最新楼板漏水(14篇)
在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
楼板漏水篇一
甲 方：__________ 身份证号：
住址：
乙 方：__________ 身份证号：
住址：
经双方协商一致，现甲方与乙方就房屋漏水及房屋质量安全事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议和保证：
元。
处理后的墙面三个月内不得出现变色，开裂等现象。同时施工过程中应注意卫生防护，不得损坏乙方房内物件。
__元（大写_ _元整）。
如若再发生漏水事故，双方协商解决。
若在房屋使用期限内，甲方有意出售此套房屋，应提前通知乙方，并负责让新业主继续做出以上房屋质量保证的承诺。
甲方（签字）:
（签字）:
楼板漏水篇二
答辩人：xxx ，女，汉族， 身份证号：xxxx， 住址：xxxx组。
被答辩人：天津市xxx科技有限公司 地址：天津市xxxx
因答辩人与被答辩人财产损害赔偿纠纷一案，答辩人现就被答辩人的诉讼请求提出答辩如下：
1、原告主体资格问题。
本案受损房屋的业主是适格的当事人，被答辩人是否与此财产损害纠纷有利害关系，我方持有异议。
2、被告的主体不适格。
本案的实际侵权人应为涉诉房屋的实际占有、使用人即涉诉房屋的承租方,而非涉诉房屋业主。
被答辩人以常年不在本市居住的业主为被告，缺乏法律依据。
3、我们先假设本案财产损害存在，那么赔偿责任也应就各方在损害事件中的过错来合理分担。
而被答辩人将受损财物“长时间浸泡”或“长时间在潮湿的空气里”，没有合理有效的阻止损失的扩大，在此财产损害上存在故意或重大过失，应承担大部分的责任。
如今，答辩人已经积极了“采取真正有效地施工”等补救措施，及时停止侵害，排除了妨碍，并且修理、重作、更换了吊顶，恢复了屋顶的原状，并不像被答辩人所称未积极的履行以上义务。
那么在答辩人就此损害承担完毕大部分民事责任前提下，剩下的责任理应由被答辩人独自承担。
楼板漏水篇三
协 议 书
甲方：
乙方：
甲方办公楼顶层屋面需修补，同乙方就有关修补事项商议，达成一致，条款内容如下：
甲方：
甲方楼顶要修补防漏面积为：东面原已修补后剩下的两间（通道南半面）、通道走廊顶东端约间左右、东面及南面4间窗台面、半墙（东、南面）上平面、三楼的全部窗台、四楼平台及护栏围墙需要修补的裂缝； 商定用材料pvs橡胶16袋，每袋40斤，按15袋计费，1袋为上次修补免费用材料。材料要经过甲方验收才能施工，施工时间要经过甲方同意。工程结束后，水泥砖需铺还原，垃圾清理干净； 乙方一定要具备施工条件，施工时一定要根据有关的安全规定执行，保证在安全的情况下才能施工。如果乙方在施工时没有做到安全措施的，责任由乙方承担，与甲方无关； 材料款为元（元整）； 雨后如有漏水，再修补人工及材料均有乙方承担； 乙方承诺包修年； 乙方需提供2次维修费合计元的正式材料发票。乙方：二0年月日
楼板漏水篇四
原告：
性别：
身份：（房号）业主 居住地址：
电话：
被告：
性别：
身份：（房号）业主 居住地址：
电话：
诉讼请求：
元/天）；
事实和理由：
原告房产自xxx年x月起开始漏水，先后共有x处漏水点，经管理处检查认定是从被告家中漏入。（漏水情况描述）
以上有照片为证。
自xxx年x月起，原告多次联系被告要求修复，被告一直不予理睬。xxx年x月，被告在已知原告房子出现漏水的情况下，仍将
其房产出租，经xxx物业管理处（以下简称物业管理处，联系人：xxx电话：xxxxxxx）协调，被告许诺在xxx年x月会重修其房产。但自xxx年x月起至今，被告仍不维修，物业管理处多次协调无效。在这个过程中，原告和物业管理处都近百次联系被告，但是被告并无维修其房产之诚意，鉴于漏水日益严重，十分影响我们的正常生活，特向贵院提出诉讼。
依据《xxx物权法》第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十八条和《民法通则》第五条、第八十三条、第一百一十七条、第一百三十四条，要求被告于xxxx年x月x日前，聘请有资质的防治漏水公司彻底排除对原告房产的漏水妨害，赔偿原告维修天花板产生的费用，在原告维修天花板期间，要求被告按每日100元的标准支付原告另外租住房屋的费用。
有关法律条文：
《xxx物权法》
第三十五条 妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。
第三十六条 造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。
第三十七条 侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。
