最新承包合同书(二十三篇)
现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧
承包合同书篇一
一、承包地点及面积
二、承包期限林地承包期限为________年。自________年____月____日起至________年____月3____日止。
三、甲方的权利与义务
(一)权利
1、对乙方承包的山林的经营、管理、收益有监督权。
2、承包经营期内,享有林地所有权。
3、根据政府有关规定收取林地使用费。
(二)义务
1、贯彻落实国家保障和扶持林业稳定发展的方针、政策和措施,组织开展林区基础设施建设。
2、协助政府兑现在林业开发方面给予乙方的39;优惠政策。
3、为乙方提供必要的产前、产中、产后服务,及时调处山林纠纷。
4、维护乙方的承包经营权、生产自主权、经营收益权。
5、负责制定林地使用费使用管理办法。
四、乙方的权利和义务
(一)权利
1、享受林业生产经营决策权、产品处理权和受益权。享受政府、集体提供的生产保护措施,生产经营服务和公共福利。
2、有权按照有关规定享受各级政府的林业开发优惠政策。
3、有权拒绝不符合法律、法规规定额外的不合理负担。
4、承包经营期内享有林地使用权、林木所有权和林木经营权,可以依法继承和流转。不愿继续承包经营的,可交回甲方另行处置。
5、因国家、集体建设等需要,依法征用或占用乙方承包林地的,乙方有权获得相应补偿。
(二)义务
1、在承包经营期内,不得抛荒,不得掠夺性经营,未经批准不得改变林地用途。
2、依法流转的应按照有关规定,完善流转合同,办理变更手续。
3、依法管理和保护森林资源,努力提高林地产出率,依法采伐林木,并按照林业部门的规划要求,及时进行迹地更新。
4、因国家、集体建设需要,依法征用或占用承包经营林地的,乙方应当积极予以配合。
五、附则
1、本合同自签订之日起生效,不因甲方法定代表人和乙方户主的变更影响合同效力。
2、合同在履行当中发生争议纠纷,双方应主动协商解决,协商无效的,双方均可向上级合同仲裁委员会申请仲裁,仲裁不服的,可向人民法院提起诉讼。
3、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,林一份。
4、在承包过程中的未尽事宜,由双方共同商定,作出补充规定,并与本合同具有同等效力。甲方:(签章) 乙方(户主)代表:(签章)法定代表人林: (公章)签订日期:________年____月____日
承包合同书篇二
发包方(甲方):
地址:
联系电话:
邮编:
承包方(乙方):
身份证号码:
联系电话:
邮编:
户口所在地:
为做好单位食堂工作,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲方同意乙方承包食堂工作。为了保障发包方与承包方的合法权益,双方协议如下:
一、承包期的任务指标
(一)乙方负责办理甲方职工星期一至星期六的中餐和晚餐。
(二)乙方负责购菜、洗菜,煮饭,购菜费结算时由乙方提供购菜清单与甲方核对无误后,甲方在半个月或一个月以现金方式一次性付清乙方购菜费。
(三)乙方确保饭菜质量数量、卫生安全,特别要禁止食物中毒事故发生,一旦发生类似事故,甲方有权追究乙方的责任。
(四)乙方保证厉行节约,杜绝浪费,按操作规程使用、保养设备,不得人为损坏和丢失。
(五)乙方每天按甲方提前通知人数准备饭菜份。
二、承包期的约定
(一)承包期自________年____月____日起至________年____月____日止。
(二)为方便做好食堂工作,每天食堂开餐的具体时间由甲方规定,如有变动事先通知乙方。
三、承包费用
(一)支付标准
1、承包方完成协议约定任务的,发包方按每月壹仟伍佰元整(不含税)支付劳务报酬。
2、承包方如不完成协议约定任务,发包方则按承包方实际完成任务的情况扣减劳务报酬。
(二)支付时间
发包方每月初对承包方完成上月协议约定任务的情况进行考核,并根据承包方提供正式劳务发票、身份证复印件、银行卡复印件后,发包方支付上月承包费用。
四、安全责任
承包方在厨房工作时必须注意安全,如发生安全事故,由承包方全权负责,所发生的一切费用由承包方承担,与发包方无关。
五、其它
发包方支付给承包方的承包费用已包含承包方承包期间的劳务报酬、养老金、医疗保险金、经济补偿金、失业保险金等全部费用。
六、本协议一式二份,发包方执一份,承包方执一份,自双方签字盖章之日生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 ________年____月____日
承包合同书篇三
