最新施工承诺书(模板8篇)
在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
施工承诺书篇一
鉴于绍兴市正源建设工程有限公司（以下简称正源公司）已与建设单位签订一份《建设工程施工合同》，承诺人要求以自负盈亏的方式承包施工该工程，并保证在施工过程中严格遵守各项法律法规规章、正源公司签订的《建设工程施工合同》及有关补充协议等。为此，特向正源公司承诺如下：
1、 建设单位： 工程名称： 工程地点：
承包范围和内容：工程建筑面积：m2，施工图范围内所有土建，场外工程等。
2、 工程开竣工日期及总日历天：总日历天数 天（以开、竣工报告为准），工程质量等级 。
3、 工程造价： 。
具体以正源公司签订的建设工程施工合同及有关补充协议为准。
1、承诺人将严格依据有关法律法规、规章等规定做好施工管理，切实履行《建设工程施工合同》及有关补充协议等的约定，确保承包工程安全施工、按时完工，确保工程质量。
2、承诺人自行负责落实工程施工所需的一切施工机械及施工材料等的供应，自行聘用施工所需的技术和作业人员，服从正源公司派驻施工现场代表的监督、指导。
3、承诺人将按规定做好施工人员及有关财产的投保工作，对整个施工现场的各项安全负责，及时妥善处理在工程施工、完工和修补缺陷中可能发生的一切人员伤亡、财产损失事故，并承担一切经济赔偿责任。
4、施工期间由专人维护施工秩序，做到文明施工，规范设立标志标牌，做到警示
设施齐全，尽量减少施工噪音，按规定开展夜间施工，及时办理相应施工手续，并承担全部费用。
5、及时收集、整理工程施工资料，及时按规定完成相应的施工签证，在竣工验收前做好验收资料的整理，及时按规定完成工程资料的送审、审定及档案馆的备案等。（竣工技术资料须做二套，一套送当地档案馆，一套送给正源公司含一套竣工图及施工验收资料及备案表）
6、严格服从、配合上级主管部门、正源公司的定期和不定期检查，严格按质监站、建设单位及监理单位的要求进行整改。
7、施工所需的一切资金均由承诺人自行筹集，与正源公司无涉。
8、无条件接受和执行《招标文件》、《投标文件》、《建设工程工程合同》及补充协议等中业主、监理、质监对正源公司的所有要求。
9、及时支付施工所需的一切水电等费用，确保不因此影响施工。
1、承包工程的各项进度款由承诺人负责与建设单位联系落实，确保各项进度款能及时汇入正源公司的指定帐户。在款项进入正源公司指定帐户后，正源公司有权直接扣除承诺人承诺的各项费用，所有款项的领取均应经正源公司各职能部门主管及公司负责人的会签同意。
2、承包工程的款项由正源公司在财务管理中设内部专用账册，承诺人按正源公司的规定进行领取，承诺人承诺将领取的工程款项专款用于承包工程的施工，及时向材料商、施工人员等支付相应款项，否则正源公司有权随时追回之前支付的款项或停止支付建设单位汇入的款项。
3、承包工程的结算严格按建设单位与正源公司签订的《建设工程施工合同》及有关补充协议的约定执行。
4、在工程具备结算条件后，若因承诺人原因未能及时与建设单位进行工程结算的，承诺人同意由正源公司自行与建设单位进行结算，正源公司的一切结算后果均由承诺人承担，相应的结算费用由承诺人承担。
1、承包工程由承诺人自筹资金、自负盈亏，并承担一切施工费用及施工责任。
垫付费用可在应支付给承诺人的任何款项中直接扣除。
3、承诺人自愿按《建设工程施工合同》及补充协议确定的工程最终审定价的 %向正源公司支付综合管理费用（该收费已含税金），正源公司有权在建设单位汇入的每一笔款项中直接按该标准扣除综合管理费用。
4、有关法律法规规章、《建设工程施工合同》等确定的履约保证金、民工工资保证金等均由承诺人自行支付，必要时应按要求通过正源公司的帐户支付，相关款项的退还按规定执行，且均不计息。
5、在建设单位汇入工程进度款后，正源公司可以依本承诺书约定及有关法律法规规定，直接扣除应由承诺人承担的各项费用(含违约金、赔偿款等)。
6、在工程完工、施工资料完成备案、建设单位完成工程款审核且工程款(除保修金) 全部汇入正源公司指定帐户后，承诺人才有权利与正源公司进行工程结算，结算时承诺人应向正源公司提交该工程中承诺人的对外合同已全部履行完毕、债权债务已全部结清的证明，否则正源公司可不予结算，且不承担任何责任。
