光伏工程劳务承包合同免费版7篇
甲、乙双方充分协商,依据相关法规,以互利互惠、发展业务为原则签订合同。该合同明确经营范围与协作方式,为双方合作提供规范。双方共同努力,严格履行合同,实现共赢,推动业务良好发展,在市场竞争中携手共进。下面是小编给大家分享的一些有关于光伏工程劳务承包合同的内容,希望能对大家有所帮助。
光伏工程劳务承包合同 1
发包单位(甲方):____________
承包单位(乙方):____________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方友好协商,同意签订本合同,以共同遵守执行。
第一条:工程概况
1、工程名称:____________
2、工程地点:____________
3、工程价款:本工程为光伏发电安装施工(含支架安装、组件安装、电气安装),甲方按每瓦0.2元(不含税),承包给乙方施工,共计400KW,工程款总计:____________元(人民币大写:____________元)。
4、工程款支付和结算:合同签订工人进场后,支付5000元生活费,施工完成后支付到总工程款的100%。
5、施工完成7天内,甲方组织相关人员验收,超出7天,视为验收合格。
第二条:施工工期
1、工程期限:有效工期7天,在履约过程中,如因变更设计,不可抗拒(台风、连续暴雨(雪)天、停电)的因素,经业主确认后延长工期。
2、因甲方原因(物料不到位等)造成的工期延误,施工工期相应顺延,同时,甲方需支付乙方误工费用。
第三条:工程质量及适用的标准、规范
1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员,保证工程的施工质量和工程进度。
2、乙方需按设计图纸施工,在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。
3、乙方必须按建筑规范施工,接受甲方监督检查,确保工程质量,如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。
第四条:甲方责任
1、负责向乙方提供一份总包合同(合同价款等机密部分可以遮盖)。
2、负责施工现场杂物、障碍物的清除,保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。
3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料,做好技术交底工作,协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。
4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系,确保工程得以顺利进行。
5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督,对不规范的施工操作有权下令停工整顿,及时办理验收、签证和工程款的`结算拨付。
第五条:乙方责任
1、负责组织施工人员进场施工,保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题,由乙方全权负责。
2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。
3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工,教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定,做到安全施工、文明施工。
4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场,确保正常施工。
第六条:其他事项
本合同未进事宜,双方可根据具体情况进行协商,双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。
甲方和乙方因本合同发生的争议,应友好协商解决,协商不成的,向当地人民法院起诉。
本合同正本两份,双方各执一份。本合同自签字之日起生效。
甲方(签章):____________乙方(签章):____________
负责人:____________负责人:____________
联系电话:____________联系电话:____________
光伏工程劳务承包合同 2
发包单位:____________项目部(以下简称甲方)
承包单位:____________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于双方就模板单项工程劳务承包协商达成一致,订定本合同。
一、工程情况:
工程名称:____________
工程地点:____________
工程内容:本工程为结构______层,建筑面积为______平方米。
二、承包方式及范围:
本工程包工不包料(包下列辅材),并按照要求自备工具。
辅材:包括铁钉、铁丝、马钉、蝴蝶扣、螺杆、螺帽、步步紧、抱箍、扫把、灰桶、模板贴(嵌)缝及补洞材料、安全帽、安全带、手套、雨衣、雨靴等劳保用品。自备工具:包括电锯、电钻、钻花、撬棍、切割机等配电缆线、开关、插座的手持电动工具及其它必备的木工工具。所分包的模板单项工程包括整栋房屋的所有模板工程的制作(含改模)、安装、拆除、清洗、刷隔离剂、材料归堆、分中标高、预埋柱拉筋及搭设模板支撑架等。
三、承包单价、结算付款方式:
