最新案件办理延期批复格式 延期申请批复处理(十一篇)
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
案件办理延期批复格式 延期申请批复处理篇一
致：深圳市工程建设监理有限公司（项目监理机构）
根据施工合同条款 条 的规定，由于5月11日大暴雨影响的 原因，我方申请工期延期，请予以批准。
附件：
1、工期延期的依据及工程结算 附20xx年5月份盐田区日雨量
我司承建的###工程，5月份正处于是主体结构施工阶段，5月11日降雨量达到100毫米，属于大暴雨程度。影响了工程的正常施工，全天处于停工状态。雨后对安全设施造成较大损坏，为了达到施工现场的复工要求，组织人力利用2天时间进行整改恢复。按合同条款第6条要求，申请工期延期3天。
请予批准！
项目经理部（项目章） 项目负责人：
日 期： 20xx 年5月31日
案件办理延期批复格式 延期申请批复处理篇二
申请人：，男，汉族，xx岁，电话：
申请事项：
请求贵院延期开庭审理王××诉申请人离婚纠纷一案。
事实和理由：
20xx年10月26日下午4时，申请人收到了贵院受理的王××诉申请人离婚纠纷一案的《应诉通知书》、《诉讼权利、义务通知书》、《举证通知书》和11月8日开庭的《传票》。不巧的是，申请人所在单位每周星期四上午召开研究室主任会议，而11月8日正好是星期四，另申请人由于不愿意与王××离婚以及正承担所在单位编书等繁重的任务，因此出庭应诉需要一定的准备时间，按照法律规定，希望贵院给予申请人至少30天的举证时间，故有如上所请。
xx区人民法院
申请人：
案件办理延期批复格式 延期申请批复处理篇三
申请人：_____，身份证号：_________，住所地：_____________。
请求事项：
请求贵院延期开庭审理“_____诉_____民间借款纠纷一案”，案号（___）____民（商）初字第（___）号。
事实与理由：
_____诉_____东民间借款纠纷一案，贵院业已受理，并定于20____年____月____日开庭审理。因申请人____月____日向银行申请调取相关的借款及还款银行卡往来记录明细，银行答复在____月____日之前无法提供，需在受理后一周内提供，此证据第本案的`重要证据，事关本案事实的查明。现申请人依据《民事诉讼法》第132条之规定，特请求贵院推延审理该案日期。
此致
_____市_____区人民法院
申请人：__________
____年____月____日
案件办理延期批复格式 延期申请批复处理篇四
申请人：贾_______，男，______岁，______族，______省______市人，私营企业业主，现住______市______区______路______号。
请求事项：
对于申请人与______对外经济贸易公司__________购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请，并已被受理。现因申请人无法按期出庭，请求你会延期审理。
事实和理由：
申请人与___对外经济贸易公司间______购销纠纷，你会定于______年______月______日上午开庭审理。申请人于______年______月______日至______月______日在___省___市考察，原定于______月______日返回。
因______省______市至______省______市的部分铁路塌陷，火车无法正常运行，使申请人无法按时返回______市参加开庭，为保障申请人出庭参加仲裁活动，行使权利，特向你会申请推迟本案开庭审理时间。
此致______市仲裁委员会
签名：__________
日期：____年__月__日
案件办理延期批复格式 延期申请批复处理篇五
申请人：_____，男，汉族，_____岁，电话：__________.
申请请求：
请求依法延期开庭审理申请人劳动争议纠纷一案。
事实和理由：
申请人与河南_____有限公司________分公司劳动争议纠纷一案，已经贵院受理，并定于20______年_____月_____日下午____时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼，不能准时参加本案的庭审，故特依《民诉法》第132条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。
_____区劳动争议仲裁委员会
申请人：__________
特别授权代理人：__________
申请日期：____年____月____日
案件办理延期批复格式 延期申请批复处理篇六
致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部
北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部
由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天(开工日期20__年4月5日，竣工日期20__年6月3日)，因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20__年10月20日，望批准!