7、承诺人在领取工程进度款或结算款时，应按正源公司要求提供国家规定的税务有效材料发票和工资单（工资单比例为总工程款25%）。
8、正源公司有权在应支付给承诺人的任何款项中直接扣除本承诺书确定或有关法律规定的各类款项，若不足扣除的，不足扣除部分视为承诺人向正源公司的借款，承诺人愿按银行同期贷款利率的四倍向正源公司支付自正源公司支付或发生之日起的利息。
1、承诺人保证严格依有关法律法规规章等规定进行施工，保证按要求对施工材料（钢筋、商品混凝土、水泥、碎石、水泥砖等主要材料）做好相应的检测工作，并承担相应费用。未经检验擅自使用的，一切责任均由承诺人承担。
2、承诺人保证严格按图施工，遵守工程施工技术操作规范，服从现场监理工程师的监督，工程中如应变更须经发包方、承包方、设计、监理同意后方可变更，否则一切责任均由承诺人承担。
3、如若发生质量问题，承诺人保证按要求及时返工，并承担相应费用，造成工期影响的，承诺人将采取必要措施及时赶上。因工期延误造成的一切责任均由承诺人承担。
4、如若发生安全事故，承诺人保证及时妥善处理，并承担一切责任。
5、工程质量、工程工期等的奖罚按正源公司与建设单位签订合同约定执行，相应的责任均由承诺人承担。
1、承诺人保证严格依法施工，并承担一切施工责任，对承包工程的质量终身负责。
2、未经正源公司书面同意，承诺人不得以正源公司或工程项目部或其他与正源公司有关的名义对外签订任何合同，有关的材料采购、机构设备租赁、人员聘用等均由承诺人以个人名义实施，承诺人为完成施工签订的所有合同均须报正源公司备案。如确需由正源公司出面签署合同的，合同款项仍由承诺人直接支付，正源公司也有权在任何工程款中扣留置并代为支付。
3、承诺人保证依法及时支付民工工资，配备专职人员做好相应的考勤、发放工作，并随时接受正源公司及有关主管部门的检查。
4、承诺人保证规范施工，若有关主管部门、建设单位、监理等在检查中发现问题并进行处罚的，一切责任均由承诺人承担，相应的处罚由承诺人全额承担，正源公司有权再按相同标准对承诺人进行处罚。若因此给正源公司造成其他损失的，相应的损失按150%的标准由承诺人承担。
5、若承诺人未及时支付有关施工费用，导致正源公司承担相应责任的，正源公司有权按所承担责任(含支付的款项、支出的律师费、差旅费等)的150%向承诺人追偿。
6、若因此导致正源公司涉诉的，每发生一起承诺人应承担元的违约金；正源公司的帐户或财产每被查封、冻结一次，承诺人除应承担被查封、冻结的损失外，还应承担每次 元的违约金。
7、若因承诺人未及时支付民工工资，导致民工上访的，承诺人愿承担 元/次。
8、若承诺人未及时与建设单位完成结算，导致正源公司以诉讼方式进行结算的，相应的诉讼费用均由承诺人承担(含诉讼费、律师费、差旅费等)。
9、若承诺人无故停工经催告仍不复工的，或出现重大安全、质量事故的，或工期明显延误经催告仍不改正的，或建设单位明确要求正源公司接管的，正源公司有权直接接管该工程，承诺人应依正源公司要求撤场，正源公司之后的一切接管施工后果仍由承诺人承担(即使承诺人未对有关施工费用进行确认)。正源公司接管的，承诺人的已完工程(如能确认)按50%与承诺人进行结算。
10、因前条原因正源公司接管工程或正源公司依法解除承诺人承包的，承诺人除承担相应责任外，另应承担总工程价款10%的违约金。
1、上述承诺条款均系承诺人的真实意思表示，承诺人保证不以任何理由提出异议。
2、承诺人提供的联系地址、电话等均真实无误，如有变更将有变更后的二日内以书面方式告知正源公司，否则正源公司依此发送的相关函件自寄送之后的第三日均视承诺人已收悉，相应的责任由承诺人承担。
3、本承诺书在施工工程的一切法律责任结束、施工款项均账清了结后终止。
4、因承诺人承包工程或因本承诺书发生的纠纷均由正源公司所在地法院管辖。
5、本承诺书自承诺人签字之日起生效。
承诺人(签字、按印)：
日期：
承诺人配偶声明：本人完全知悉承诺人的承包工程事项及上述承诺内容，本人愿 与承诺人一起对正源公司共同承担一切可能的责任。
承诺人配偶(签字、按印)：
日期：
附：承诺人及承诺人配偶的身份证复印件
施工承诺书篇二