(一)本工程承包单价,模板工程按面积计算,单价为____________元/㎡。此价格包含劳保费、差旅费、夜餐费、加班费、住宿费、社保费、节假日双休日工资及完成生产任务所必须加班的加班费等。鉴于此工程地下室模板材料需从里面要从里面搬出,因此地下室按展开面积____________元/m2计算;通丝螺杆、螺帽、蝴蝶扣等一律按建筑面积____________元/m2计算。
(二)付款方式:每月预支一次,按当月实际完成工程量付款______%,单项工程全部完成后,办好结算手续后,余款在一个月内一次性付清。工资预支由项目部来控制。凡超支部分由项目经理负责。
(三)每月发放工资前,乙方必须提供在岗人员花名册一份,以便在甲方监督下,乙方将甲方结算的工资按时如实支付给班组员工,不得任意卡扣,更不能卷走,否则甲方有权直接向乙方员工支付工资,因此造成的矛盾和损失甲方概不负责。
四、质量标准:
(一)乙方必须严格按照国家现行的《建筑工程安装工程施工及验收规范》和公司模板工程质量要求来施工,所有工序合格率达到90%(评定时以公司质安部每月的实测检查记录为准)。凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时,甲方有权指令相关班组协助其返工,返工费用由乙方承担并对乙方罚款元/次。以确保工程质量达到优良,创出东建品牌。
(二)在施工中,出现走模、胀模等现象,凡动用石工凿除梁板砼所发生的人工工资,一律由乙方负责。并处罚款元/次。如造成较大质量事故除追究乙方责任外,另按损失程度给予赔偿。
(三)严格执行质量“三检”制度,每道工序完成后,乙方首先进行自检、互检、交接检并做好记录,合格后方可要求甲方质检员进行验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收,罚款____________元/次。
(四)甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见,乙方必须及时整改,对拒不执行整改意见或整改不及时、整改后仍达不到质量要求的,罚款元/次。
(五)对乙方施工过程中质量达不到规范要求,乙方不得以任何理由推卸责任。中途对因人员不能保证质量、进度要求经书面通知后7天内仍不能达标则视为恶意怠工,甲方可处以乙方承包总价最高5%的处罚直至要求乙方退场,对所已完成工程量待退场后才能进行结算。
(六)模板单价中,按展开面积抽出元作为质量奖金,没有达到东建品牌的结帐时奖金不给,达到公司标准,元质量奖金照给。
五、工期:
(一)乙方必须按照甲方规定的工程进度、时间完成生产任务(规定工期天)。按甲方制定的进度计划,每提前一天奖励____________元,每延期一天罚款元。
(二)下列情况经甲方项目经理确认后工期相应顺延。
1、重大设计变更、方案调整;
2、非正常停水、停电8小时以上;
3、因甲方原因引起的停工8小时以上;
4、不可抗拒的自然灾害。
六、安全施工与文明生产:
(一)乙方施工人员进入甲方施工现场后,每个施工人员必须与项目部签订安全文明生产合同书,造册登记,交项目部保管。
(二)乙方负责人必须每天抓好班组的`安全工作,必须每天开好班前安全教育会并有记录可查。严格遵守国家和地方颁布的安全操作规程,认真执行公司、项目部关于施工过程的安全技术交底,正确使用安全帽、安全带、安全网等安全器材。
(三)乙方组织进场的施工人员必须身体健康,并做好新进工人安全教育。在施工现场,首先要有安全第一的思想,在施工现场发现有不安全隐患,包括电路电线,架子架板,首先停止施工,立即通知项目经理,由项目经理处理后再行施工。
(四)乙方施工人员在施工现场使用机械操作时,要派专人操作,特别是手提式切割机,只限锯竹胶板,任何人不得用来锯木方、木板、木条,违者罚乙方元/人次,凡违反安全操作规程及野蛮施工所发生的安全事故,由乙方负全部责任。
(五)乙方在施工过程中,必须搞好现场文明生产,所有模板材料要分类堆码好,每次模板拆除后,要认真清洗干净,并刷好隔离剂,否则扣除模板清洗费用,如项目部另派人码堆,计每个工日元,从结帐中扣除。
(六)工完场清,如拆下的模板、木方上的钉子造成人员受伤,其医疗的一切费用及损失由乙方负责。
(七)乙方必须遵守安全操作规程,加强自我保护意识,杜绝死亡和重伤事故,如施工中,乙方违反安全操作规程发生的一切安全事故及引起的经济损失均由乙方负全部责任。(乙方施工人员,凡发生安全事故的费用,每次在3000元以内由乙方全额支付,3000元以上至元以内乙方负责30%)整个施工过程中乙方没有发生安全事故,项目另奖给乙方____________元。
七、原材料爱惜与节约:
(一)模板的设计与制作,材料计划必须经木工厂审核确定为准。按计划制作模板,如发现超计划加工模板,按不爱惜原材料处理,超出部分按实际价值由乙方赔偿,费用从当月工资中扣除。
(二)乙方在施工过程中,必须认真爱惜甲方原材料,余料回收利用,任何人都不得任意大材小用,长材短用,一经发现查出,按实际价值由乙方赔偿。费用从当月工资中扣除。
(三)因工程情况特殊时,需要变更模板设计,应事先请示木工厂到工地现场协商处理。如擅自更改模板,造成模板材料大量浪费,追究乙方责任,并上报公司,按材料损失价值由乙方赔偿。费用从当月工资中扣除。
(四)乙方在施工过程中,模板材料每天都要清理归堆,不允许工地四周到处是模板。严禁模板材料用来铺路、垫路当铁板用、竹胶板当床板用,发现以上情况,第一次以教育为主,第二次以罚款来处理。