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
经甲、乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将楼的地坪工程以内 部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责和权利,特签定本协议,以资双方共同遵守执 行。具体条款如下:
一、工程名称: 工程
二、工程地址:
三、结构类型:
四、建筑面积:约m2 (以竣工建筑面积为准)。
五、承包方式:包清工、包限额领料(主要材料)、包质量、包进度、包安全、包文明施工。
六:承包范围及工作内容:施工图纸包括的所有地坪工程。
1、地坪工作内容包括准备、结束、熟悉施工图纸、检查安全技术措施、布置操作地点、领退料具、工序交接、队组自检互检、机械加油加水、排除一般机械故障、保养机具、操作完毕后的场地清理,现场内全部水平、垂直运输,搭拆简单操作架子。
2、包括后台,筛砂、现场水泥倒运,砂浆(及细石砼)搅拌,清扫、冲洗基层、石工剔打、洒水、递灰、抹灰、找平等全部操作过程。
3、完工后应做到工完场清,剩余材料按指定地点分类堆码整齐,移交给甲方现场材料员清点验收。甲方现场材料员填写验收单据,双方签字,作为办理工程结算的凭据。如乙方不按指定地点分类堆码整齐,甲方将按照地坪面积0.50元/m2从结算中扣除。
4、乙方领用应由甲方供应材料应严格执行领、退料制度,如乙方归还不够领料数量,将按照市场价格全额赔偿。
八、工期要求:乙方应根据自己所承担的工程规模情况,组织足够的人力、物力,以保证对各个单位工程的形象进度和工期要求。如果由于乙方的原因使工程不能达到工程形象进度和工期的要求,耽误了甲方从建设单位拨付工程进度款的时间,甲方将按照合同总产值的2%对乙方进行处罚。同时乙方将承担由此造成甲方名誉损失和资金贷款的利息损失。(工程形象进度时间详见附件)
九、价格及付款方式:
1、乙方施工质量、工期达到标准并满足形象进度和要求的情况下,按照 元/m2的单价进行结算。甲方负责交税金和代交综合保险。乙方不得以任何理由提出改变单价。
2、工程量按照施工图图示尺寸面积计量。
3、乙方进场后从400元/月、人(菜票和现金各200元;按登记出勤人数计)。油漆工程结束,按应支付总额的80%(扣除生活费等预付款)支付。待工程全部完工后的壹个月内,结清全部工程款。
4、乙方应将班组工人工资发放表交回甲方一份,工资发放表必须有领款人签字。
十、安全生产与文明施工:
1、乙方施工人员应严格按照国家和上海市制定的现行《建筑安装工人安全技术操作规程》及其它现行有关安全生产规定、甲方安全管理规定进行施工,如因乙方人员违反有关规定而发生安全事故,由乙方负责。
2、乙方人员进入施工现场必须按规定正确使用和佩带各种安全防护用品,必须戴安全帽和系好安全带,如发现不按规定戴安全帽和系安全带给予100元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50---100元罚款。
3、乙方应按照文明化施工标准的要求,对自己承包区域内的材料分类、分规格型号堆码整齐。每道工序完成,必须做到工完场清,能使用的材料必须使用,不得浪费。
十一、综合治理:
1、乙方进场的操作工人必须是思想素质好、技术能力强、身体健康的18岁~45岁的男性。严禁使用童工。
2、爱护甲方提供的各种设施和设备,如有损坏,照价赔偿。
3、严禁在施工区域内包括生活区寻衅闹事,严禁打架、斗殴、赌博,如有发现,将给予500元~1000元的罚款,情节严重者,移交司法部门处理。
4、宿舍内严禁乱拉乱接电线,点大灯泡。严禁在宿舍内烧煮食物,一经发现,除没收炊具外,每次处以200元的罚款。
十二、本合同需经乙方班组主要成员签字、见证(签字表附后)。
十三、其它未尽事宜,由双方另行协商。
十四、本合同一式叁份,甲方贰份、乙方壹份。
十五、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
承包合同书篇四
甲方:
乙方:
孟水兰在横岭西坞里土地29亩,由戴明铮、李秀芬承包种植茶叶,经双方共同协商达成如下协议:
一、 甲方在横岭西坞里29亩承包给乙方发展茶叶生产。
二、 承包期限30年,20xx年7月1日至2040年6月30日。
三、 承包金每年20xx元。
四、 付款方式每年12月31日前付清。
五、 乙方承包期满后,无偿归还给甲方。
六、 乙方承包期内,必须安全生产,全权负责安全事故。
七、 本合同一式三份,双方各一份,村委一份。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