现将____________申请资料壹套(详见送审申请表)送审批。并就该工程施工工作做出如下承诺：
一、严格按照《城市道路管理条例》、《江门市区市政设施管理规定》，以及城市综合管理部门批准的施工许可范围和有关管理要求进行施工。如存在违反上述规定行为的.，自觉接受管理部门处罚。
二、承诺按照相关管理规定，在施工现场悬挂施工许可证，并设置安全防护措施、交通导向标志，夜间设置安全警示灯，保证车辆及行人安全。承担在施工期间因安全防护措施不足而发生的一切安全事故责任。
三、承诺对损毁的道路及附属设施按照不低于原设计的标准进行修复及修复保质期(一年)后的维护费。因施工造成其他设施损坏的，无条件按原样修复或赔偿损失。
四、工程施工完毕后，按照有关规定组织验收，保证工完场清、有序退场。
五、因建设单位违规施工，由此引起的一切后果由建设承担。
建设单位：(公章)施工单位：(公章)监理单位：(公章)。
负责人：(签名)负责人：(签名)负责人：(签名)。
经办人：(签名)经办人：(签名)经办人：(签名)。
联系电话：联系电话：联系电话：
施工承诺书篇三
我公司若有幸获得xxxxxxxx的标的，我单位将向贵公司就工程工期作出如下承诺：
1、我单位接受招标书中所有招标条件。
2、我单位保证，如果我单位的投标被接受，我单位作为投标人，愿按照投标文件中合同协议条款和合同条件所确定的各项规定执行，如不能按期完成，每延误一天我单位愿支付违约金5000元人民币作为赔偿，延期15天以上，贵公司有权解除合同另行发包，违约金不足以弥补给贵公司所造成的损失，我单位给予补足，我单位应承担的违约金及损失，贵公司可在应付工程款中直接扣除，合同解除后，需要我单位参加工程验收及提供有关资料的，我单位予以一切配合。
开工时间：以发包人项目部发出的《开工令》为准。
竣工时间：以《开工令》实际计算的竣工时间为准确工期：60日历天。
3、进场后应与甲方管理人员联系，在施工期间配合甲方进度安排和有关配合事宜。各施工段具体施工时间均以甲方下达的施工任务书为准。
法定负责人：xxx。
时间：xxxx年xx月xx日。
施工承诺书篇四
为确保利辛县国强路道路（包括国强路中沟桥）工程的质量和工期，现就本公司参加所投标的工程有关问题承诺如下：
1、我公司自愿交纳投标保证金、信誉保证金50万元，同意招标文件规定的所有内容并按时参加开标会，否则建设单位可没收投标保证金、信誉保证金，我公司将承担因此给建设单位造成的损失。
2、如我公司中标，将按招标文件规定足额交纳履约保证金、信誉保证金50万元，，保证按中标工期竣工。在工程进度方面自愿按月接受建设单位的考核，如不能按我公司提供的施工进度计划进行施工，自愿接受建设单位的处罚，直至被解除合同，并承担因此给建设单位造成的损失。
3、保证该工程不转包、不非法分包。保证按投标文件的承诺配备项目经理、管理人员、技术人员、施工机械，接受建设单位、监理单位的考核、考勤，并将项目经理的注册建造师证书及技术负责人、安全员、质检员、施工员、材料员等投标承诺人员的岗位证书交利辛县建筑市场管理部门留存，在工程项目竣工验收合格后，凭竣工验收证明书领回。如出现非法分包、转包、挂靠、出借资质等不良建筑市场行为，我公司愿意接受建设行政主管部门的依法处理。
4、如我公司中标，在施工过程中有违反工程质量、安全、合同等有关规定，我公司负责处理，费用自理。
公司名称：
日期：
施工承诺书篇五
我单位决定参加贵司xxxx宣传牌施工项目的'公开招标，并作出如下承诺：
1.我公司接受招标文件的全部内容，严格履行合同，严格遵守有关法律法规及合作区管理规定。如违法、违规、违约，我单位愿意接受相关处罚。情节严重的，同意解除合同，并承担一切责任和损失赔偿。
2.我公司承诺所提供的资料真实可靠。如经查实我公司所提供的上述资料如有虚假的，贵司有权随时终止我司的申请(或中选)资格或终止与我司签订的合同，并由我公司负责赔偿由此给贵司造成的损失。
承诺人(单位公章)：
法定代表人或授权委托人(签名)：
日期：年月日
施工承诺书篇六
一、保证按交管部门核准的施工时间、占路范围、交通维护设施和专职维护人员进行施工。
二、保证导行路、钢板桥、临时桥墩、现浇排架等临时设施的.安全、有效。
三、保证应急方案所需各种设施能按方案及时到位。