(五)模板材料管理按公司2010年模板工程施工现场管理制度执行,结算时,项目部、木工厂根据工程量大小预扣材料承包款元,待材料结算后按损耗多退少补。
八、甲方责任与权利:
(一)负责向乙方进行设计施工图交底及公司各项管理制度交底工作,负责施工过程中的安全、质量、技术、进度的检查、监控。
(二)检查质量和安全,负责指导乙方施工放线、测水平、检查轴线尺寸等,并将水准点和坐标控制点提供给乙方。
(三)将施工所需用水、用电提供给乙方,并保证施工的需要。
(四)在图纸绘审后,提供图纸壹套。
(五)施工过程中,乙方不得以任何理由、借口故意刁难或以工价低停工不做,一旦出现上述行为,甲方有权解除本合同,另择劳务队伍,由此造成的损失由乙方负责,并向甲方支付工资总额的______%的违约金。对所做的工程量待退场后再进行结算。
九、乙方责任与权利:
(一)遵守国家的法律法规,遵守公司、工地及木工厂的各项规章制度。严格按照国家现行施工验收规范质量标准施工,服从甲方施工技术人员的指挥。施工过程中乙方必须无条件接受建设、甲方、质监、安监、监理等部门的质量安全管理要求。
(二)严格按施工图、图纸会审记录、设计变更、施工规范进行施工,不得偷工减料,否则造成的一切经济损失全部由乙方负责。
(三)组建优秀的施工队伍进场,组织施工人员做好文明施工和安全施工工作,乙方对单项工程文明施工和安全施工负全部责任。
(四)施工人员住宿费自理,因加班需要住工地的,甲方只提供基本照明、风扇和手机充电电源,严禁使用大功率用电器(如电炉、电饭煲、热得快等)。
(五)施工人员要爱护工地公物,不得有损坏偷盗工地财物,如发现有损坏公物者,照价赔偿,偷盗行为者按所盗物资十倍赔偿,情节严重者送到公安机关处理。
十、违约责任与合同解除:
(一)乙方不得将本合同再行转让或分包,如发生转包行为,甲方将扣留乙方已完工程总额的10%,作为违约金,并撤回其合同。
(二)乙方施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方终止合同,造成返工的,乙方应予以赔偿。
(三)甲方不按约定核实乙方工程量或不按约定支付工资的或尾款的,应按乙方同期相银行贷款利率向乙方支付拖欠工资的利息。
(四)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方相甲方付总工程款10%的违约金。
(五)本合同签订生效后,不经双方协商同意,甲乙任何乙方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同,应由乙方赔偿甲方影响施工计划安排造成的损失。如因不可抗力致使本工程无法履行,或因建设方造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。
十一、其它条款:
(一)上述未尽事宜,甲乙双方协商解决。
(二)双方约定其他的事项:
十二、合同终止
(一)双方履行完合同全部义务,劳务价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格率达90%以上,本合同自行终止。
(二)本合同一式四份,具有同等效力,由甲、乙双方各执一份,公司劳动人事部、木工厂各执一份备案。本合同从签字起既生效。
甲方(章):____________乙方(章):____________
代表人:____________代表人:____________
签订时间:____________签订时间:____________
光伏工程劳务承包合同 3
甲方:____________
乙方:____________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同,双方共同遵守:
第一条、劳务分包工作对象及提供劳务内容
1.1工作名称:____________
1.2工作地点:____________
1.3工作范围及工作量:____________路高架桥预应力管桩(d=40cm),约____________万米,乙方进场后甲方指定乙方负责施工的具体区域。乙方优质、按期完成本合同工作量。
1.4承包方式:固定单价承包,乙方提供桩机和劳务人员,乙方劳务报酬根据乙方完成的工作量计算。
1.5劳务分包作业内容为:甲方应满足“三通一平”路通、水电通,桩位放线、打桩机就位、起吊管桩、压桩、接桩、送桩等以及其它乙方为完成本工程所有必须的临时设施及辅助工序。
第二条、劳务分包工作期限
2.1开始工作日期:20___年8月10日。
2.2结束工作日期:根据工程的工期需要,乙方的工期满足甲方要求。
第三条、质量标准
3.1按公路工程现行工程质量验收标准进行评定。
3.2乙方必须严格按照甲方上述要求的质量等级、标准组织施工,并服从甲方委派的现场工程师及驻地监理工程师的监督、指导。做好现场施工的原始记录及相应的基础资料。
3.3桩位的倾斜和上浮等不能超过公路工程验收标准及规范要求,严格执行甲方制定的工艺要求,确保工程质量。
3.4若乙方不按技术规范要求进行施土,工程质量达不到质量标准,现场工程师和监理工程师有权责令其停工、返工。若出现质量问题,造成的一切损失由乙方自行负责。
3.5乙方每道工序均应在甲方及驻地监理工程师检查合格并签认后方准许进行下一道工序施工。甲方及监理对乙方进行检查后,并不免除乙方对施应负人工的质量责任。
4.1劳务报酬按管桩施工劳务分包单价和经甲方确认的劳务作业量进行计算,分包综合单价____________元/m。
4.2劳务承包单价为乙方完成所承担的劳务作业内容所包括的人工费、材料费(不含管桩费用)、机械费、管理、利润、保险、风险、人员调遣、安全生产、文明施工等所有费用以及隐含的风险费用总和;