承包合同书篇五
发包方: (以下称甲方)
承包方:(以下称乙方)
1、甲、 乙双方就建设工程项目充分协商鉴定本合同,共同信守。
2、承包内容:厨房设备、校门、行政办公室、电脑房、图书馆等防盗门窗、食堂、饮水间后期扫尾工程。
3、共计人民币____________元。
4、工程价款和费用的结算依据和付款方法:______________________。
5、工程安排日期:
6、工程竣工日期:
7、工程质量:以区镇药品食品监督部门和防疫部门意见为基本要求,以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
8、乙方按甲方规定的时间竣工。
9、工程竣工后保修期一年。在保修期内,属于承包方施工责任造成的,由承包方负责免费修理。属于发包方或设计责任造成的由甲方自理。
10、因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
11、合同未尽事宜,双方可另行补充协议。
12、合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
13、本合同一式三份,双方各一份、镇有关部门一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
承包合同书篇六
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
经好友协商,根据国家相关法律法规,在平等、自愿、诚信信用的基础上,按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及附协议精神,为确保该工程项目与建设单位签订的《建设工程施工合同》全面履约,明确甲乙双方的责、权、利关系,特订立本合同,双方共同遵守。
第一条 工程项目概况
1、工程名称:宣城市香江金郡一期建设工程项目(1#、2#、3#、5#、9#、10#楼及地下室)
2、工程地点:宣城市宣州区
3、结构、层数:按图纸设计。
4、总建筑面积:156937 平方米
5、承包范围:施工合同及招标文件中约定内容。
6、工程暂定总造价:3200万整(工程最终结算时按实际审定结算造价调整)
第二条 工程项目经营管理目标
1、合同签订开工:以发包人开工令为准,工期720天
2、工程质量等级:合格
3、安全、文明要求:
(1)杜绝人身伤亡事故:杜绝设备、火灾等重大事故。
(2)创建(市)级安全质量标准化工地。
4、承包预定造价¥320000万元。
(1)施工中税金、公司管理费、农民工保障金、保险费、招投标管理费由甲方承担,乙方每次款到甲方账上甲方扣除12%后返还乙方。在建设单位不追究工程违约责任,发包方的企业信誉和形象不受损害的情况下,即视为承包方履约。
(2)上交利费期限规定:
上交利费随工程进度款收取:按建设单位每次实际支付工程进度款的12%收取:结算时消防工程最总按10%扣税管费调整。
注:当工程款收取额超过本合同工程总造价时。甲方将对超收款额部分继续按合同约定比率计收管理费。
(3)上交利费最终以决算审定造价调整。
5、安全文明施工措施费和农民工工资保证金按工程所在地相关部门要求由甲方负责办理。
第三条 甲、乙双方责任、权限
甲方:
1、负责指导和帮助乙方贯彻执行国家的法律、法规和行业规范、标准,严格履行与建设单位签订的《建设工程施工合同》。
2、负责组建项目经理部,按照职能行使对项目的管理、监督和控制,确保项目全面合同履约。本项目甲方选派建造师和安全员进入项目部工作,配合乙方对工程项目施工做好全面管理工作。
3、对项目经理、安全员明确职责、权利和义务,按规定行使职责、权利和义务,在该项目建设全过程中有效。
4、甲方必须保证乙方资金安全和及时支付,在该项目与建设单位预约转款时,由公司委派会计为乙方办理转账手续,扣除本合同中约定应收款项,余款在收到公司支付的工程款后叁个工作日内全额支付给乙方。
7、有权对项目部的违规行为责令整改并进行查处。
8、工程竣工交工后,在质量保修期内因施工原因出现的质量问题,及时通知乙方进场维修。
9、负责对项目部经营过程及终结结算进行审计监督。
乙方:
1、该工程项目全部由乙方投资,负责承包范围内的施工任务。所需资金由乙方自筹。
2、认真贯彻执行国家相关法律、法规和建设行业标准、规程及工程所在地相关管理部门规定,严格履行该项目所签合同、协议、承诺,对项目管理负全面责任。
2、在集团公司的指导下,组建项目经理部,负责制定项目管理人员岗位责任制,按岗位职能履行职责。