第三十八条 本章规定的物权保护方式，可以单独适用，也可以根据权利被侵害的情形合并适用。
《民法通则》
第五条 公民、法人的合法的民事权益受法律保护，任何组织和个人不得侵犯。
第八十三条 不动产的相邻各方，应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的精神，正确处理截水、排水、通行、通风、采光等方面的相邻关系。给相邻方造成妨碍或者损失的，应当停止侵害，排除妨碍，赔偿损失。
第一百一十七条 侵占国家的、集体的财产或者他人财产的，应当返还财产，不能返还财产的，应当折价赔偿。损坏国家的、集体的财产或者他人财产的，应当恢复原状或者折价赔偿。受害人因此遭受其他重大损失的，侵害人并应当赔偿损失。
第一百三十四条 承担民事责任的方式主要有：
以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。
原告向物业管理处申请调解，一直无法取得实质效果，被告无限期拖延，特向法院提出诉讼，请法院依法判决，满足原告的诉讼请求。
此致！
照片
房屋漏水的高发区主要为：（1）屋面部位；（2）外墙、外窗、阳台或露台、飘板、空调孔、透气孔等部位；（3）厨卫间；（4）地下室。管理不善，施工工序安排不合理，有防水要求的侧墙或底板上随意开洞，埋管......
房屋漏水维修申请尊敬的领导：培训中心自今年三月份降雨时，发现四处漏水点，情况比较严重，为了确保其他公共财产不被破坏，保持室内墙面整洁，准备近期将楼顶做一次防水，面积为24米×11......
关于对房屋地暖管漏水问题的补偿申请烟台三和房地产有限公司，烟台佳和物业有限公司：兹有烟台开发区三和星海花园3231号，业主赵盛，于2007年5月份购买，购买时地暖设施已安装完毕，并......
房屋漏水维修合同1、房屋漏水维修合同甲方：xxxxxx 乙方：xxxxxx 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就xx漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议： 一、费用及付款方式：......
楼板漏水篇五
篇一：房屋漏水赔偿协议书
*方：__________
乙方：__________
经双方协商一致，现__________（*方）与__________（乙方）就房屋漏水赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议：
一、乙方因*方房屋漏水造成如下损失：
双方就上述损失数额协商达成一致，共计元。
二、经双方签署协议后，*方一次*支付乙方__________赔偿费用合计**________元（大写____元整）。
三、上述费用支付给乙方后，由乙方自行安排处理，其安排处理的方式后果不再与*方有任何关系。
四、*方履行赔偿义务后，乙方保*就此事不再以任何形式和任何理由向*方提出其他任何赔偿费用要求。
五、*方履行赔偿义务后，此事处理即告终结。*乙双方之间不再有任何权利、义务。以后因这次赔偿的结果亦有乙方自行承担，*方对此不再承担任何责任。
六、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平、合理。
七、本协议内容*乙双方已经全文阅读并理解无误，*乙双方明白违反协议所涉及后果，*乙双方对此协议处理结果完全满意。
八、本协议为一次*终结处理协议，本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字、捺手印后生效，双方当事人各应以此为据，全面切实履行本协议，不得再以任何理由纠缠。
*方（签字）
楼板漏水篇六
甲方：
乙方：
经双方共同协商，现甲乙双方就20xx年5月15日至今因甲方房屋漏水造成乙方房顶渗水赔偿事宜，达成如下协议：
一、对于甲方房屋漏水造成乙方房顶的水印和渗水问题，经双方达成协议，由甲方一次性支付给乙方维修费壹仟元(未含乙方因处理此事而另外损失的误工费、交通费、通讯费以及维修后所需清洁费等费用)。
二、由于此次漏水原因甲方尚未查明，因此甲方必须在乙方监督下找专业人士查明漏水原因并彻底处理好，同时确保日后不再因为此问题发生同样的漏水问题，此事方可告终，否则因为此次隐患未处理而造成新的损失依然要进行赔偿。
三、甲方履行协议第一、二条赔偿义务，有关协议内第二条由甲方对房屋隐患进行鉴定和修缮后，由乙方监督并确认无误后，就此次漏水事件方可终结。(自愿退股协议书)
四、本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字后生效。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