4.3劳务作业单价中不含营业税、教育费附加及城市建设维护税,以上三种税费由甲方统一交纳,乙方应缴纳的其它税费已包含在劳务作业单价中,由乙方自行缴纳。
4.4施工作业场地100米范围内应由甲方提380V三相100KW容量电源以及生活用水。
4.5桩的计量按照设计图纸或者监理确认的现场有效长度计算。
第五条安全生产、文明施工、环境保护
5.1甲方与业主签订的工程施工合同中关于安全生产、文明施工、环境保护的有关规定乙方必须积极响应并严格遵守,否则视为乙方违约。
5.2乙方必须严格遵守国家及工程所在地区的一切安全生产、文明施工、环境保护法律、法规及相关规章制度(包括甲方制订的规章制度)。
5.3乙方应建立内部安全管理组织结构,包括设立专职安全员、健全安全规章制度,完善安全操作规程,保护好施工环境,牢牢树立“安全第一”的思想,并经常进行安全教育。乙方所有施工进场人员必须穿戴安全防护用品(如安全帽、防滑鞋、救生衣等),若发现有未按要求穿戴安全防护用品者,甲方安全管理人员有权拒绝其进入施工区域,并对乙方处以相关标准的违约金。
5.4乙方必须保证工程完工后物清料净,所有临时设施应及时清除或移走。工程施工期间乙方施工场地内材料、机械设备必须摆放整齐、整洁,随时保证施工通道畅通无阻,不合格材料不能在施工现场堆放。
5.5乙方使用的机械除满足施工要求外,外观必须满足甲方的统一要求,达不到甲方要求的,甲方要求乙方整改时,乙方必须无条件立即整改。
5.6乙方对其现场旌工人员、设备及财产的安全负责,在施工及材料的采购、运输等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、损害及意外事故所造成的损失由乙方负责,并承担一切费用和责任。乙方须为进场设备和人员购买保险,费用由乙方承担,若乙方未购买保险而发生损失,由乙方自行负责。
5.7乙方的`管理人员要保持相对稳定,出入施工现场要按甲方规定佩带统一标志,乙方各工种人员必须持证挂牌上岗,必须交甲方其操作证复印件,没有甲方同意,不得随意更换。
5.8凡因乙方管理不善给甲方项目经理部造成相关干扰(如雇工到甲方无理取闹,雇工发生打架斗殴等)则甲方视情节轻重对乙方违约金扣除,最低不少于¥5000元/案次,若对甲方管理人员造成人身和精神伤害,乙方除承担一切后果外,扣除违约金¥5万元/案次。
5.9以上乙方应承担的各种违约金、损失,甲方将直接从乙方的工程款中扣除,不足额,乙方补足。
第六条、甲、乙双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
6.1组建与工程相适应的项目经理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。
6.2负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、验工计价的控制、监督、检查和验收。
6.3负责工程技术交底、测量定位、试验检测、劳务工程检查验收,统一安排技术资料的收集归档及竣工验收资料的整理。
6.4及时提供图纸、工艺要求,及时组织预应力管桩供应。
6.5按本合同约定,按期分批次向乙方支付劳务报酬。
6.6监督乙方的合法用工和工资支付情况。
6.7负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
6.8甲方可根据工程进度要求,有权要求乙方随时增加施工人员和机械设备,要求增加的人员及设备应于甲方通知后5日内进场,甲方有权对乙方的施工人员及机械设备进行统一调配。
6.9甲方可根据工程进度要求,并根据乙方施工能力,有权对乙方的合同工作量进行调整(增加或减少),乙方不得拒绝。
(二)乙方的权利和义务
6.10向甲方提供符合本项目要求的资质证书、保函及其它文书,并保证真实性和合法性;对本合同劳务分包范围内的劳务工作质量向甲方负责,组织身体健康且具有相应资格证书的熟练工人投入工作;要依法与自有员工签订劳动合同办理社会保险;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
6.11乙方派驻工地代表或项目经理姓名,联系方式,乙方在施工期间不得随意更改工地代表或项目经理,若确需变更必须经甲方同意。乙方的工地代表不能胜任现场工作,应甲方要求必须及时更换。
6.12乙方签订合同的履约人必须坚守工地,亲自指挥生产施工,离开工地时应向甲方请假,未经同意擅自离开工地,违约并承担违约金。
6.13根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前务作业计划,有阶段工期要求的提交阶段劳务作业计划,经甲方批准后严格实施;
6.14严格按照设计图纸、施工验收规范有关技术要求及施工组织设计精心组织劳务作业,确保工程质量达到约定的标准,认真执行安全技术规范、落实安全措施,确保劳务作业安全;承担在施工过程中造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的一切损失及各种罚款;
6.15按时提交各种报表、施工记录表格、完整的原始技术经济资料,并及时递交甲方指定人员签收保管,配合甲方办理交工验收;
6.16做好劳务作业现场场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方应无条件修复,并自行承担因此引起的一切经济损失和各种罚款;