3、乙方应自觉接受和服从甲方管理,遵守和执行甲方的各项规章制度,服从工程所在地相关管理部门监督和管理,加强工程施工过程的各项管理工作,保证按合同履约。自觉维护甲方企业形象和信誉,不损害甲方任何利益。
4、接受集团公司各职能部门的业务督查和政府行业部门的检查,按规定期限向职能部门报送工程信息(各类业务报表、外部沟通信息及工作总结等)。
5、负责项目的会计核算工作,负责项目所有成本开支(含社会管理费用和奖罚款等),建立健全项目核算账务和整理相关资料,确保无违规行为。
6、严格施工生产过程控制,确保工期、工程质量及生产安全。如发生工期罚款或出现工程质量、生产安全问题,除所有损失费用由承包方承担外,公司将按公司规章制度给与承包方一定的经济处罚。
7、不私自从建设单位向外转款和借款,不拖欠民工工资和工程材料款,积极清偿各类债务。
8、乙方自行并全面承担该工程的盈亏责任及法律责任和后果,该工程发生的一切事物的后果均由乙方承担。
第四条 奖罚规定
1、按合同约定创建的优质工程,建设单位给予的工程质量奖的80%奖励给乙方,(含项目施工和管理的相关方)。未完成合同的约定质量目标的处罚和造成质量事故损失由乙方承担。
2、按照年度创优计划安排的质量、安全达到目标,公司按照有关规定给予奖励。
3、乙方必须确保安全文明施工,如发生一人次重伤罚乙方5000元,发生一人次死亡事故罚10000元,乙方同时承担处理安全事故所发生的全部费用和上级部门的罚款。
4、工程款未按公司指定账户转款,发生体外循环用款,除要求全部追交公司外,给乙方按体外循环款额的3%处罚。
5、如因乙方原因造成工程款、材料款、等经济诉讼时,乙方应承担全部经济责任和诉讼费用,并给予乙方20__~30000元的罚款。
6、工程在交付后发生责任质量问题,业主或用户投诉造成公司信誉损失,视情节给予乙方20__—20000元处罚;保修期内维修费全部由乙方承担。
7、对完成经营管理目标并对树立公司信誉做出显著成绩的,公司将视贡献程度给予乙方嘉奖;对未完成经营管理目标或发生企业损害企业信誉的事件,公司将视情节给予乙方严厉处罚。
8、乙方要确保劳务工资及时足额支付,不得发生因劳务工资结算与支付而引起投诉事件,因投诉造成公司信誉损失,视情节给予乙方5000元20000元/次处罚 。
第五条 补充条款
甲乙双方应严格履行本合同各项条款内容,甲方与建设单位的合同及附协议乙方同步接受。
第六条 其他
1、本合同甲乙双方签字生效,乙方由承包方签署。
2、本合同中有关项目管理未尽事项,按公司有关文件规定执行。
3、本合同一式叁份,乙方一份,甲方贰份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
承包合同书篇七
甲方:
乙方:
丙方:
鉴于甲方与丙方于20xx年5月29日签订《土建工程承包合同》,将其承建的 土建工程转包给丙方,丙方于20xx年6月20日与乙方签订《模板承包合同》,把其中的模板安装工程分包给乙方。现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙丙三方就本工程的施工要求达成一致意见,订立本合同。
第一条、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积:共三栋,45925.69平方米。
第二天、承包的形式:
1、乙方以全包工形式承包的所有模板工程。
2、工程所需的原材料由丙方提供。
第三条、工期要求
1、每栋第五层到第八层,每层所有的模板工程要在4天半内完成。
2、从每栋的第九层开始,每层所有的模板工程要在3天半内完成。
第四条、不可抗力
当任何一方因不可抗力包括但不限于战争、水灾、台风、地震等,导致另一方无法履行本合同时,遇不可抗力之一方应在其发生之日起7天内书面通知另一方,并在30天内提交有关部门出具的证明文件,双方认可后可协商履行本合同的时间予以顺延或解除合同。
第五条、违约责任
1、若乙方违反本合同第三条的规定,每迟延一天,向甲方支付违约金20xx元,不到一天的,按一天计算;若乙方提前完工,每提前一天,甲方奖励乙方20xx元。
2、若丙方提供的材料不到位,则每迟延一天,须向乙方支付违约金20xx元。
3、乙方无故停工,甲方有权利要求乙方一切人员和工具立即退场,乙方所完成的工程量按双方约定单价的70%计算。
第六条、其他事项
1、经甲乙丙三方协商一致,可修改或补充本合同。上述各项,未尽事宜按国家现行建筑规范、法规、相关条例执行,如发生经济纠纷,双方可向合同签订地所在的人民法院起诉。
2、本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方:
乙方:
丙方:
签订时间:
签订地点:
承包合同书篇八