见证人(签字)：
年月日
楼板漏水篇七
*方：__________
乙方：__________
经双方协商一致，现__________（*方）与__________（乙方）就赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议：
一、乙方房屋因年月至年月期间，*方所租房屋（小区栋单元号）地面防水效果不佳，造成乙方房屋客厅天花板小面积（约平方米）出现水渍，脱落现象，双方就上述损失数额协商达成一致，共计元。
二、经双方签署协议后，*方一次*支付乙方赔偿费用合计**________元（大写________元整）。
三、上述费用支付给乙方后，由乙方自行安排处理，其安排处理的方式后果不再与*方有任何关系。
四、*方履行赔偿义务后，乙方保*就此事不再以任何形式和任何理由向*方提出其他任何赔偿费用要求。
五、*方履行赔偿义务后，此事处理即告终结。*乙双方之间不再有任何权利、义务。以后因这次赔偿的结果亦有乙方自行承担，*方对此不再承担任何责任。
六、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平、合理。
七、本协议内容*乙双方已经全文阅读并理解无误，*乙双方明白违反协议所涉及后果，*乙双方对此协议处理结果完全满意。
八、本协议为一次*终结处理协议，本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字、捺手印后生效，双方当事人各应以此为据，全面切
楼板漏水篇八
*方：
乙方：
由于乙方漏水对*方的原有装修造成了破坏，*方的屋顶楼板及墙体也已经碱化。现*方与乙方就房屋漏水赔偿事宜进行协商，经双方协商一致，自愿达成如下协议：
一、*乙双方要互相尽力配合对方，以确保此次漏水事宜尽快尽好的解决。
二、乙方除将自已房屋的主次卫生间防水处理做好之外，主卧及书房之间的玄关处地面也要做防水处理以防止再次漏水渗水至*方此位?的玄关屋顶，并对已经碱化的楼板和墙体进行消碱和防碱处理以防止碱化情况更加严重（详见附图1）
三、*方因乙方漏水造成损失及整修方案（详见附表1）。双方就上述损失数额协商达成一致，共计元。
四、双方签署协议后，两个工作日内乙方一次*支付*方赔偿费用，合计**元（大写元整）。
五、*方在整修前先对漏水所涉及的楼板和墙体进行鉴定，如发现质量或其它影响房屋日后使用的问题，*方会根据相关法律法规或双方协商，再向乙方追讨因此造成的实际损失（此损失并不包括在上述赔偿损失中）。如未出现上述问题，就此次漏水事宜*方保*不再以任何形式和任何理由向乙方提出其他任何赔偿要求。
六、乙方将上述赔偿费用支付给*方后，由*方自行安排处理。
七、此次协商处理结果只针对此次的漏水相关事宜，日后若再次出现漏水或渗水的情况，则乙方必须再次承担全部责任，并进行相应赔偿。
八、本协议为双方协商之结
楼板漏水篇九
*方：xx*业有限公司
乙方：
因*方公司楼顶在使用期间出现渗水问题，乙方负责对*方的房屋屋顶渗水及隔热以及外墙壁剥落进行维修，经双方协商，协议如下：
1、维修时间：年月日起到年月日止
2、维修地点：
3、负责维修单位：
4、维修方案须*方确认，并且乙方应在维修之前征得*方同意。
5、维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，*方必定期须派人到现场予以质量监督和协助部分工作。在施工方施工期间，施工方有责任对施工时的人员安全负责。
6、房屋维修期的注意事项：*方有义务协助乙方做好各项施工前的准备，（如垃圾材料的堆放）。
7、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方事先约定（以解决漏水为主）或者以相关行业标准为验收标准。
8、在维修期间所产生的水电费用都由*方负责予以负担。
9、根据双方的协商，本次维修采取乙方包工包料的方式实施。
10、本工程维修发生的费用共计**153000元（大写十五万叁千元整），关于费用的支付：无论采取以上任何一种合作方式，*方应在乙方进场之后付本次维修费用的50%，在维修结束后付45%，余下5%保修期满后*方在行支付。
11、本房屋漏水维修合同一式两份，双方各持一份。
12、关于保修：保修期60天，自维修结束之日起算，保修期内发生问题时乙方应
楼板漏水篇十
甲方：
乙方：
(以下简称甲方)和 以下简称乙方就甲方的房屋所出现的渗水问题及隔热制作达成如下维修协议协议:因甲方宿舍楼在使用期间出现渗水问题，乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水及隔热以及外墙壁剥落进行维修经双方协商，协议如下:
1. 维修时间： xx 年 7 月 日起到 年月 日止.