6.17乙方应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行劳务作业,采取安全防护措施。在作业过程中,如发生人员、电力和机械事故,则所有责任和全部费用均由乙方承担;
6.18须服从甲方和甲方转发的发包人及工程师的指令;
6.19乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及甲方项目经理部名称对外进行经济活动。乙方在劳务作业时若发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任,一律由乙方履行和承担责任;
6.20乙方自行解决劳务作业人员食宿、乙方到位资金必须优先支付人员工资。如果施工过程中及完工后,由于乙方未按时支付乙方劳务作业人员的劳务报酬所发生的纠纷,甲方有权督促乙方按时支付劳务报酬;如乙方无正当理由拒付劳务报酬的,甲方将按照相关规定代付相关劳务报酬;发生纠纷对甲方造成的损失由乙方承担;发生纠纷代付的费用及造成的损失费用甲方从乙方的质量保证金中扣回。
第七条、材料、水、电供应和机械设备使用说明
7.1甲方及时组织供应质量合格的预应力管桩和桩尖至工地,乙方施工中需用其它材料由乙方自行采购,但质量必须合格。
7.2本工程由甲方提供施工用电至施工区域范围内,其他乙方自带的电缆、配电柜等必须符合质量、安全要求。
第八条、劳务作业验收
8.1乙方应严格按公路施工规范和甲方要求进行作业,要确保所完成劳务作业的质量,应符合本合同约定的质量标准。
8.2由于乙方原因在质量检查中造成罚款或返工的全部费用均由乙方承担,并赔偿因此给甲方造成的损失,不包材料质量。
第九条、劳务作业变更
9.1劳务作业中如发生对原工作内容进行变更,甲方应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明,乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求,进行变更;
9.2因变更导致劳务报酬的增加由甲方承担,延误的工期,相应顺延;因变更减少劳务作业量,劳务报酬相应减少,工期相应调整;
9.3劳务作业中,乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失,由乙方承担;
9.4因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加报酬。
第十条、劳务报酬的结算与支付
10.1本工程劳务作业无预付款,根据乙方劳务作业进度情况支付劳务报酬,每月结算一次,支付结算价款的80%作为进度款,施工结束办理完竣工结算后支付至90%,其余10%为质量保证金。
10.2每期结算(上月26日至本月25日)由乙方依据甲方和监理工程师验收签证的工程量列出已完工程量表交甲方工程技术、质检部门签认后交管理部。
10.3甲方管理部门审核完毕后,报项目经理审批,同时乙方确认。财务部门依据结算单支付进度款,同时扣清应扣的有关款项。
10.4全部工作完成并竣工验收合格(乙方上交了全部竣工资料,办理完竣工和退场手续,乙方向甲方提供施工综合总结),经甲方认可后14天内,乙方首先向甲方递交完整的竣工结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,计算最终劳务报酬,乙方的结算报酬送到甲方时必须在10天内审核完给乙方,超出时间10天后按乙方的结算数为准,乙方确认后,甲方再将劳务报酬支付至最终结算价的90%,剩下10%作为工程质量保证金,余下的保证金验收后一个月内支付完给乙方。
第十一条、违约责任
11.1当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
①甲方不支付乙方劳动报酬;
②甲方不履行合同义务的其他情况。
11.2当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
①乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付¥1000元的违约金;
②乙方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付¥100元/根的违约金;
11.3乙方不得将本合同范围内的劳务作业转包或分包给他人,否则乙方须承担违约责任,并赔偿甲方损失,甲方可以随时终止本合同履行。
11.4一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。
第十二条、争议解决
12.1甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解,或和解、调解不成的,双方约定采用下列方式解决争议:向合同签约地点:中山市人民法院起诉。
12.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完工作成果:
①单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
②调解要求停止合同工作,且为双方接受;
③法院要求停止合同工作。
第十三条、不可抗力
13.1不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理部,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施;