发包方:________乡(镇)________村民委员会 (以下简称甲方)
承包方:_________ 住址:________村____组 (以下简称乙方)
根据《森林法》、《农村土地承包法》规定,为进一步明确甲乙双方的权利和义务,经村民大会讨论同意和甲乙双方充分协商,特订立本合同。
一、甲方将______亩山林发包给乙方(具体地块见登记表)。承包林地的所有权属于集体,乙方在承包期内享有林地承包经营权,承包时间______年___月_____日起至______年___月_____日止。
二、乙方的权利
①依法享有承包林地使用、收益和林地承包经营权流转的权利,有权自主组织生产经营和处置产品;
②承包林地被依法征用、占用的,有权依法获得相应的补偿;
③法律、行政法规规定的其他权利。
三、乙方的义务
①维持林地的林业用途,不得用于非林建设;
②依法保护和合理利用林地,不得给林地造成永久性损害;
③依法依规自觉上缴税费;
④有责任保护承包林地上的林木及林业生产设施;
⑤法律、行政法规规定的其他义务。
四、甲方的权利
①发包本集体所有的林地;
②监督承包方依照承包合同的约定用途合理利用和保护林地;
③制止承包方损害承包林地、林木及林业生产设施的行为;
④法律、行政法规规定的其他权利。
五、甲方的义务
①维护承包方的山林承包经营权,不得非法变更,不得擅自解除承包合同;
②尊重承包方的生产经营自主权,不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动;
③依照承包合同约定为承包方提供生产、技术等服务;
④执行市、乡(镇)土地利用总体规划,组织本集体经济组织内的林业基础设施建设;
⑤法律、行政法规规定的其他义务。
六、合同变更。由甲乙双方协商解决,除发包方依法收回承包林地或承包方依法承包林地合同自动解除外,任何单位或个人不得随意变更、解除山林承包含同。
七、不履行合同义务或者履行义务不符合约定的,依照有关法律、行政法规的规定承担违约责任。
八、山林承包经营发生的纠纷,由双方协商解决,也可要求乡(镇)政府调解,协商或调解不成的,可以直接向法院起诉。
九、本合同从承包期开始之日起生效。未尽事宜由甲乙双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同一式四份,甲乙双方及林业站各留存一份,申办林权证一份。
十、双方签字
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
承包合同书篇九
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲方现有耕地,乙方愿意承包。经甲与乙方研究协商,特定出以下协议:
一、甲方愿意把村南片的南坡地租给乙方,总面积为__亩,租期四年(即从____年_月_日至____年_月底止)。每亩每年租金_元,共计人民币_元(一次性交清)。
二、甲方所承包给乙方的耕地不准开采、种树及种植香附经济作物,只限于种植农作物,如番薯、水稻、甘蔗、花生等。
三、甲方所承包给乙方的`耕地期满后要保持耕地的原状交付给甲方。
四、乙方在承包期内因地权纠纷造成经济损失的由甲方承担所有赔偿责任。
五、乙方因承包期满后农作物不及时收获,甲方应酌情延长租期一个月以内,不收租地金。
六、乙方所在租地的一切设施在租期满后归乙方所有,甲方无权干涉。
七、乙方租期满后,甲方若要把耕地承包给他方,同等条件,应优先给乙方承包。
八、在租期内,非经乙方同意,甲方如提前终止承包,按使用年限赔偿给乙方经济损失。
九、在租期内,此块耕地若被政府征用,甲方要给乙方退回剩余时间相应的租金。
十、甲乙双方非经对方书面同意,不得擅自变更或终止本合同。
十一、本协议一式二份,双方各执一份,自签订之日起生效。未尽事宜,双方研究再做决定。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包合同书篇十
协 议 书
甲 方: 乙 方: 甲乙双方经协商,为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程,明确双方的权利、义务,签订本协议。
第一条 合作事项
玉兰大道围墙工程施工。
第二条 承包方式
乙方包工程质量、包合同工期、包安全文明生产,严格执行安全生产施工规范,出现安全伤亡事故由乙方自行承担。甲方派相关人员监督乙方,配合测量、和技术交底。
第三条 承包内容
一、乙方负责本围墙工程内容:安全维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。(涉及破除混凝土的施工区域按2元/㎡按实决算)。