2. 维修地点：
3. 负责维修单位：
4. 维修方案须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意.
5. 维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督和协助部分工作. . 家居用品的保管和损坏灭失的赔偿:在维修之前，甲方和乙方对于甲方家里面的大件物品(家具和家电)进行清点并签字确认，基于维修期间，甲方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间，施工方有责任对于施工时的人员安全负责，同时在施工时避免对于甲方的家具和家电造成不必要的损坏(另对于甲方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害).在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失，乙方必须按照原价进行赔偿。
8. 房屋维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备包括协助邻居之间及小区里面的其他事情如垃圾材料的堆放. 9. 维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定以解决漏水为主或者以相关行业标准为验收标准.
10. 在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督施工方予以负担。
11.如此次维修没有达到预期的修复效果，再次出现渗水，则乙方必须承担再次维修的责任，不能因超过房屋保质期而拒绝维修再次发生的维修费用由乙方全部负责. 12.根据双方的协商，本次维修双方采取以下第 种方式
进行: 1) 甲方负责全部材料乙方负责施工对于因为甲方购买的材料质量而引发的质量问题乙方不负责因此而产生的`二次翻工费用和工期的延误由甲方负责:由于乙方施工工艺错误或者其他的乙方的原因而发生的质量问题则乙方负责全部材料的费用甲方不再另外付费用给乙方且工期不得延长 2甲方负责主要材料乙方负责部分材料乙方负责施工其他的由双方协商 3)乙方负责全部的材料乙方负责施工对于因此出现的问题乙方负全部责任.
13 . 本 工 程 维 修 发 生 的 费 用 共 计 人 民 币元大写 关于费用的支付:无论采取以上任何一种合作方式甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的 50在维修结束后付 45余下的 5待保修期满后甲方在行支付.
14. 本协议一式两份双方各持一份. 15.关于保修:保修期 60 天自维修结束之日起算保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看并采取其他相关措施 16. 其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲 方公章 经办人(签名)
乙方：年 月. 日
楼板漏水篇十一
尊敬的上级领导：
我叫刘章平，是澧县澧阳镇黄桥社区一组村民，现有住房，已建二十年。由于以前经济条件差，一直未能修缮。经风吹雨打，日晒夜露，已成危房。我家现有人口五人，挤在窄小的空间，儿女渐渐长大。我的亲戚见我困难，极力支援我改建下房屋。要我从长远着想，考虑到儿女长大成家立业后，都各自需要居住场所，还有自己两老老了以后，有个安身之所。 特向上级领导申请，修建一栋三间三层房屋，和我弟共一个楼梯三米，望领导实地考查批准。 此致
尊敬的上级领导：
我叫刘章平，是澧县澧阳镇黄桥社区一组村民，现有住房，已建二十年。由于以前经济条件差，一直未能修缮。经风吹雨打，日晒夜露，已成危房。我家现有人口五人，挤在窄小的空间，儿女渐渐长大。我的亲戚见我困难，极力支援我改建下房屋。要我从长远着想，考虑到儿女长大成家立业后，都各自需要居住场所，还有自己两老老了以后，有个安身之所。 特向上级领导申请，修建一栋三间三层房屋，和我弟共一个楼梯三米，望领导实地考查批准。 此致
申请人：刘章平
二〇xx年四月二十七日
尊敬的上级领导：
我叫刘章华，是澧县澧阳镇黄桥社区一组村民，现有住房，已建二十年。由于以前经济条件差，一直未能修缮。经风吹雨打，日晒夜露，已成危房。我家现有人口五人，三代人都挤在窄小的空间，儿女渐渐长大，七十岁的老母亲还在跟我们一起受苦受累。亲友见我困难，极力支援我改建下现有房屋。要我从长远着想，考虑到儿女长大成家立业后，都各自需要居住场所，还有自己两老老了以后，有个安身之所。
特向上级领导申请，修建一栋三间三层房屋，和我哥共一个楼梯三米，望领导实地考查批准。
申请人：刘章华
二〇xx年四月一日
县城建局：
我叫王秀琴，家庭住址永登县城关镇独立街5号，现有土木结构住房单间9间，修建于70年代生产队期间距今已有40多年，现因年久失修已成危房，遇大雨大风天气危险系数成倍增大，居住者生命安全没有保障。为消除住房安全隐患，改善居住环境，现特向贵局申请对已有的房屋进行原址翻修，请局领导核实审查，批准为盼。
