖板、安全网板等安全设施。乙方自供的机具应每天检查,如有不妥之处,应立即整改,甲方一旦发现,有权进行处罚。
5、乙方应严格遵守甲方文明施工制度及要求,做到工完、料尽场清,乙方应自觉做到在其施工区域内的文明施工,保持场地干净、整洁、不乱倒垃圾。
6、乙方施工人员有权拒绝甲方的违章指挥,严格按照国家及省市有关建筑安全规范、操作规程、标准和规定等进行施工。
7、坚决杜绝伤亡事故的发生,若发生乙方自行承担。
八、甲乙双方职责:
甲方职责:
1、甲方为乙方提供必要的住宿;工作场地、施工工作面、施工用水、用电。
2、配合乙方组织分项工程验收。
3、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员;如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿甚至终止合同,由此造成的损失由乙方承担。
4、按合同支付工程款项。
乙方职责:
1、乙方必须遵守甲方各项规章制度,服从甲方统一指挥调度,对甲方、建设单位、监理、业主单位提出的整改意见必须无条件进行整改。
2、组织能胜任的工程项目管理班子和熟练的作业人员,并报甲方审批。乙方指定 为现场负责人。乙方负责人不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到,偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人,如未请假离开或未委托代理负责人,每次罚款200元/次。
3、乙方必须按照工程施工图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。
4、节假日、农忙季节乙方必须保证现场的正常施工人员,否则由此造成的损失由乙方承担。
5、文明礼貌、自觉维护周围环境、遵守各项规章制度、不扰民。
6、施工现场内,工程竣工交验前,乙方必须配备专门的管理人员及相应的管理措施对自已的施工内容、成品保护、半成品、材料、物资、设备等加强管理,如有损失损坏及丢失产生的全部损失由乙方自行承担。
7、乙方必须在甲方指定的场地内作业。乙方的生活、住宿,作业区内严禁生火作饭。
8、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品保护工作并不得破坏其它范围内的成品和半成品,如有损坏及破坏,由乙方负责恢复原状。
9、乙方进场人员详细花名册必须报甲方备案,工资发放必须由本人签字认可,工资表报甲方备案;承包工程范围内工作内容不得转包,否则甲方有权终止合同。
10、乙方遵守甲方的现场保卫制度,不得与其它作业人员进行打架斗殴,不得偷盗现场的各种材料器具等物件,进出入工地大门时应自动接受甲方现场保安人员的检查,如若发现偷盗及打架斗殴现象,每次视情况罚款1000~20xx元/次,情节严重的送司法机关处理。
九、合同中止
有以下事项任何一条发生时,视为合同中止:
1、工程完工,竣工验收,双方手续结清完毕;
2、建设单位中止施工任务;
3、因故经双方协商同意,终止合同;
4、乙方不能保证工程进度、质量、安全要求。
以上条约自双方签字、盖章之日起生效。此合同一式肆份,双方各两份,每份均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装合同和分包合同篇八
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)联系电话
甲方将 工程的模板工程发包给乙方,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议:
一 工程概况
二 承包方式:包清工;包辅材;包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
三 工程承包范围
1、承包范围:
2、具体工作内容:
①材料场内运输、装卸。
②施工图纸中安装内容。
③所需的结构预留洞口的留设,管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。
④施工规范及常规要求。
⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。
⑥成品保护、调试、竣工交验。
⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。
⑧与其他工种的配合施工。
⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。
⑩文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。
11预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。 ○
四 工期要求
在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序, 造成甲方其他后续工序不能如期完成, 拖延项目完工期,甲方除有权向乙方处以20xx元以下的罚款外,造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。
五 材料及工用具
1、材料管理:
① 乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领(耗)料单”,经项目经理批准后方可到现场材管员处领(耗)用。
② 周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。
③ 限额用料:甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材料的种类由甲方确定,包括:各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等,限额数量由甲方根据施工图优化布设方案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。
2、工用具管理:
① 甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱。
② 乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。
五 质量要求
1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他要求,作为本工程质量验收标准。
2、乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
3、若工程采用其验收程序为(若为包清工其质量验收程序相同):
①对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。
②对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。
④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
⑤乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善,在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外),均由乙方自费修补恢复原状,造成甲方其他损失的,另行赔偿。
4、质量保修责任:乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
六 安全、文明施工
1、安全施工:乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定,严格按安全规章组织施工。
2、安全事故:若发生工伤事故,费用5000元以下的由乙方承担,超过5000元以上的部份由乙方承担40%费用;对于人为地破坏安全防护设施造成的事故由责任人承担所有的费用及责任。
3、发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
4、文明施工:乙方必须服从管理,保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料,做到工完料尽场地清。每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。积极主动创建市文明标化工地。
5、乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到,先学习后上岗。
6、未经许可工地严禁住有女工和家属工,违者每日罚款50元。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。
7、承包班组统一着装(工作服),配戴统一安全帽。安全帽由甲方统一负责采购,费用由承包班组承担,工程结束后不退回。
七 工程承包费用及结算方式
1、承包费用
本工程乙方总工程量约为 ,工程款约为 元。竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算。
2、计价方法
①甲方不含税工程造价下浮 %为承包人工程造价。(甲方造价已下浮 %)。结算方式:按上海市单位估价表(93)及相关标准结算
②以上承包费用中已含承包人自备工具费及辅材费用,职工养老金(5元/工日)以及职工医疗费用(2元/工日),防暑降温费用,1%的个人调节税,1.5%的综合保险费。其中个调税及综合保险费由甲方统一代为缴纳,结算时在工程款中扣除,职工养老金由乙方为其职工代缴。 ③承包范围外发生的零星用工单价_______元/工日;零星用工必须于当日经施工员签证项目经理批准,并于每月25日汇总报公司经营科,过期按作废处理。