申请人：
20__年5月25日
案件办理延期批复格式 延期申请批复处理篇七
尊敬的领导:
本人已近临产(预产期)，属计划内合法生育，并属晚婚、晚育。按照国家计划生育的相关政策规定:晚婚、晚育者可休产假143天(产假98天，晚育假30天，剖腹产15天)，特请求休产假 (从201x年2月15日—201x年7月7日)。恳请领导根据相关产假规定予以审批。
本人休产假期间(201x年2月至201x年7月7日)工资自愿去社保经办机构领取生育津贴，根据《企业职工生育保险试行办法》的规定，女职工产假期间的生育津贴按照本企业上年度职工月平均工资计发，由生育保险基金支付。如果用人单位依法为职工缴纳了生育保险，生育津贴由社保基金支付，用人单位无须另行支付 。
关于社保，公司为本人缴纳的一部分，待产假期满，差额部分愿把此金额归还到公司。
此致!
敬礼！
申请人:
申请时间:201x年1月24日
案件办理延期批复格式 延期申请批复处理篇八
申请人：xxx
xxx，女，l968年5月10日生，汉族，xx省xx县xx乡xx村人，农民。
法定代理人：贾xx，男，l940年6月1日生，汉族，xx省xx县xx乡xx村人，xx县中学教师。与申请人贾x英的关系为父女关系。
申请人贾x英对xx县人民法院x年x月x日(xx)x字第x号尉xx诉贾x英离婚一案提出延期审理申请。
请求事项：请求xx县人民法院对尉xx诉贾x英离婚一案延期审理。
事实与理由：你院通知xx年9月1日开庭审理尉xx诉贾xx离婚一案。因贾x英10天前患精神分裂症，现送省精神病院治疗，病情未明显好转。虽有法定代理人，但离婚案件需要当事人直接陈述自己意见。因而，请求人民法院延期审理，待贾x英病愈之后再恢复诉讼。
xxx人民法院
申请人：xxx
法定代理人：xxx(签名)
律师事务所律师xxx代书
xx年8月29日
案件办理延期批复格式 延期申请批复处理篇九
北京市公安局出入境管理总队：
我公司名为北*公司，成立于*年**月**日，经营地址为：。我公司主营业务是：。公司注册资金为万美元，投资总额为 万美元。
我公司营销企划部聘用的商务考察人员，基本情况如下：
姓名：
性别：*
国籍：
出生日期：
护照号：
因公司业务需求，特向贵司申请先生/小姐的签证延期事宜。申请签证类型为f签证，延期期限为三个月，由20xx年**月**日到20xx年**月**日，三个月一次往返。其本人保证在华期间遵守中国法律，绝不发生违法行为。 望协助为盼!
*公司
20xx年**月**日
案件办理延期批复格式 延期申请批复处理篇十
申请人：
请求事项：
事实和理由：
__________人民法院
申请人：
年 月 日
书写要求：
1、申请人基本情况：申请人是公民的.，写明其身份基本事项;申请人是法人或其他组织的，写明其全称、地址、法定代表人姓名和职务。
2、请求事项：简要明确地写明申请人对何案件因何种原因提出延期审理申请。
3、事实和理由：着重阐述申请人提出延期审理的原因，根据其具有的应当推迟开庭审理的具体情形，说明其申请延期审理的必要性。基于所述事实和理由，依据法律有关规定，向人民法院提出延期审理的申请。
4、致送人民法院名称。
5、申请人签名，申请人如果是法人或其他组织的，还应加盖单位公章，并有其法定代表人签名。
6、申请日期。
7、附项：附上可以证明申请人具有法律规定特殊情形并应该延期审理的证据材料。
案件办理延期批复格式 延期申请批复处理篇十一
我司承建的工程合同注明于20xx年6月1日为开工时间，但因本工程报建的相关手续未能及时完善。我司于20xx年6月12日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成无法施工，而根据我司的总体施工进度计划，如存在的问题能全部解决，我司能保证能在合同条款的90天内完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
1、按合同要求，20xx年6月1日为开工时间，由于建设单位未能及时完善报建相关手续，我司于7月12日收到监理部的开工通知才能正式进场，故现场的实际开工日期为20xx年7月12日。
2、因施工期间正是汛期，台风及雨水天气较多，导致围堤上无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，同时接监理工程师通知，机械台班断续停工，台风期间暂停施工，延误较多工期。
3、因施工期间水泥抽检不合格导致已施工部分必须全部拆除。并要将原材料重新送检设计配合比。
由于以上问题造成工期严重延误，我司必须要等新的材料检测及砼配合比的合格报吿出来后才能继续组织施工，对本工程的施工进度造成重大的影响，并大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有关条款，我司恳请业主根据施工现场的实际情况，将合同竣工工期由20xx年 8 月 31 日顺延至20xx年11月30日。
工程有限公司
二○xx年九月十三日