四、保证夏季施工时安排防汛设备，防止路面塌方；冬季施工时安排防溢水设施及防冻措施，防止路面结冰造成交通事故。
五、保证施工期间值班人员24小时值班。
附：1.交通维护设施明细表。
2.施工现场安全负责人值班表。
建设单位法人（签字）：建设单位盖章：
施工单位法人（签字）：施工单位盖章：
交通维护设施明细表。
建设单位：北京市燃气集团有限责任公司工程咨询分公司。
施工现场安全负责人值班表。
建设单位：北京市燃气集团有限责任公司工程咨询分公司。
施工承诺书篇七
为确保本次项目组织施工安全，本单位xx，施工负责人：xx，xxx郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：
一、承诺在施工期间，严格按公司或市场要求，依照《建筑施工安全检查标准》（jgj59-99）和市场《施工许可证》及公司《装修许可证》的内容，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从公司或市场相关部门的日常管理和检查。
二、承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反市场管理规定和国家法律法规。服从市场和公司监管。
三、办理施工许可证时，将本单位特种作业人员证件和施工人员身份证复印件交市场备案，按规定办理“临时施工出入证”。并接受公司或市场监督检查，凭证出入施工现场。
四、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人，向市场和相关部门解释施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员和公司、市场及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺完全负责，与市场或公司无关。
五、承诺施工人员自觉遵守甲方市场管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改，并接受甲方市场及公司职能部门的检查监督，对市场及公司相关部门开出的“不合格项整改通知单”的问题坚决整改。
六、公司或市场监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。
七、承诺因施工不当等问题造成市场及第三方人员、财产安全受到损失的，照损失程度全额赔偿，并接公司或市场视情节作出1000元-10000元一次的违约金扣款处理，违约保证金经协商，施工方承认为该项工程款的30％，不足以抵扣和赔偿时，由施工方另行支付或从该项工程款的30％以外工程款项中抵扣支付。
八、承诺施工期间不影响周边人员、市场经营和卫生、环境安全，对本单位施工人员造成的一切不良影响负责，遵守公司或市场《商铺及外来施工管理规定》做好用电安全和消防安全等安全预防工作。
九、承诺施工期间对市场或公司相关部门开出的《不合格项整改通知单》接受整改。自觉签收《不合格项整改通知单》，并接受公司或市场对此做出扣留违约金50-500元一次的处理意见，对拒签整改通知单行为，甲方有权直接按承诺书条款加倍扣留施工单位的违约金。
十、本承诺书是市场及公司对外来施工安全监管的有效证明文件，是合同的附件，具有法律效力，承诺方如有违反，按第九条意见处理。
十一、安全问题包括但不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规和本承诺书的条款执行。
承诺施工单位（盖章）：xxx。
日期：xxx
施工承诺书篇八
致：
针对工程施工招标文件要求，如果你单位接收我们的投标，我公司现承诺：经贵方认可的.工程项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员是将来施工的现场的实际操作者，并常驻工程施工现场，上述人员未经招标人同意，我将不得擅自调换或撤离，若招标人认为有必要，可要求对上述人员的部分作出更好的调整，我方保证接收，全力配招标方打造精品工程。
承诺单位（盖章）：
法定代表人（职务、姓名）（签字并盖章）：
承诺日期：
有效期至：