④付款方式:甲方每月核算承包人的工作量,按合同单价结算,并核算承包班组材料耗用量,超出定额规定用量的材料按采购价由乙方承担。承包项目完成后结清总工作量的90%,当年年底付清所结工程款,余款在一年内付清。
⑤承包班组交通费用自理。
八 保证金的交付与退还
乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工、文明卫生、环境管理,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金 元(按承包总价的10%缴纳),并于合同签订后,队伍进场施工前一次性交清,待乙方承包的工程全部完成,甲方及监理验收合格,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
九 双方职责与权限
(一)甲方
1、甲方委派同志为该工程现场施工负责人,协调安排施工。
2、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。
3、做好材料供应工作,切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾,保证工程顺利施工。
4、在施工过程中,乙方违返有关规定,未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工,造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉的,甲方给予乙方每次50-500元罚款,并限期整改,拒绝整改或整改无效,甲方有权单方面中止合同。并按完成工程量的80%结算,甲方不承担乙方其它任何费用。
5、在地方行业主管部门实施的检查中,如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的,甲方给予乙方每次500-3000元罚款,造成严重后果的,甲方有权单方面中止合同。
6、提供食宿方便。
7、制定施工计划。
8、进行技术交底、安全交底。
(二)乙方
1、乙方委派 参加甲方生产协调会,具体负责本专业的施工管理。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。
2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者,否则甲方有权单方中止合同。
3、做好人员录用工作,不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。
4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员和监理工程师的监督检查,接受整改意见,限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见,协调好各方面的关系。
5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录,并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。
6、健康证、操作证等一切费用乙方自理,并且必须按上海市有关规定办理相关证件,乙方可以委托甲方办理,费用在结算中扣除。
7、妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。
8、由于乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。
9、制止所属人员乱拉乱接电源,在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款,同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
10、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序,违反者甲方给予必要的经济处罚,造成后果有重大影响的除依据法律追究责任外,甲方有权终止合同。
十 其他
1、本协议一式肆份,甲方叁份,乙双一份,合同双方签章(字)后生效。工程款结清后失效。
2、合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议。
3、附件:安全协议书
宿舍卫生管理制度现场安全文明施工管理制度及奖惩质量奖罚管理规定
甲方: 乙方:
代表: 代表:
电话: 电话:
身份证号:
年 月 日
安装合同和分包合同篇九
发包方(甲方):
分包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则,达成如下协议,特签订本工程分包合同,双方共同遵照执行。
第一条:工程名称:
第二条:工程地点:
第三条:工程内容及范围:工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。
第四条:承包方式:甲方将车库安装工程采取包清工的方式承包给乙方。
第五条:结算方式:按总承包合同安装部分的条件,总价下浮28 %结算给乙方,除未计价材料及税金不下浮外,其余均下浮。
第六条:工期
总工期按建设方、甲方的要求执行。施工期间预留预埋与土建结构同步。
第七条:工程质量
合格,达到设计和国家现行质量验收的规范要求;
第八条:工程款支付
按甲方和建设方签订的主合同工程款支付方式执行。
第九条:设备材料供应
1、工程所需要材料、辅料由甲方组织施工。
2、乙方提前十天提出材料计划,报建设方核价。
第十条:文明施工
1、在施工中,甲方应贯彻执行jgj59-99标准及公司制订的安全生产管理办法,严禁违章指挥,有权制止施工现场的违章操作、违章作业。
2、甲乙双方应严格遵守重庆市人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定,坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育,并就安全技术措施等有关事宜,向乙方负责人交底。
3、乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注册,并符合建委等相关政府职能部门对岗位证书的要求。报甲方备案,对承包的劳务工程乙方应制定出具体的安全技术措施方案,确定专人负责安全工作。
4、凡乙方施工人员进入现场,必须遵守国家及甲方有关安全生产规章制度。甲方在检查生产和安全时发现不安全因素。应立即向乙方代表提出,监督整改。
5、凡有不适应高处作业者(心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等)以及16周岁以下未成年者、50周岁以上的老年工及女工,不准随队入场施工,违者自行负责。
第十一条:乙方职责
1、乙方必须服从甲方的质量、生产进度和安全等方面的工作安排,施工中严格按甲方提供的施工图(含设计变更通知单、技术变更核定单)和技术交底要求进行施工。对现场管理人员和监理人员、建设单位提出的整改意见认真落实整改。
2、乙方有责负责配合其它各工种的施工,不得影响后续工序施工,并为后续工序的施工创造条件。
3、乙方有责任配合甲方施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理工作。
4、乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合国家施工验收规范和质量检验标准。
5、乙方负责和建设单位办理乙方承担工程的结算工作。
6、乙方负责完善所承担工程的资料工作,并协助完成档案归档验收工作。
第十三条:工伤
甲、乙双方应严格遵守承包生产必须承包安全的原则。甲方已将施工管理费和安全及文明施工措施费支付给乙方,乙方在施工中所发生的违规、违章作业造成伤、残、死亡事故,由乙方自行负责并承担由此造成的一切责任。
第十四条:治安、防火
1、甲、乙双方分别确定甲方 ,乙方 为治安防范负责人、防火负责人。
2、乙方入场一周内,必须向所属人员进行遵纪守法和遵守甲方项目部治安管理有关制度的宣传教育。
3、乙方人员内部治安纠纷、案件、事故,由乙方负责查办,如涉及甲方人员,则必须派员与甲方配合查处。
4、甲方项目部有权对乙方进行防火安全检查、督促,查处防火违法行为,乙方人员因违章引起火警、火灾,除对责任人员依法查处外,发生一次未遂火警,罚款100元,一般火灾事故,罚款300~800元。 第十五条:在合同履行中若发生争议,解决方式:
1、双方协商解决。
2、向市建设仲裁委员会申请仲裁,或区劳动局解决。
第十五条:其它
本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力,签字盖章后生效。未尽事宜,双方协商。
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 年 月 日 年 月 日
安装合同和分包合同篇十
甲方:
乙方:
甲、乙双方根据《劳动法》和《劳动合同法》,本着自愿、平等、互利的原则就 (项目名称)电梯安装工作劳务分包相关事宜达成以下协议条款,供双方遵照执行。
一、工程概况
项目地点:
项目名称:
工程内容:
二、工程承包范围: 台电梯的安装工程,即场内保管、安装、调试、维修保养等,直至通过国家法定机构检测合格发放检测报告和准用证及 年质保并保证年检合格的所有工作内容。
三、安装设备型号、数量及安装检测费用价格单位: 元