13.2因不可抗力因素的影响而无法施工时,工期顺延,甲、乙双方各自承担自己的经济损失。
第十四条、合同解除
14.1乙方劳务作业施工过程中,工程进度、质量、安全如不能满足合同要求,甲方可随时责令乙方退场,本合同即提前终止履行,由乙方承担自身施工不力造成的所有后果,甲方不承担乙方的任何责任、损失和费用补偿。
14.2甲方与乙方协商一致,可以解除合同;
14.3如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同;
14.4乙方将其承包的全部劳务作业工程转包给他人或将承包的劳务作业工程分包的,甲方有权解除合同;
第十五条、合同终止
本合同自双方履行完合同全部义务,工程结束验收合格,质保期满且无质量问题后终止。
第十六条、合同份数
本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
第十七条、合同生效
合同订立时间:____________年____________月____________日
合同订立地点:_______________________________________________。
本合同自乙方办理了履约担保且双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字(必须有书面委托书)、加盖单位公章后生效。
第十八条、其它事宜
19.1乙方与任何第三方签订的经济及其它合同协议等,甲方均不承担连带责任。
19.2乙方应积极配合甲方做好塑形工作(如佩戴统一样式安全帽、着统一样式工作服、按要求安设标牌等)及迎接有关部门和领导检查工作。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
光伏工程劳务承包合同 4
甲方:____________
身份证号码:____________
联系电话:____________
乙方:____________
身份证号码:____________
联系电话:____________
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、法规规定、甲乙双方经充分协商,在平等自愿、协商一致,诚实信用的基础上,签订劳动合同,共同遵守。
一、聘用协议期限
以完成【凯里供电局】110kV渡凤变电站10kV渡凤Ⅲ线新建等工程为期限的劳动合同。即自____________年____________月____________日至本项目工作任务完成之日止。合同期内,工程项目如发生停建、缓建或者甲方与劳务发包方解除劳务作业合同等情形的,劳动合同从该情形发生之日起终止。
二、工作内容、工作地点及要求
1、甲方安排乙方在【凯里供电局】110kV渡凤变电站10kV渡凤Ⅲ线新建等工程项目(口普工/口技工)岗位工作。
2、乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量要求。
3、乙方工作地址以甲方安排为准。
三、劳动报酬及相关待遇
1、甲方支付乙方的劳动报酬实行□日工资单价____________元人民币/工日,以点工包做的方式进行记工,基本工作时间每个工日不得少于8小时;□月标准工资元人民币/每月。工资标准的设定充分考虑了乙方的岗位性质、技能状况、职责轻重、工作特点、行业水平以及本项目地域的差异、环境的优劣、工期要求、质量达标等因素。甲方支付乙方的工资标准不得低于本协议有效起始期间内当地政府公布的.最低工资标准线。
2、甲方必须按月在规定的日期以货币形式支付乙方的劳动报酬,不得克扣和拖欠,按月结清。
3、甲方不得因工程的亏损对乙方采取损失转移行为。
四、甲乙双方职责:
1、甲方应对乙方进行安全规程和安全知识的培训教育及进行电力安全工作规程考试,合格后方可安排乙方进行工作。乙方应主动接受甲方的安全培训,佩戴甲方印发的临时工上岗证。甲方应为乙方提供基本的劳动防护用品和安全工器具,乙方进入工作现场必须按规定正确使用劳动防护用品和安全工器具。
2、工作前,甲方应向乙方人员交待现场安全措施、危险点源、安全注意事项和工作范围。乙方人员应参加甲方组织召开的站班会活动、安全施工作业交底、工地例会等。乙方必须在甲方监护人的监护下才能从事指令性的工作,严禁乙方人员单独从事任何工作。
3、乙方在工作过程中应集中精力,认真负责,不得超越甲方规定的工作范围,必须遵守甲方交待的各项安全工作要求,遵守劳动纪律,遵守公共秩序,严禁粗野蛮干,严禁酒后进入工作现场,严禁随便进出工作现场,严禁从事任何电气运行设备的操作。如甲方人员违章指挥要求其从事危险性较大,有可能威胁人身安全的工作,乙方有权拒绝。
4、乙方在工作过程中如遇可能接近高压带电设备或其他不安全情况时,必须停止工作,并主动与甲方现场工作负责人联系,待采取必要的安全措施并经甲方现场工作负责人许可后,方能继续工作。
5、甲方应加强对乙方对安全教育和考核。因乙方违反规定,在失去甲方人员的监护下私自工作或不服从甲方的管理,不执行甲方在工作前安全教育和站班会上工作负责人交待的内容,违章作业所造成的安全事故由乙方承担责任。工作中发生非甲方责任造成的其他事故,其责任由乙方承担。
6、乙方因工伤、非因工负伤、患病和死亡等待遇,甲方参照国家法律、法规及有关规定执行。
7、乙方在处理个人问题上应移风易俗,不搞封建迷信活动,遵纪守法不参与赌博、吸毒、卖淫。
五、工作时间和休息休假
1、甲方根据乙方岗位特点和工作要求,结合企业生产经营具体情况,合理安排工作时间,保证乙方休息和身心健康。