楼板漏水篇十二
* 方：__________
乙 方：__________
经双方协商一致，现__________（*方）与__________（乙方）就房屋漏水赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议：
一、*方__________愿一次*赔偿乙方__________木地板砖损失______cm2,折合**__________元。（其中_____cm2的木地板砖为日后如有翘起做替换品备用）。
二、对于墙体漏水造成的水印问题，经双方达成协议，由*方__________出钱乙方__________找人从新粉刷，费用共计**__________元。（其中因粉刷墙体给乙方带来不便，*方愿意补偿乙方误工费__________元，包含在其粉刷费用内）。
三、经双方签署协议后，*方__________按照协议上（一、二）项条款一次*支付乙方__________赔偿费用合计**________元。
（大写）____________________________元整。
四、上述费用支付给乙方后，由乙方________
楼板漏水篇十三
尊敬的上级领导：
我叫刘章平，是澧县澧阳镇黄桥社区一组村民，现有住房，已建二十年。由于以前经济条件差，一直未能修缮。经风吹雨打，日晒夜露，已成危房。我家现有人口五人，挤在窄小的空间，儿女渐渐长大。我的亲戚见我困难，极力支援我改建下房屋。要我从长远着想，考虑到儿女长大成家立业后，都各自需要居住场所，还有自己两老老了以后，有个安身之所。 特向上级领导申请，修建一栋三间三层房屋，和我弟共一个楼梯三米，望领导实地考查批准。 此致
对于开发商野蛮拆迁我们房屋的违法行为, 我们已多次信访申诉, 要求依法处理,现因对答复意见不服, 特向贵市复核科提请复核如下:
一、该商业性房产开发系违规数次分拆土地而申批，(详见批文数张)按国土部五种违规用地方式为：一、利用“以租代征”“农村集体土地流转”等方式，擅自将农用地转为建设用地;二、不按程序修改土地利用总体规划，违规调整和占用基本农田;三、有些地方以农村建设为名，将腾出的土地置换为城市建设用地;四、政府利用农民宅基地，与开发商联合进行房地产开发;五、有些地方政府违规分拆批地、越权批地，默许或支持违法用地，甚至成为违规用地的主体。国土部重申：农村集体建设用地不得搞商品房建设，目前农村集体建设用地流转正在一些地方试点，但仅限于城镇建设用地外的非公益用地，主要是发展企业，不得搞商品房建设。征用耕地(包括园地、水塘等)3亩以下、非耕地10亩以下，由县级土管部门审查县级人民政府批准。而该地块约占地亩(实际丈量还有余地)到出卖时土地面积为16566平方米只折合亩，耕地申批仅只为公顷(折合亩)。分次违规批地应属违法，分几次批准用地与实际用地田亩数量了不符，属于违规批地.
二、拆迁不办拆迁手续属非法拆迁：由于是违规申批土地，许可证难办，在2019年8月份，开发商苗阿土急于建造公寓商品房，在未办拆迁许可证的情况下，凭借财大气粗迫不及待地实施拆迁。如属强制拆迁必须具备的条件：1、行政强制拆迁裁决书2、司法强制拆迁执行书，两者必居其一，并应当就拆迁房屋的有关事项，向公证机关办理证据保全，)(拆迁必须领取拆迁许可证)由于无证拆迁因此程序违法申请领取房屋拆迁许可证的，应当向房屋所在地的市、县人民政府房屋拆迁管理部门提交下列资料： (一) 建设项目批准文件; (二) 建设用地规划许可证; (三) 国有土地使用权批准文件; (四) 拆迁计划和拆迁方案; (五) 办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明。市、县人民政府房屋拆迁管理部门应当自收到申请之日起30日内，对申请事项进行审查;经审查，对符合条件的，颁发房屋拆迁许可证。而开发商不肯出示有关证据，违法拆迁。
土地规划局：
我叫，是xx乡xx村组农民。由于下列几个原因，我申请新建住房。
一、我现住的房屋，还是19xx年建的简陋木制瓦房，至今己近**年，虽经过多次整修，但破损处仍然较多，修修补补既难解决漏雨漏风问题，也影响房屋外观。因而建新房非常有必要。
二、我现居住的房屋一共5间，多平方米，要住**人，还要堆放粮食等，显得十分拥挤。特别是我大儿子后年要娶媳妇，女方家要求必须有新房才肯嫁过来。为了改善现有的住房状况，为了我大儿子能顺利成家，我也必须建新房。
三、这些年来，党的政策越来越好，我们农民的收入也一年比一年增加。我通过二十多年的辛勤劳动，不断积攒，已基本上攒够了建新房(建成砖混水泥房)的费用。只要上级一批准，我就能马上动工。
四、我建房的方案是：拆除现有的住房，主要在老地基建新房，另外占用我现住房背后的自留地**平方米。所建房屋为一楼一底，约**平方米。
特此申请，敬请审核批准。
附：l、现住房照片;2、生产小组的证明。
敬礼!