四、安装调试费组成以及支付方式:
1、本合同安装调试费用总金额为¥ 元(人民币大写: 元整),该价款包括场内保管、安装、调试、维修保养等,直至通过国家法定机构检测合格发放检测报告和准用证及 年保修并保证年检合格。不包括土建配合费用,该费用由甲方支付。
2、施工班组承包费支付流程如下:
①开工10日内支付25%:支付时需提供→电梯井道检查记录→施工现场问题书面报告→电梯开箱情况确认清单→随机文件:电梯合格证、型式试验报告、安装说明书、装箱清单后,填写工程进度付款审核表,由施工监督确认、工程部负责人确认、总经理审核、提供发票交财务部。
②动慢梯7日后支付30%:支付时需提供→电梯导轨枪柄记录、(此项为现场监督枪柄确认后才能进行轿厢安装)。填写工程进度付款审核表,由施工监督确认、工程部负责人确认、总经理审核、提供发票交财务部。
③电梯验收后支付20%:支付时需提供→安装自检完成,并通过制造商厂检→甲方物业验收→维保检验整改及完工确认单→交安装部电梯现场质量记录、厂方电梯安装过程控制记录、自检记录报告、竣工资料、电梯厅门及基站钥匙,填写工程进度付款审核表,由施工监督确认、工程部负责人确认、总经理审核、提供发票交财务部。
④最后25%支付时间为:每年年底前支付20%。质保金5%在6个月支付。填写施工现场完工确认单,安装部负责人签署确认单,维保负责人签署确认单、总经理审核、提供发票交财务部。
3、安装基本价格包含的项目:
现场土建勘测、每周参加业主或监理公司主持的工作例会、配合卸货、从现场货物堆放地至库房及电梯井道内的搬运(货物堆放地至库房的距离不大于300米)、开臬、样板架制作、部件安装、进厂后至竣工移交产品阶段的材料保管及成品保护、井道临时照明安装及永久照明安装的人工、底坑爬梯安装的人工、调试、检验的配合、检验过程中的磕码搬运人工、安装过程记录的填写、班组自检、维护移的整合整改、安装所需的工器具。
五、电梯设备的安装施工期:
1、甲方提供井道日期: 年 月 日前(以现场签证为准),如逾期提供井道的,则应提前 书面通知乙方,乙方完工的期限可适当顺延。
2、安装工期:甲方提供合格井道及货到地盘后,确定安装进场之日起:
5.2.1、合同中工期不含政府验收及中间土建配合延误的时间(须有甲方签证)。
5.2.2、分批次进场时,以上工期是以每批次进场之日起计。
5.3、如一周内遇连续超过八小时以上停电或甲方原因造成停工的,完工期限顺延。
5.4、甲方延期支付首期工程款,完工期限顺延。
六、甲方责任义务:
6.1、在乙方进场施工以前,甲方应当履行以下义务:
6.1.1、货到现场后,由于甲方原因超过双方约定的时间后二周时间导致电梯不能及时安装时,负责货物的保管工作(防盗、防潮、防腐蚀、防高温)。
6.1.2、协调总包方提供在安装作业附近有适当面积的电梯材料、零件、工具的储存场所。
6.1.3、协调总包方提供安装、施工期和调试期间所需的电源和水的接驳点,乙方自行挂表并接入施工现场,费用乙方自理,电费计算方式:(电表读数+损耗)×电费单价。
6.1.4、协调相关单位安装可靠的机房正式门窗,以便保管曳引机、控制柜等电器设备。
6.1.5、提供电梯的标高和轴线至电梯的厅门口。
6.2、在乙方进行安装施工时,甲方的义务:
6.2.3、协助处理电梯安装单位与其它土建施工单位交叉作业。
6.2.4、指定专业工程人员对电梯进场、安装、调试活动进行跟踪管理。
6.2.5、协调总包单位配合提供配重物件配合进行电梯的满载运行,配合验收。
6.2.7、双方验收合格、交接后,负责电梯的保管工作(防盗、防潮)及成品保护。
6.2.8、负责协调土建单位。如因土建配合问题而延误的时间,将不计入安装工期内,但须有甲方的书面签证。
6.2.9、负责三方通话的机房至监控中心之间埋管及产生的人工费用。乙方负责轿厢至机房的通话敷线、连线,同时提供值班室的监控电话并协助调试。
七、乙方责任义务:
1、施工班组承包要求:
工程由施工安装队直接承包:
①、在进入施工现场前安装队将安装人员名单报公司备案,在公司监督下管理,不得进行外包,若不按公司规章管理制度违章操作,出现安全事故、材料损失、造成不良影响的则由安装队自行承担全部责任。
②、电(扶)梯交政府部门验收不合格,第二次复检费用由施工班组自行承担一切费用,但公司将对施工班组进行罚款,罚款费用为安装总费用的5%。
③、不属于公司安装合同范围内的施工内容,公司不给施工班另行计价。在七区十二县外安装的项目可报销往返车费一次,进场施工人员报安装部确认。
④、施工脚手架由公司租凭搭设完毕后移交给施工班组管理,施工班组有责任保管好脚手架材料堆放在安全可靠的地方,如若被别人偷盗,公司将在工程款中扣除相应的费用。
7.1、电梯到货前 ,以甲方提供的土建图纸为准,乙方对甲方电梯井道进行检查是否合格,并提供验收意见,否则,由此造成的一切损失与费用由乙方承担。
7.2.1 本协议生效后,乙方立即派员前往安装现场进行土建勘探,如不具备安装条件,把存在的问题以书面形式通知甲方,让甲方安排人员进行整改,否则,由此造成的损失由乙方自行负担。同时与甲方约定具体开工日期,在设备到货时,会同甲方代表、监理单位根据发运资料共同对设备包装完整性及装箱数量进行清点。
7.2.2 负责安装、调试、运行直至通过设备安装地电梯质检部门验收并取得准运证。
7.2.3乙方保证在合同约定的时间内通过政府部门的验收。
7.2.4电梯设备的拆箱清点、起吊和卸车(拆箱清点、起吊时甲方进行配合,费用由乙方自理)。
7.2.5 在安装期间,负责保管设备及部件,负责成品、半成品保护及防盗,直至验收合格移交甲方。
7.2.6 按照gb10060-20xx电梯安装验收规范和本合同的电梯质量标准完成设备的安装、调试工作。
7.2.7乙方提供脚手架的材料,由乙方自行搭建和拆卸;提供电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等。
7.2.8乙方负责井道内部的井道照明。
7.2.9乙方保证其施工人员具备相应专业资格,并对其施工过程中的安全生产负全责。乙方负责乙方施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。
7.2.10 负责安装质量的自检验收,在甲方的配合下向当地特种设备安全监督管理部门申请验收并承担验收费用。
7.2.11负责由于安装乙方原因造成的二次检验的整改和验收费用。
7.2.12 保证现场的安全文明施工及垃圾处理。参加现场施工协调会议,配合甲方土建施工。
7.2.13施工过程中不能损坏其他施工单位的成品、半成品或原材料,造成损失的,由乙方无条件在三日内修复至合格或据实赔偿。
7.2.16乙方负责机房的防尘地坪、通风及空调施工,并保证能通过甲方及政府相关部门的验收。
7.3甲方要求总承包合同约定的管理配合职责:
7. 3.1负责井道的土建施工过程,包括门套、嵌缝、召唤按钮箱、机房曳引机座、缓冲器座等的混凝土灌注。井道完工后土建总承包方要及时清理井道的杂物,保证机房门窗完整。排水、防水工程由甲方直接督促土建总承包方完成,并通知乙方及时约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的,甲方应当督促土建总承包方在双方约定的时间内完成。
7. 3.2提供足够大的电梯保管场地,安装期间电梯保管责任乙方自负。
7. 3.3提供安装期间所需的电源,以便电梯安装用,电费由乙方按实支付。
7. 3.4在乙方进场安装施工前,甲方提供合适房间,以供乙方保管及储藏设备和材料工具。
7. 3.5安装前,提供电梯的标高线至电梯的厅门口。
7. 3.6配合提供塔吊或土建升降机以便乙方进行电梯垂直吊运工作。
7. 3.7甲方负责土建总承包方完成电梯完工后的土建修补余尾工程,但乙方亦应派员会同甲方检查。
7. 3.8甲方负责楼地板地坪装修高程与电梯安装完成之高程平整。
7. 3.9甲方提供工地用水方便,水费由乙方按实支付。
8、安装验收:
8.1 电梯安装、调试工作完成后,甲方应按乙方通知,派代表会同总包方/业主及乙方提请设备安装地质检部门根据买卖合同书规定的条款、技术数据、施工图纸以及《电梯工程施工质量验收规范》规定的标准进行验收。安装是否合格以设备安装地质检部门的书面判定为准。
8.2 乙方应按设备安装地质检部门的有关规定,对安装调试完毕的电梯设备申请验收并承担费用,甲方应积极配合。
8.3 电梯产品未经当地质检部门验收或验收完毕尚未发放准运证时,甲方不可擅自使用,否则由此产生的一起后果由甲方负责。
8.4关于材料设备供应条款的特别约定:
(1)、同类问题本合同其它条款中有约定的,按本条款执行。
(2)、材料设备进场前,乙方必须联系供应商提供材料设备样品,且需根据合同条款要求附带齐全的书面资料。材料设备封样后必须及时移交甲方工程管理部(项目部),作为进场材料设备验收的主要标准和依据。
(3)、在验收时发现影响功能、结构安全的甲方有权拒绝签收(含外观验收无法判断,后经相关权威检验部门检测不合格的),乙方必须无条件退货,如已经使用,需要返工的,除无条件退货外,乙方承担全额返工损失的120%,但不免除其它责任。
(4)、在验收时发现进场材料的规格不符合合同约定规格的,如壁厚、长度等若不影响功能和结构安全,甲方有权按照实际规格与合同约定规格的比例的80%结算材料款。
(5)、在验收时发现进场材料的等级不符合合同约定要求,若不影响功能和结构安全,进行降级使用,并按照实际等级价格的2/3进行结算。
(6)、若发现不符合合同规定或招投标文件规定要求使用知名名牌的材料设备,若材料设备尚未开始使用必须无条件退货,若已经开始使用,则按照实际品牌材料设备2/3的价格计算。
(7)、对混凝土、抹灰、钢筋绑扎等施工工艺、产品构件尺寸上偷工减料的,按照实际尺寸与国家规范规定的尺寸比例的80%进行结算;凡不按规范施工,减少施工工艺环节的,按定额扣减相关费用的120%。