二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。
第四条 质量标准
乙方必须按图纸及相关规范规定、标准施工;工程质量符合验收规范的合格标准。
第五条 工程价款
围墙工程按 140元/m,长度以实际测量为准(增加工程量按实决算)。根据乙方已完成工程量的不低于400m长,年底支付工程款肆万元整作为生活费用。剩余工程款待工程结束验收合格后,建设单位支付项目部工程款,甲方付乙方工程款的90%,5% 待本工程审计结算后付清,剩下5% 作为质保金一年后无息支付。
第六条 工期及双方权利与责任
5.1安装工期根据双方工程进度,工期为 30日历天。工期开始时间为20_年12月16日(以甲方书面通知为准)。工期顺延情况:因建设单位拆迁未完成,无法施工的;因我项目部材料供应不到位的;工期顺延时间以项目部签字为准。
5.2甲方负责为乙方施工提供下列条件:施工所需水、电引接点。
5.3乙方按照现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵守施工操作规程,承担施工期间的安全责任,若发生安全事故一切由乙方承担责任,与甲方无关。
5.4施工前,乙方应仔细查验施工放线桩点是否符合要求,发现问题及时与甲方报告。
5.5乙方对属于施工工程质量出现的问题承担一年的免费保修责任。免费保修期内出现需维修事项,乙方应在接到通知24小时内进行维修,直至符合质量要求为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方必须承担全部责任。
5.6 乙方应为本工程提供维修服务,若因非乙方原因造成的需维修事宜,乙方应以优惠价格为甲方提供服务。
第七条 违约责任
乙方迟延完成工程,按迟延工程对应价款2%/日的标准向甲方支付违约金。
第八条争议解决、合同文本与生效
因本合同发生的纠纷,双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。 本合同一式二份,双方各执一份,自签订之日生效。
甲方代表签字:乙方代表签字:
年 月 日年 月 日
承包合同书篇十一
甲方:______
乙方:______
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,遵循平等自愿、诚实信用的原则,双方就混凝土路面工程施工事宜协商一致,签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称、地点。
2、承包范围:混凝土路面工程施工。
3、承包方式:清包口(自带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及包验收通过。
4、合同价数:每平方元:(长20__米,宽4.5米,厚20厘米),全部约9000平方米,总价数约______。
二、路面施工工艺
1、道路两侧20厘米高横钢支护,用c25砼浇筑,振动棒或振动尺振实,后找平、提浆、收光。
2、切缝、待砼强度达到80%后进行切缝、缝深厘米、间距米。
三、双方权利和义务
甲方及时向乙方做好施工前的技术交底,负责工程协调、现场指挥,监督与管理。
(1)乙方按合同要求质量、验收标准进行施工,应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由自身造成安全措施不当,造成事故的责任和因此发生一切费用。
(2)施工中因乙方责任造成的返工,材料损失等均由乙方承担。
四、工程价数的结算与支付。
1、无须付款,经监理及甲方在乙方工程完工后检验合格,甲方支付乙方%工程款,余额%等通过验收后一次性付清。
五、合同生效与终止。
1、本合同经双方代表人签字后生效。
2、甲、乙双方履行合同全部义务,乙方向甲方交竣工工程后,工程价数支付完毕,本合同即告终止。
六、本合同一式四份,甲、乙双方各一份。
七、本合同未尽事宜双方另行协商。
甲方:______乙方:______
______年______月______日______年______月______日
承包合同书篇十二
第一条 订立合同双方:
甲方:(以下称出租方):________________________地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________
乙方:(以下称承租方):________________________地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________