申请人：
*年**月**日
各级政府、领导：
我叫刘，系炎陵县鹿原镇洣西村下龙口组农民。由于下列原因，我申请新建住房。
1、我现住的房屋，仍是70年代父母所建的简陋瓦房，至今己近30多年，虽经过多次整修，但破损处仍然较多，修修补补既难解决漏雨漏风问题，也影响房屋外观。且有两兄弟，居住紧张困难。
申请人：姓名，基本情况
请求依法对刘××根据与申请人签订的《建设施工合同》所承建的位于××市华联路的房屋工程质量是否合格进行鉴定。
刘××诉申请人建设工程施工合同纠纷一案，因刘××在为申请人修建房屋时偷工减料，用的水泥含量、钢筋粗细及密度均严重不符合国家标准及设计要求，致使房屋开裂，楼面下陷，工程质量存在重大的问题，根本不能居住。由于该工程并未进行竣工合格验收，需要对该房屋的质量是否合格进行鉴定，鉴于是否对房屋的质量进行鉴定直接影响到本案审理判决结果，为了能准确查明案件事实，确保判决的合法性、公正性，申请人特请求人民法院委托相关部门对上述请求鉴定事项作出公正合法的鉴定。
××州中级人民法院
申请人：
申请日期：20××年×月×××日
被申请人：北京市民政局住宅合作社
法定代表人：李
住所地：北京市朝阳区中纺街28号，在大兴区团河农场首座御园仍有办公室。
l、有下列情况之一的,权利人应自土地变更实发之日起30天内到土地所在县土地管理局申请办理土地变更手续,属土地转让,需由土地转让方和受让方同时申请:
(1)、权利人变更名称、地址;
(2)、变更土地用途
(3)、变更土地权属性质
(4)、土地使用权转让,包括以土地作价入股,以土地联营合作、赠与、继承和企业被收购、兼并而使土地使用权发生转移。
2、申请办理变更登记手续,应提交下列材料:
(1)、《土地变更登记申请书》
(2)、原土地证
(3)、个人应提供身份证明或护照,机关、企事业单位的应提供营业执照、法定代表人证明及身份证明,委托他人办理的,还应提供委托书、委托人身份证明等。
(4)、企业单位变更名称、地址,需出具工商行政主管部门的批准文件;机关、事业单位名称变更,需提供上级主管部门的有关批准文件,个人变更姓名的需户口所在地xxx门出具证明。
(5)、属变更土地用途、变更土地权属性质的,需出具市、县以上人民政府或土地管理局的批准文件。
(6)、土地使用权转让的,应提交经土地管理部门确认的土地资产评估报告和土地转让合同。
(7)、因企业改制处置土地,以土地联营合作,以土地作价入股的,需提交主管部门的批准文件和土地使用权处置文件或联营合同等有关材料。
(8)、继承和赠与土地的,须提交经公证机关公证的证明材料。
(9)、税务机关出具的完税证明。
l、受理人审核权利人所提交的证件材料是否真实、齐备,不齐全或不符合规定的,不予受理,并说明理由,需补交材料,受理人员应一次性向申请人说明清楚应补交的材料和补交期限;材料齐全又符合规定的,予以受理。
尊敬的穆棱市教育局领导：
我校是一所公立全日制的事业单位，现有在校生47人，教师10人。19xx年建起了一栋800余平方米的校舍，现有14间教室（包括：教室、微机室、实验室、活动室等）19xx年迁入。由于各种客观原因，校舍的部分内部结构老化严重，包括：房盖红瓦老化、漏雨，门窗老化严重变形，室内明火取暖，炉子、火墙、烟囱均有裂痕。所有这些对师生的生命财产安全造成严重威胁。目前学校资金短缺无力更新和维修。现特向教育局领导申请援助。
维修火墙、烟囱、炉子、粉刷墙壁
万元
项目分列如下：
（一） 维修火墙：
1. 墙体砖：600块/个×10个=6000块×元=元；
2. 沙子：15方×元/方=元；
3. 白灰：2吨×元=元；
4. 水泥：1吨×元=元；
5. 掏灰铁砖：40块×元=元；
6. 人工费：（拆＋砌）元×10个=元 本项合计：万元
（二） 维修烟囟：（抹水泥 人工＋料）
本项合计：元/个×10个=元；
（三） 更换炉子内部：（换盖、人工＋料）
本项合计：元/个×10个=元；
（四） 粉刷墙壁：总面积800平方米，人工＋料元/平方米。
本项合计：元×800平方米=元