(8)、材料设备供应不及时或退换货造成供应迟延的,按本合同约定的工期违约条款承担违约责任。
(9)、超用甲供材的(若有),乙方支付承担相应金额的30%的违约金给甲方。
(10)、发生本条约定的情形的,以甲方所拍照片或监理公司出具的证明或物业公司出具的证明为准,而无须任何其它证据,也无须乙方认可或确认。
11、其它约定:
11.1 本合同自甲乙双方盖章、法定代表人或授权代理人签字之日起生效。 11.2本合同及附件生效后,合同的任何修改均必须得到双方盖章确认。
11.3合同争议的解决:如双方在本合同履行过程中产生争议,应通过友好协商方式解决。如协商解决不成,可向电梯安装地人民法院提起诉讼。
11.4乙方保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权,乙方须负全部责任。
11、5未经甲方同意,乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人,否则甲方有权单方解除合同,乙方支付本合同约定总额30%的违约金给甲方。
11.6本合同未尽事宜,经双方协商可另行签订补充协议。
11.7本合同正本一式捌份,双方各执肆份,每份具同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装合同和分包合同篇十一
甲方(总包方):
乙方(分包方):水电分包: 消防分包方:
遵照《中华人民共和国经济合同法》和国务院《建筑安装工程承包合同条例》精神,并本着互惠互利原则和为明确双方责任,现经甲、乙双方协商一致,共同签定以下合同条款:
一、工程名称:苏州高等职业技术学校新建教学综合楼及食堂接建工程
二、工程地点:苏州市高新区塔园路68号
三、分包工程范围:水、电安装及消防工程
四、工程期限:
月日起至土建交工日期止全部工程竣工验收合格。
五、材料设备供应:安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购。其规格、品牌和质量必须符合设计和建设单位规定要求。
六、技术资料供应:由甲方向乙方施工图各两套。
七、付款方法:
1、乙方每月25号前向甲方提供月报。
2、付款方式参照总承包施工合同约定的付款方式。
八、结算依据:
1、本工程水电安装计价按工程总包合同相关条款执行,并以审核后的施工图预算和决算为依据。
2、本工程施工过程中,如有设计变更时应根据设计部门的设计变更通知书调整总造价。
3、乙方按甲方工程总包合同所定类别等级收取各项费用,乙方办理结算。
4、乙方按分包工程最终审计价的向甲方上交管理费(含税),甲方向乙方在每次拨进度款的同时扣除其上交款。乙方向甲方提供最终结算金额80%的材料发票。
5、甲方分别向水电分包方和消防分包方收取配合费贰万元整(20xx0元)。
九、工程质量、工程验收、工程检修
1、安装工程质量应符合设计和国家规范,要求达到验收合格标准。
2、工程完工经各方面质量检查验收合格后,双方一同向建设单位办理交工结算手续;分包工程具体验收事宜由乙方负责。
3、交工前15天,乙方应将交工竣工资料整理齐全交甲方,并同甲方一道交建设单位和质监机构。
5、工程保修
本工程保修期从建设单位与甲方办理接交手续之日起计算,水、电安装工程为壹年。在保修期内,因施工造成的质量缺陷乙方应无条件及时保修,费用由乙方承担。
十、安全责任
1、乙方进场后,必须严格遵守甲方的规章制度和安全纪律。对其务工人员必须进行遵章守纪和安全教育。
2、乙方在施工中必须采取切实有效的安全防范措施,确保生产安全,杜绝事故发生。
3、乙方务工人员在施工中发生的安全事故,责任由肇事方承担,若由乙方务工人员造成的一切安全事故,责任由乙方自行承担。
4、乙方务工人员违反甲方的规章制度和安全纪律,甲方可根据其规章制度和纪律,对乙方给予一定的经济处罚,情节严重者,直至追究法律责任。
十一、施工工期
严责执行甲方进度计划;根据现场施工情况,服从甲方安排,配合好其他相关工种的交叉作业。
1、如因乙方原因延期交工,建设单位的工期罚款由乙方负责。
2、如因乙方原因严重影响工程施工进度计划完成,甲方有权对乙方进行罚款处理,罚款金额视情节而定。
十二、甲方委派 史洪亮 同志为现场代表,乙方分别委派 、 同志为现场代表,代表双方履行合同,并商定未尽事宜。
十三、违约责任
1、本合同从签订生效之日起,双方必须全面覆行合同所规定的事项,任何一方不得擅自变更或解除合同。
2、双方由于某一方的责任造成本合同不能履行或不能完全履行,其责任方应承担违约责任,并按《合同法》有关规定向对方偿付违约金或赔偿金。
十四、合同份数
本合同一式三份,三方各执一份。
十五、合同期限
本合同双方签章后生效,全部工程交工验收结清工程价款后失效。
十六、未尽事宜,双方协商解决,并签定补充合同。
十七、水电与消防工作界面划分详见附件。(附后)
总包单位:(盖章) 分包单位:(盖章) 分包单位:(盖章) 代表人: 代表人: 代表人: 年 月 日 年 月 日 年 月 日
安装合同和分包合同篇十二
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
为了明确各自职责和经济关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规,遵循平等、公平和诚实信用的原则,双方就本工程的防雷、水电安装分部工程施工事项充分协商一致,达成如下协议,共同信守。
一、工程名称:四川。。房产公司。。商住楼工程。
二、分包范围和工作内容:四川。。房产公司。。商住楼,施工图(建筑物外边线1.5m内)和图纸会审纪要范围内的防雷、水(室内给水、排水)、强电(室内管线、开关插座、楼梯间圆球吸顶灯、门面单、双管日光灯、住房普通白炽灯安装)、弱电(预埋管道,弱电箱盒安装)分项工程的全部工作内容(包括入户管1.5m内)沟土方挖、填,包含临时设施水电安装(不含机修);灭火器只负责安装。
三、分包方式:按建筑面积计算人工费。
人工工时费按14元/m2(含劳务管理费)。
四、工期:必须满足甲方施工总进度要求。
五、质量标准:工程质量标准合格。
六、甲方职责
1、甲方负责施工过程中土建和水电的关系协调、质量、安全、进度、资料完善、工程款支付的控制和现场增加工程量核实、签认等。
2、负责向乙方提供各栋号工程水、电安装施工图一套。
3、负责对乙方进场工人进行三级安全教育和相关技术交底工作。
4、负责对乙方进场材料质量检验和随货通行的材质报告收集。
5、对乙方在施工过程中的质量、安全、进度和现场文明施工有监督、管理权。
6、对乙方在本项目实施过程中的违章作业和违反公司的各项管理制度有教育、处罚权。
7、甲方应负责按本分包合同约定的时间和方式支付工程价款。
七、乙方职责
1、乙方派水、电安装现场负责人宋仕平全面负责该工程项目水、电安装过程中的各方协调、质量(施工过程和质保期内)、安全、进度、文明施工、资料收集(进场材料生产许可证、产品合格证、复检报告等)整理等工作。
2、乙方应根据本工程特点和工作量,组织足够的施工作业技术人员,严格按照设计图纸、技术核定、设计变更和国家现行施工规范、强制条文和技术标准要求认真组织施工。切实做好预留、预埋隐蔽工作,严禁事后剔槽打洞,违者由乙方承担责任。
3、负责做好对进场职工的安全意识教育和安全技术交底、检查工作,若因自身原因违反安全操作规程而发生的安全事故,全部损失及费用由乙方承担。
4、承担因自身管理不善导致工程进度缓慢或停工、弃工等现象给甲方造成的所有经济损失及相关法律责任。
5、自觉接受业主、监理、甲方对乙方在施工过程中的质量、安全、进度、现场文明施工的监督、管理。
6、教育员工自觉遵纪守法和严格遵守公司的各项管理制度。违者主动接受教育、处罚。
7、负责做好民工工资发放工作,承担质量保修期内的工程质量保修责任(水、电安装保质期为两年)。用户入住后,其返工或维修率应控制在1-3%以内;返工或维修时间在接到用户通知后6-8小时内必须到达到现场解决处理存在的问题,凡因返工率超标或维修时间不及时,造成用户投诉,影响甲方信誉,视为乙方违约,应承担违约责任。
八、结算办法与付款方式
1、结算办法
(1)以实际建筑面积按人工劳务费14元/m2据实结算。
(2)分包合同范围外的增加项目,双方据实协商结算。
2、付款方式
(1)工程款支付:按建设单位拨付给甲方工程进度款和结算款的时间,由甲方同时拨付给乙方工程进度和结算款(结算时,扣除工程结算总价3%的质量保修金)。
(2)乙方在收取工程款时,应向甲方出具有效人工费劳务发票。否则应上缴的营业税和个人所得税由乙方承担。
九、其他
1、违约责任:在实施过程中,不论谁方违约,将承担对方该分部工程结算总价3%—5%的违约金和相应法律责任。
2、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。
3、本合同双方签字盖章后生效,在工程款结付清后(包括质保金)自然失效。
4、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装合同和分包合同篇十三
承包方(甲方):
分包方(乙方):
根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程质量:
4、工程技术条件:(详见图纸及规范要求)。
第二条 分包范围和内容
图纸设计及图纸范围内的钢结构制作、安装的全部工作。
上述工作范围包括但不限于以下具体工作:材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护(小区道路、绿化、货运电梯、楼梯及施工通道)等。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。