2、因工程项目施工生产或其他原因,甲方安排乙方休息日、节假日加班的,乙方应当予以理解、配合。
六、劳动争议处理
甲乙双方因履行劳动合同发生争议,应当协商解决。不愿协商或者协商不成的,可以工程所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对仲裁裁决不服的,可以向工程所在地人民法院起诉。
七、其他
1、本聘用协议未及事宜,应参照国家相关法律法规及贵州省有关现行规定执行;
2、本聘用协议一式两份,甲、乙双方各持一份。
甲方签章:____________乙方签章:____________
身份证号码:____________身份证号码:____________
____________年____________月____________日____________年____________月____________日
光伏工程劳务承包合同 5
甲方:___________________
乙方:___________________
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、参照国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程劳务协议的同时,经协商一致,签订本协议。
一、承包工程项目
(1)工程项目名称:____________
(2)工程地址:____________
(3)承包内容:新立电杆5基,电杆采用φ230×15米,电杆基础采用C20砼浇筑;架设10kV线路0.310公里(导线采用架空绝缘导线JKLYJ-10kV-240),安装智能远程费控表1只、专变采集终端1台;安装10kV成套配电柜5面、400V配电柜9面、直流屏1面;安装10kV组合式高压计量箱,安装500KVA变压器一台,低压配电柜安装,安装800KVA变压器一台(利用原有800KVA变压器,将原变压器及低压配电柜移位新建配电房内),制作户外电缆头1套,制作户内电缆头2套,项目涉及的各内标识制作安装,空洞封堵、设备接地制作安装遥测,负责将高压线安装至低压配电柜。
(4)工程项目期限:自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。
二、合同价款及付款方式
(1)劳务包干价:13000元(大写:壹万叁仟元整)
(2)付款方式:待工程竣工验收合格后,7个工作日内付清工程劳务款。
4.甲方的安全文明施工权利和义务
(1)对乙方的安全、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查,对核查材料复印件存档保管;乙方人员、技术不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。
(2)组织乙方作业人员进行入场安全教育,安全考试合格并按照现场管理规定。
(3)有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为,督促其及时改正,必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失,有权按规定扣除安全风险抵押金。
(4)严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度,负责乙方的办票工作,督促乙方按票执行。
(5)施工所有材料除混凝土外,其余材料由甲方运到施工现场。
5.乙方的安全文明施工权利和义务
(1)落实本劳务作业相关的防火、防坍塌、等安全防范措施。
(2)按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品;定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新;执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措。
(3)临近带电设备作业,应保持安全距离,做好安全隔离措施,必须指定专人监护。
(4)动火制度,落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区域施工,落实设备防护和人身安全措施。
(5)工程开工后,应严格执行各项安全规定,停电、带电工作必须严格执行工作票制度,对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任,(包括误入带电设备和线路)并承担由此而产生的.一切法律责任及经济损失;
(6)应每天检查工器具检测日期是否过期,过期的工器具由乙方自检,如不按照规章制度要求,使用过期工器具被上级领导检查违规使用工器具和罚款等损失,由乙方负责;
(7)严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范,精心组织、文明施工,确保施工质量和工期;
(8)工程施工需要停电,必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责;
(9)负责工程竣工验收,如不按照施工图纸施工造成返工的一切损失由乙方承担;甲方不承担任何责任;
(10)施工过程中,所发生的安全事故由乙方自行承担;
6.需要补充协议内容:
三、附则
(1)本协议约定的各项条款,经双方签字后生效,作为合同附件具有同等法律效力,并可独立于主合同存在,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