20xx年x月x日
建设单位：_______________(盖章)
法人代表：_______________
委托代理人：_____________
单位地址：_______________
填表日期：_______________
________市城市规划管理局
拆迁范围：_区_路(街)码_号
建设项目名称：__________________
投资金额_万元
类别：________文号：____________
部门：________时间：____________
建设项目批准文件________________
国有土地使用权批件______________
批准拆迁红线____________________
代办拆迁机构名称：______________
拆迁天数：_______天
房屋勘估机构名称：______________
资格等级：_______________
监控资金存款：___________
银行账号：___________拟拆除房屋情况：___________
产别：_________
户数：_________
建筑面积：_______(扩)
占地面积：_______(扩)
直管产住宅：非住宅
自管产：___________住宅
住宅：____________
私房：______________
住宅：______________
非住宅：____________
住宅合计：__________
非住宅合计：________
总计：______________
安置计划：____________________
方式：____________户数：__________
建面：____________时间：__________
地点货币：_______________
就近现房：_______________
易地现房：_______________
期房：___________________
楼板漏水篇十四
的渗水点进行维修，排除对原告生活的妨碍
楼上漏水 起诉状
原 告：姓名、性别、民族、职业
住址：
电话：
委托代理人：姓名、性别、民族、职业
被 告：姓名、性别、民族、职业
住址：
电话：
案 由：
诉讼请求：
事实与理由：
原、被告系相邻关系。原告居住在二楼，被告居住在三楼。2009年1月26日，原告发现卫生间扣板有滴水声，并有水滴滴落。1月27日，原告联系物业人员，打开扣板后，发现楼上下水管与楼板衔接处有水渗漏。物业人员查看后认为是楼上卫生间漏水。被告在看过漏水后表示，由于是农历新年期间，维修不便，正月初八（2009年2月2 日）后进行维修，原告同意。2009年2月2日原告打电话给被告，协商修理事宜，被告表示还没有过农历十五，需要等到十五（2009年2月9日）以后进行修理，本着努力建立和谐邻里关系，温和解决邻里矛盾的态度，原告同意被告正月十五以后修理的意见。在正月十五过后，2009年2月14日，原告与被告进行第三次协商，被告拒绝修理其卫生间，并声称如果修理卫生间，所有费用都由原告承担，原告与被告协商未果。之后请小区欣尔物业做调解，被告先是承诺修理，而后几次拖延修理时间，最后以以没有时间修理和影响居住为由拒绝修理，物业几次调解均无效。现在，漏水越来越严重，卫生间靠近主卧室的墙面瓷砖浸水，卫生间楼板上几处渗水，吊柜内也出现渗水。被告上述行为严重影响了原告工作和生活，对原告的房屋造成损害。《xxx民法通则》的第八十三条明确规定：xxx不动产的相邻备方，应当按照有利于生产、方便生活、团结互助、公平合理的精神，正确处理截水、排水、通行、通风、采光等方面的相邻关系。给相邻方造成妨碍或者损失的，应当停止侵害，排除妨碍，赔偿损失。xxx故此，特诉至人民法院， 要求被告停止侵害，排除妨碍，赔偿损失并承担本案诉讼费、鉴定费。
证明上述事实的证据材料有: 1.小区物业出示的 年 月 日的房屋证明（漏水证明和调解证明） 。 2.原告提供房屋受损害面积的图片。
某某人民法院
具状人：
年 月 日