具体内容及要求见施工设计图纸。
第三条 施工工期
总工期为 天。
第四条 结算方式
1、本工程实行固定综合单价乘以实际完成工程量的结算方式,此综合单价包括分包范围内工程的主材、辅材料,构件制作、运输、临时设施费用、检测费、人工费、机械费、工程安装费、原建筑物成品保护费、管理费和利润等。
2、按照业主审定后的设计图纸施工、验收。
3、合同价暂定为:人民币 元(大写: 元整)。预算钢结构工程量为:9吨左右,综合单价为: 元/吨。如有增减按此单价进行调整,竣工后按现场实际完成的收方工程量乘以综合单价结算,材料损耗及辅材均含在综合单价内。
第五条 付款方式
1、双方签订合同后三日内日,甲方支付乙方预付款 元(大写: 元整)。
2、工程完工后,经业主、甲、乙叁方共同验收合格,余款在验收合格(扣除质量保修金后)一周日内付清。甲方扣除合同总价的5%(无息)作为质量保修金,质量保修金期为一年,保修期到后一周内付清质量保修金。
3、所有工程款项现金支付,乙方提供相应建安税票。
第六条 双方责任
一、甲方责任
1、按本合同约定,及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与业主等方面的关系。
3、提供现场临时用水、用电接入点。
4、根据现场施工进度和总工期的要求合理安排施工工作面,进行乙方的进度,质量,安全等工程管理。
二、乙方责任
1、乙方出具书面委托,指派 为本工程的负责人,代表乙方全面负责本工程的施工管理工作。
2、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。
3、必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。接受甲方、业主、监理现场代表的质量监督和管理,对提出的问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。
4、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例、小区物业管理等规定,做到安全、文明施工,不影响小区其他业主的正常工作、生活,并对施工的可靠性、安全性负责。
5、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
6、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。
7、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。
8、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方造成安全事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
9、乙方应当编制钢结构的相关竣工资料及协助甲方办理对内对外结算工作。
10、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。
11、现场小区的道路、绿化、货运电梯、施工通道等原有建筑物的成品保护由乙方负责,若有损坏,乙方负责赔偿或修复。
第七条 违约责任
1、由于乙方的原因,导致甲方受到业主、监理 及国家相关部门处罚,由乙方承担全部的经济损失。
2、由于乙方的原因造成的安全事故,乙方承担由此造成的经济损失和责任。
第八条 附则
1、若乙方未按本合同规定履行相关义务,甲方有权终止合同,并与乙方办理相关结算手续,所造成的损失由乙方承担。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
3、本合同在双方签字盖章、甲方支付预付款后生效,工程竣工结清财务帐款后失效。
4、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
承包人: 分包人:
法定代表人(签章) : 法定代表人(签章): 委托代理人(签章): 委托代理人(签章): 电 话:
开户银行:
帐号:
电 话: 开户银行: 帐号:
安装合同和分包合同篇十四
甲方:
乙方:
为明确双方的权利和义务,本着互利互惠的原则,就甲方委托乙方的电梯安装工程施工事宜特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程内容: 台电梯安装
1.3 合同工期: 天
1.4 开工日期: 年 月 日
1.5 竣工日期: 年 月 日
1.6 台电梯合同总安装价款:人民币:
1.7 (rmb 元)
第二条 付款方式
2.1 工程施工进度款随工程实际进度支付。轨道厅门安装完毕具备调试条件检查合格后,支付乙方合同总额的 %工程款
2.2电梯安装完毕具备验收条件支付合同总额的 %工程款
2.3电梯验收合格交付甲方使用后支付乙方 %工程款
2.4电梯质量保证金一年后结清 %工程款本合同终止
第三条 工程内容
3.1 施工项目包括①电梯设备部件的安装及配合调试;②电梯安装所需辅工;③电梯安装全部辅助工程;④接车卸货人工、起重安装、搬运、分层、就位、地坑爬梯制作安装⑤临时仓库搭建拆除及电梯零部件的保护;⑥遵守甲方及施工现场安全制度,参加现场工程协调会;⑦完工现场清理,并配合与电梯有关的土建回填工作。
3.2 乙方应按照甲方或业主提供的施工图、说明书及当地劳动局有关条款的要求,承担施工任务,乙方应在甲方监督下完成电梯安装任务。
3.3 工程范围指全部电梯安装调试工程,其中包括现场库房的设立,相应的维护工作,现场搬运、清理现场、电梯机件在与业主办理完交接手续前必要的保护措施以及库房的安全保护措施。
第四条 安装材料的提供
4.1 设备的全部材料均属安装范围内,设备未带的主要材料由甲方负责提供,其余安装零星材料均已含在承包费中,乙方自行解决。
4.2 乙方负责自备工程需用的所有工具及个人安全设备。
4.3 甲方免费提供使用大型工具乙方负责维护与保管。
4.4 安装前必须开箱点件,向甲方报开箱点件时间(已文字形式)。
4.5 明确破损件名称及型号提供明细单(开箱点件时间算起三日内报公司),超出时间按安装队自行购买计算。
第五条 甲方责任
5.1 安装期间,甲方将派出1名项目经理前往现场,负责协调厂家、总包与业主之间的工作。
5.2 不定期的质量及安全检查工作。
5.3 承担政府验收费。
5.4 按照约定支付乙方工程款。
第六条 乙方责任
6.1 乙方需向甲方提供公司及施工人员所需资质、上岗证、身份证。
6.2 在项目施工期间一切听从现场甲方有关人员的指挥。
6.3 乙方自行解决工程所需的安装工具,安全保护用品。
6.4 负责解决甲方质检人员及政府相关部门提出的因安装不当所造成的整改要求,并在要求期限内完成。
6.5 乙方人员必须工作服、安全帽费用由乙方承担。
6.6 乙方应积极配合总包及土建施工单位,满足总包的施工进度要求。
6.7 严格遵守现场各项管理制度,做好电梯备件的管理,库房及住宿场所做好防火、防水、防盗,并符合甲方各部门对文明施工的考核指标。
6.8 乙方应保管好本工程的各种资料和合同文本,并填写好班组自检记录,且要按照甲方有关部门规定保证资料与工程同步。工程完工后,所有工程材料一齐交于甲方统一存档。
6.9 乙方须负责监督其安装人员在施工在施工期间遵守安全规则,在施工期间因乙方造成的意外事故而引起的一切赔偿及法律责任皆由乙方承担。
6.10 乙方在施工过程中必须加强现场所有成品的保护工作,如发生损坏,由乙方负责赔偿。
6.11 乙方必须按照总包指定的地点堆放垃圾,不得随意堆放,做到场地清洁,人离场清。
6.12 乙方负责电梯安装工程的全部辅助工程。
6.13 未尽事宜,乙方须以甲方与电梯厂电梯安装合同执行。
6.14 乙方初检后安装队将随机文件,装箱单,三角钥匙,技术资料,配件返还甲方技术部,甲方技术部出具资料收回证明。
6.15 乙方凭据甲方技术部安装认可书,资料收回证明到财务结算安装款。
6.16 乙方可自行负责安装人员的各项保险费用(乙方必须提供保险原件给甲方)。如乙方施工人员未有保险,甲方可强行给乙方施工人员参加保险,保险费用从安装款中扣除。
第七条 质量保证
7.1 保证升降梯安装质量达到国家验收标准和厂家的安装标准。
7.2 在施工期间,如果甲方检查组发现工程有不合乎图纸、质量标准及地方劳动局要求的,乙方要负责在指定日期内修复,如乙方不能在指定期间内完成修复工作,甲方将自行修复或请第三人修复,所有费用由乙方承担。
7.3 在保修期满内如发现施工质量或施工不当造成的缺陷,乙方应负责承担无偿的返工、更换,并赔偿甲方因此而遭受的损失。
7.4 乙方承诺在保修期届满后,如工程出现重大质量问题,按质量鉴定部门的意见及质量法有关规定执行。
7.5 安装初检有技术部门验收,由技术部出具认可书。
第八条 双方责任
8.1 乙方在施工全程负责成品保护。
8.2 按厂家合约规定共同进行电梯的开箱和验收。
第九条 合同违约
9.1 如合同未能在本合同文件指定的竣工日期(合同总工期 日历天数)或任何允许调整工期内竣工,否则,每逾期一天乙方应向甲方支付合同金额的千分之五的违约金。甲方有权根据本合同在应付乙方金额内扣除。
9.2 如乙方有下列任何违约行为之一,在甲方发出指明乙方违约行为并要求纠正的通知之时起5日内,乙方仍然不予纠正,甲方有权终止合同,由此而引起的一切损失均由乙方承担。
(1) 由于乙方原因,并按施工进度计划拖延已满7日且未制定有效措施的;
(2) 如工程质量、施工工艺、材料、设备等不符合合同及有关规范的要求,严重影响工程进行的;
(3) 乙方未经甲方同意转包或分包的;
(4) 再次验收仍不合格,达不到合同规定的质量等级要求。
第十条 附则
10.1本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。