(2)本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。
(3)协议有效期按照合同工期。合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应及时签订补充协议。
(4)其他未尽事宜可另行约定。
(5)本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方:____________
身份证号码:____________
电话:____________
乙方:____________
身份证号码:____________
电话:____________
____________年____________月____________日
光伏工程劳务承包合同 6
甲方:____________(以下简称甲方)
乙方:____________(以下简称乙方)
因甲方在工程施工中自有劳动力不足,需聘请乙方提供劳动力支持与服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经甲乙双方平等协商达成一致,同意签订本协议。
一、劳务协作性质:
短期临时用工。
二、劳务协作用途:
仅限于电力工程施工。
三、工作地点:
(甲方指定的工作区域)。
四、工作内容:
土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期:
1、本协议有效期为日历天,自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。
2、如遇下列情况之一的,协议有效期可相应顺延:
a、因甲方原因导致工程工期顺延的;
b、因不可抗力导致工程工期延误的;
六、现场代表
1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为(姓名____________),身份证号:____________。
七、甲方的权利和义务
1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员,甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件,并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务
1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
2、乙方登高作业人员和技术工人必须具备相应资格证件和工作经验。
3、乙方进入工作现场前,应对工作现场进行勘察,熟悉环境与场地。
4、乙方应加强现场工作人员的'安全教育,严格按照《电力安全工作规程》做好安全措施,正确佩戴使用安全工器具和劳动防护用品,做好安全防护工作,并做好检查记录。
5、严格按照设计图纸要求、施工安装规范和技术交底的要求工作,确保工效和质量。
6、乙方应安全文明施工,不得对甲方和第三方造成人身和财产损失。
九、安全责任
1、因乙方原因在工作时间发生安全事故的,由乙方承担全部经济损失,并按国家相关规定对事故进行处理。
2、协议有效期内,乙方人员在非工作区域内发生一切安全责任事故由乙方负全部责任。
十、工作质量验收及质保期
1、工作质量验收依据:设计图纸及国家验收规范。
2、乙方在申请甲方对工作验收前,应按甲方要求提供齐全的资料档案。
3、质保期:自通过验收之日起计算,质保期为一年。
十一、合同金额及付款方式
1、协议价款:____________元整(¥____________)。
2、乙方在完成约定工作内容并通过甲方验收后,甲方一次性支付95%的协议款,余款在质保期满付清。
十二、争议解决方式
履行协议发生争议的,由双方协商解决。协商不成,双方约定向兴山县人民法院提起诉讼。
十三、其他
本协议一式四份,甲乙双方各执二份,自双方签章后生效。未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
光伏工程劳务承包合同 7
发包方(以下称甲方):__________________________
承包方(以下称乙方):__________________________
根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:_______________________________________
二、工程地点:_______________________________________
三、承包方式:_______________________________________
第二条工程期限
合同工期总日历天数_______天
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的'费用,由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条
纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方(签章):______________乙方(签章):______________
_________年________月______日_________年________月______日