10.2电梯安装费尾款结清后,本合同终止。
10.3对合同执行中出现的争议,若双方不能通过协商达成一致的,可通过呼伦贝尔仲裁委员会仲裁解决。
10.4对在合同执行中出现的本合同未定事宜,通过协商以补充协议的方式明确,补充协议与本合同有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装合同和分包合同篇十五
承包方(甲方):
分包方(乙方):
根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程质量:
4、工程技术条件:(
第二条 分包范围和内容
2#氧化铝贮运新鲜仓钢漏斗的制作和安装。
(仓内安装钢漏斗,价格另议)
第三条 施工工期
在天气无影响的条件下,尽快施工,满足业主节点要求。
第四条 付款方式
1、待2#氧化铝贮运钢漏斗制作完成甲方应支付乙方工程款的 50%;
2、工程制作安装完毕后三天,甲方应通知项目部、由项目部组织业主、监
第五条 双方责任
一、甲方责任
1、按本合同约定,及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与其他班组、项目管理人员等方面的关系。
3、提供现场临时用水、用电接入点。
4、根据现场施工进度和总工期的要求合理安排施工工作面,进行乙方的进度,质量,安全等工程管理。
二、乙方责任
1、乙方出具书面委托,指派 刘忠奇 为本工程的负责人,代表乙方全面负责本工程的施工管理工作。
2、严格按照施工图纸要求进行施工。
3、严格执行合同和施工图纸中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应材料及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。
4、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法。加强安全、防火、防盗意识。
6、必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。接受甲方、业主、监理现场代表的质量监督和管理,对提出的问题及时纠正。因安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。
7、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定,做到安全、文明施工,并对施工的可靠性、安全性负责。
8、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
9、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。
第六条 违约责任
1、由于乙方的原因,导致甲方受到项目部、业主、监理 及国家相关部门处罚,由乙方承担全部的经济损失。
2、由于乙方的原因造成的安全事故,乙方承担由此造成的经济损失和责任。
3、乙方安装完毕三天后,验收未合格,乙方有责任负责整改,直到验收合格。
4、由于乙方的原因,使工程进度延后,乙方应承担业主、监理及项目部对一切经济处罚和经济损失。
5、由于甲方的原因,使工程进度延后,甲方应承担业主、监理及项目部对一切经济处罚和经济损失。
第七条 附则
1、若乙方未按本合同规定履行相关义务,甲方有权终止合同,并与乙方办理相关
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
3、本合同在双方签字盖章后生效,工程竣工结清财务帐款后失效。
4、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份。
第七条 其他补充事宜
甲方应派专人进行现场协调,所有的问题应当当场解决,所产生的费用由乙方上报,甲方审批并经项目部确认签单。
由于钢结构制作非本单位制作,因此,乙方要将钢构件进行转运时应提前通知甲方和项目部,项目部应通知监理等人一起核对材料转运的型号及数量。
承包人: 分包人:
法定代表人(签章) : 法定代表人(签章): 委托代理人(签章): 委托代理人(签章): 电 话:
日 期:
电 话: 日 期:
安装合同和分包合同篇十六
甲方(发包方):
乙方(承包方):
签订地点:
签订时间:
本合同的签订为乙方对护窗栏杆制作安装分包工程的有关情况已经作了必要的了解,接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状,并已经对 *市及*区 当地有关规定进行了充分的理解,乙方同意就本分包工程与甲方签订此合同,并按照甲方的有关要求和确定的工作范围,乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场,严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。
有关本项工程施工及责任义务等,甲乙双方经过认真协商,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工项目协商一致,订立本合同,并作为甲乙双方的合约文件。
一、 工程项目和承包范围
1、 工程名称:
2、 工程地址:
3、 承包范围:完成本工程栋的施工图纸及变更增减工作内容的护窗栏杆制作安装等工作。
二、 承包方式
1、 包工包料、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合。
2、 包机械、材料及用具(包括但不限工程维修保修、场内材料的垂直运输及水平运输、雨衣雨鞋雨天施工防护用品、施工照明灯具等)(垂直运输机械由甲方提供)。
三、 合同单价及工作内容:
1、工作内容:按本工程的设计图纸及变更增减工作内容要求的护窗栏杆及安装所需的预埋件制作、成品包装保护运到现场安装、一遍防锈底漆二遍黑色面漆、工完场清、工具及材料运输、材料堆放整齐有序、工程维修及保养等工作。
2、具体做法详见甲方提供的图纸及设计变更
3、乙方同意严格服从业主、监理、甲方项目部的管理,接受其管理实施细则,如未按要求保证质量、进度,乙方同意按合同约定由项目部另请其他施工班组代为施工,所发生的劳务费加15%管理费在乙方当期工程款中扣除。
四、 结算方式
1、 工程量计算依据以实际完成延长米计取。
2、按每月进度及完成工程量支付,经甲方验收确认合格后,付已完工程款的80%;工程完工初验后付至90%;移交相关的交工资料并办理全部结算后一个月内付至95%,其余5%作为保修金,乙方全部工作完成且竣工验收后三个月内付清。如3个月内出现质量问题,则乙方应无条件维修,否则甲方有权另请人员维修,维修费用从保修金中扣除后支付乙方余款。
3、乙方应按合同节点向甲方提出进度款支付申请,并填写“施工任务完成情况确认单”,报甲方有关部门签字确认。甲方应在收到乙方进度款申请在15个工作日内审核完毕,并支付进度款。支付工程款时扣除该节点工人生活费借支、办理各种证件的工本费、甲共材料、罚款等各款项(对罚款单拒不签字者,即视作罚款生效)。
4、乙方在按合同节点向甲方申请进度款时,必须填写“建筑工人工资核算单”二份交公司财务部,实际应支付的人工费总额必须与实际工作表上的工资总额相符合,工作表必须由工人签字按手印,如乙方工作表不符合以上要求,甲方有权拒绝发放。
5、 因供料不及时造成的误工,甲方不支付费用;未经甲方负责人许可,不得出现任何形式的其它用工,甲方不支付费用。如乙方工程质量、进度达不到甲方要求,甲方可根据工程需要,对乙方的工作量作出调整,乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。
五、 工程质量
1、乙方自供材料管材必须足厚,材料进场必须通知甲方组织业主、监理单位现场人员一起验收,符合业主确认的样板要求。材料验收合格后才能进行安装施工。否则由视为乙方违约,由乙方向甲方支付合同总金额2%的违约金。
2、乙方在施工时应按设计要求,达到优良标准。
3、乙方在进行施工前先做一套样板,样板质量必须达到合格,经甲方验收符合质量检验标准方可进行大面积施工,在后续的施工中均以样板进行检验。如样板质量达不到标准,甲方不予结算,乙方无条件退场。
4、乙方所承担的分项工程应先进行自检,再由甲方施工人员检查后,申请总包质检人员检查合格后方可进行下一工序的施工。
5、若验收不合格或因乙方原因造成返工,乙方应无条件返工以达到设计及规范要求,由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担。
6、若乙方在工程质量上达不到本项工程的各项施工技术规范、技术规格说明书要求的质量、技术要求,并且经返工或修改仍无法达到有关验收标准,甲方有权减少乙方的施工范围工作内容或终止分包合同,所有返工或甲方委托修改施工发生的费用由乙方承担,乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。
7、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场,一律不予结算,所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。
8、乙方要加强对工人的质量、安全教育,提高工人的质量、安全意识。
9、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工,需要加班时加班或加人时加人,乙方应积极配合,不得以任何理由推脱。如因乙方劳动力不足延误工期,甲方有权处1000~5000元的罚款。
10、 乙方在施工时应按设计要求、国家质量标准、验收规范及施工工序进行施工,对于出现的质量事故,甲方有权酌情进行罚款处理。乙方对所承担的工程,应先进行自检,如有质量问题应及时进行修补。如因乙方原因需要返工,返工费用由乙方承担,并赔偿由此给甲方带来的一切损失。
六、工程工期
1、工程开工日期以甲方通知为准,乙方必须服从甲方的总体进度安排,如根据进度需要加班时必须加班工作,需要加人时必须加人,在甲方要求的时间内完成全部工程的工作内容。
2、若乙方拖延工期,不能按期完成。每拖延一天处以1000元至10000元罚款,对不按甲方要求作业拖延工期所造成的经济损失,乙方需赔偿甲方由此造成的全部损失。
3、若乙方劳动力无法满足项目要求,甲方有权另请施工队伍代工,所发生的一切费用均由乙方承担。
4、乙方应积极配合其它作业班组的工作。
七、施工安全
1、乙方施工人员进入施工现场必须严格遵守安全文明施工的一切规定,认真落实各项安全措施。
2、乙方对进入施工现场人员必须进行安全生产方面知识教育,按甲方要求使用“三宝”用品,确保人身安全。
3、对工地出现的偷盗、吸毒、贩毒、赌博、卖淫嫖娼违法行为,甲方将移交公安机关处理,所发生的费用全部由乙方负责。
4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在施工过程中,非因甲方原因造成的事故责任和因此发生的费用,由乙方承担。
八、文明施工
1、施工人员进入施工现场必须严格遵守文明施工的一切规定,砌筑抹灰等工序完成后,地面须清至砼结构面。
2、做到工完场清料净,工完场清:乙方所用的材料不准在外架上堆放,完工后清理所有与乙方施工有关的材料,按甲方指定地点堆放整齐,如在甲方指定的时间内不进行清理或清理不到位,甲方有权另行安排人员清理,所发生的劳务费加15%管理费在乙方当期工程款中扣除。
3、对不按甲方要求施工,现场零乱,文明施工达不到标准的,甲方有权派人清理,所发生的费用加15%管理费,由乙方承担,不管乙方现场代表是否签字认可,甲方均有权从乙方工程款中扣除。
4、乙方对工程材料要限额使用,节约使用,落地灰要回收利用,否则甲方有权对乙方作500-5000元的罚款。
5、乙方应负责材料的覆盖、整理、废料的清理工作,否则造成的损失由乙方承担。
九、甲方权利与义务
1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。甲方现场代表为: ,电话: 。
2、负责整个施工现场的管理工作,协调乙方与同一施工场地的其它劳务分包人之间的交叉配合,确保分包方按照经批准的施工组织设计进行施工。甲方对乙方实施的劳务作业进行监督抽查,并提出整改要求。
3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制总控、月、周施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等方面的控制、监督、检查和验收。
4、负责工程提供测量控制轴线及标高点、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
6、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
7、乙方工人进入施工现场时,甲方应对其进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。
8、负责与工程总包方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
9、提供乙方住宿,并在工人生活区设工人食堂,伙食费由乙方自理。生活区用电按 度/人·天免费供给,超出部分用电量(加损耗)由乙方承担,在当期工程款中扣除。
10、甲方负责提供施工电梯、井架等大型机械设备。
11、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、乙方权利与义务
1、对本合同劳务分包范围内的工程质量和工期向甲方负责,服从甲方管理,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;必须持有劳务公司或企业有效证件[营业执照、资质证书、法人授权委托书等],自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2、乙方现场代表为:____________电话:_____________,乙方现场代表必须常驻现场,及时解决在施工中出现的各种问题,并按时参加甲方的工程会议、及安全文明检查等,未经甲方批准不得擅自离岗,否则按500元/次至1000元/次处罚。
3、乙方进场施工时,需提交“建筑工人花名册”、进场人员身份证复印件及近照各两份,并提供工人有效身份证逐一查验。乙方施工人员年龄须在18至50岁之间,严禁患有高血压、恐高症等不宜登高作业的职业病患者入职工地,花名册上要有工人本人亲笔签字及按手印。乙方中途增减工人,应立即向甲方提供人员变更花名册,否则未办相关手续的乙方人员,甲方有权拒付工资。
4、若甲方为乙方提供统一的安全帽、安全带、工作服等,费用按实从乙方当期工程款中扣除。
5、乙方人员进场前须办理“委托书”一份交与甲方存档,如乙方工人有不办理者,甲方可认为该工人不在本工地工作,工资不予发放,委托书为本合同的组成部分。
6、如乙方违约或中途退场,不管何种原因中途退场,不得以任何理索取退场费用及补偿,对所完成工作量按50%的结算工程款支付给乙方,另50%作为罚款处理。未完成的零星工作量,在乙方工程款中按本项人工单价的三倍扣除。
7、进入工地绝对不准打架、斗殴,不得以工程款支付不及时等任何理由而停工,拉闸断电,围堵道路、建设单位、政府机关等场所,若出现上述情况之一,将予以不少于10000元的处罚,并承担由此引起的一切责任及经济损失。甲方只对乙方签约者负责,不同工人发生任何经济方面关系,如乙方管理不善,造成工人闹事到甲方,每发生一次罚款1000—10000元,如发生严重后果,乙方应负一切责任。
8、甲方所提供乙方使用的大型机械,如不是正常使用的损坏,而是乙方人为损坏,维修费用由乙方劳务费中扣除。
9、如乙方现场人员不服从甲方管理人员指挥,甲方有权终止合同,所完成的工作量按50%结算。
10、乙方材料进场及材料堆放应服甲方的安排,不得随意堆放,未经许可不得擅自动用甲方及其它分包的任何物料。否则,发包方有权视情节进行合理处理。
11、乙方负责对自身所有成品及半成品的保护工作。
12、竣工交付及其他工序安装后,发现本分包工程发生施工质量问题时,乙方应及时派人修改、处理,所发生的费用由乙方自理。如乙方修改、处理后仍不能达到国家工程验收标准的要求,甲方有权委托他人完成修改工作,发生的费用按照双倍标准在分包工程款中扣除。
13、乙方不得让与施工无关人员进入施工现场及生活区,不得在生活区留宿家属及无
14、乙方不得擅自在现场、生活区开火做饭,擅自在宿舍接驳电线,否则一经发现,罚款200元/次至1000元/次,并没收炊具、灶具及大功率用电电器。
15、乙方作为承包人,负有保证安全、质量、进度、按时发放工资、比的拖欠工人工资、不得煽动其工人闹事的责任,若其工人闹事或消极怠工造成政府干涉、媒体介入、质量不符合要求,出现安全问题、进度拖延、拖欠工人工资等,由乙方负全责,由其承担法律责任。
16、以上单价和工作范围经双方签字确认后即生效,且不得以任何理由提出单价调整和其他一切补偿,乙方同意不得以工人为要挟反悔或聚众滋事,否则乙方同意按合同结算并无条件退场,因此硬气的一切纠纷造成的不良影响由其负法律全责,并接受合同的违约索赔。
十一、履约保证金
乙方在本合同签订后7日内应向甲方交纳 元履约保证金,如乙方不能全面履行本合同约定的义务,则总包方有权直接在应付工程款中扣划。该保证金工程竣工验收后一周内无息退还乙方。
十二、解决合同纠纷的方式
本合同履行过程中如发生纠纷,双方应友好协商解决,协商不成的,可采用以下第2种方式:
(1)向仲裁委员会提请仲裁,
(2)甲方所在地人民法院提起诉讼,
(3)向工地所在地的人民法院提起诉讼。
十三、其他其他事项
甲方提供的图纸及设计变更作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。 本合同未尽事宜,有双方协商签订补充协议。 本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效,完成约定的全部内容、结清工本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。 特别说明:签订合同时,乙方已熟读本合同条款,并已预测自供材料及人工费程价款、质保期满之日终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装合同和分包合同篇十七
总包方:____(以下简称甲方)
分包方:____(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府〔1984〕×号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目
一、工程名称:____
二、工程地点:____
三、工程编号:____施工许可证号:____营业执照号:____
四、分包工程范围及工程量(附预算书)
五、分包工程期限年月日开工、年月日竣工。
六、分包工程人工费用____元。
七、乙方投入工种及人数人。
第二条工程结算
按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人15元计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。
第三条工程质量 建筑安装分包合同
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,原则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第五条生活管理
一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤,甲方按定量提供。
二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。
第六条分包工程人工费单价
一、单位工程分包,每预算工日为元。实行单方平方人工费包干,每平方米元。
二、单项内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为元。达到合格的每预算工日为元。实行分项人工费包干每平米元。
三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为元。
四、清工每工日为元。
五、全日停工、待料,停水、停电,清工工日为元。 建筑安装分包合同
六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包)为元。
七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为元。
八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表)。
第七条材料供应管理
乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担,乙方在施工中应按垛(堆)使用材料,做到日战日清,活完料净,保持现场整洁。
第八条施工机具
一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。
二、手持操作工具,由乙方负责。
三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。
四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械一般配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。第九条现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。 建筑安装分包合同
三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条违约责任
一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金。
第十一条附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的,可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。
二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送备案。
三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。
四、双方商定的其他条款:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装合同和分包合同篇十八
甲方: 乙方:
地址: 地址:
邮编: 邮编:
电话: 电话:
法定代表人(委托代理人):
法定代表人(委托代理人):
开户行: 开户行:
帐户: 帐户:
甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:
第一条 工程名称 (指分包部分之间工程名称)
第二条 工程地点 。
第三条 工程范围 。
第四条 质量标准 可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。
第五条 承包人 (如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包人负责供应之材料,分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第六条 工程总价 本工程包价计人民币 元整。
第七条 工程包价 本工程包价计人民币 元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。
第八条 付款办法
第九条 工程期限 按本合同第三条的工程范围自 年 月 日开工至 年 月 日止全部完工。
第十条 中间开工 本工程范围内的 工程,自 年 月 日开工于 年 月 日完成交工。 第十一条 双方联系制度及协作办法 。
第十二条 关于工程保密办法 。
第十三条 违约责任 。
第十四条 特殊条款 。
第十五条 合同有效期限,本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。
第十六条 合同份数 本合同正式两份,双方各执一份,副本 份,总承包人收执 份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执 份。
第十七条 合同附件
总承包人: 负责人: 地址: 电话:
分 包 方: 负责人: 地址: 电话:
年 月 日订立
安装合同和分包合同篇十九
甲方: 乙方:
经甲乙双方共同协商,就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。
一、工程名称:赵家垭一级电站机电设备安装工程
二、工程地点: 慈利县朝阳乡金龙村(距县城50公里)
三、工程内容:完成现有需改造机电设备的拆除(含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。
四、工程价款及工程结算:
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计,该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期及进度:
1、根据甲乙双方商定,乙方在 20xx年 8月10日前进场施工,20xx年 10月 30 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。
2、在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长,乙方不能向甲方索赔任何费用,但工期可考虑顺延。
3、乙方必须满足甲方的总体安排,主机安装考虑分两阶段进行,保证一台机组开机发电运行。
六、付款方式:
1、工程预付款:在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后,甲方按合同总价的10%支付工程预付款。
2、工程进度款:按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付,余下5%质保金一年质保期满后支付。
3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税,建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。
七、双方责任:
甲方:
1、提供施工图纸技术资料,并组织乙方现场技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。
乙方:
1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方签订合同后,在7天内编制切实可行的施工组织设计(含施工进度计划),施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程,并承担相关费用。
5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测,确保所有设备检测合格后方能安装,做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。
6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。
7、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收:
1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。
5、乙方由于自身原因无法保证质量时,甲方随时有权收回本工程,乙方应无条件服从,并承担甲方一切损失责任。
九、安全管理:
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁:
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。
十一、其他:
1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
1)设计图纸及招投标文件的技术要求。
2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3)设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
十二、合同份数:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日