第二条 根据出租人的公开招标和承租人的投标与答辩,经过评标委员会的最后评标,________及其合伙人被确定为中标承租人。出租人和承租双方依据招标标底所确定的基本内容,特订立本合同。
第三条 租赁双方表示,租赁经营是一种新型的社会主义经营方式,愿意在搞活企业、提高经济效益的前提下,创出企业租赁经营的新经验。
第四条 租赁经营后,仍然是国有企业性质。
第五条 租赁经营后,必须坚持社会主义方向,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规和法令,依法经营。
第六条 经营范围和产品方向,原则上应符合本行业的特点和发展规划。
第七条 租赁经营后,应成为独立核算、照章纳税、自主经营、自负盈亏、具有自我改造和自我发展能力的人。
第二章 租赁期限、财产和租金
第八条 租赁经营期限为________年,即________年____月____日起,至________年____月____日止。
第九条 本厂共有财产____元,其中;国家资产____元,流动资金____________元。租给承租人的自主经营。
第十条 租金定为____元,为________年缴纳。其中:________年度________元;________年度________元;________年度________元;
第十一条 租金于应交年度的年后____日内,由银行划拨,一次付清。
第十二条 出租人为了本厂发展需要,将租金收入返回承租人,作为扩大生产的资金,应当相应增加租金。承租人应做到专款专用。
第十三条 承租人对租赁的固定资产,应提取不低于____%的折旧基金和____%的大修理基金,必须做到专款专用。
第十四条 本厂租赁经营前的债务,由出租人清偿。
第十五条 承租人用个人所得对本厂投资,产权归承租人所有,租赁期满后,可以带走,也可以折价给下一个承租人。
第三章 承租人的权利和义务
第十六条 承租人的权利
1.承租人是本厂租赁经营期间的法定代表人和当然厂长。合伙租赁的承租代表人为法人代表和副厂长。
2.承租人对租赁的财产有完全的使用权。
3.承租人对本厂的经营有完全的自主权。
4.承租人对本厂经营管理有机构设置权;人事任免权;专业技术人员的聘任权;奖惩、招用和辞退职工权。
5.自选工资形式、自定工资标准和资金分配权。
6.本厂纳税后剩余的利润,由承租人自主支配,分配的办法,承租人可以和职工商量决定。
7.承租人从租赁之月开始,停发工资、奖金,但保留原工资级别,并享受国家统一的晋级权。档案工资允许计入成本。
8.承租人在租赁期间,享受国家规定的全民所有制企业职工的劳保福利待遇和公费医疗待遇。
9.承租人对租赁的设备中闲置无用、技术性能落后的旧设备,可以提出处理意见,经出租人同意,办理手续,进行更新改造。
第十七条 承租人的义务
1.承租人必须按照有关规定缴纳各种税、费和统筹基金,其中包括国家能源交通重点建设基金。
2.承租人必须近期如数缴纳租金。
3.承租人必须保证租赁的厂房、设备的完好,按照设备管理的有关规定,对设备进行定期维护保养。不经出租人的同意不得转租、转包他人经营。合同终止时,承租人应当保证租赁的固定资产净值不减少。承租人应当对租赁的厂房、设备进行财产保险。
4.承租人要自觉接受党组织的监督,尊重职工的民主权利,向职工报告工作,听取职工的意见和合理化建议。承租人要支持基层党组织、工会、共青团的工作,解决所需人员的工资及必要的活动经费和活动场所。
5.承租人必须保障本厂职工的合法权益,应当在提高经济效益的前提下,不断提高职工的平均收入,不断改善职工的劳动条件和福利待遇。
6.承租人应当有价值____元的财产作抵押,抵押物在租赁经营期间只有使用权,无处分权。抵押物应申请家庭财产保险。抵押金应交出租方存入银行,利息归承租人所有。
第四章 出租人的权利和义务183;店面承包合同 183;建房承包合同 183;果园承包合同 183;渔业承包合同
第十八条 出租人的权利
1.有权按时如数向承租人收取租金。
2.有权监督租赁财产不受损害。
3.有权监督本厂的产品方向。
4.对本厂财务有监督、审计权。
5.对本厂的产品质量有检查权。
6.有权维护本厂职工的合法权益。
第十九条 出租人的义务
1.根据承租人的请求,积极协助解决经营活动中的困难和问题。
2.不得违反合同规定,干涉承租人的经营自主权,干扰承租人的经营管理活动。
3.不得平调本厂的设备和特资
4.应当按照合同规定保障承租人的合法权益。
第五章 合同的变更、解除和终止
第二十条 合同生效后,即具有法律约束力,任何一方不得随意变更或解除,需要变更或解除合同时,应双方协商一致,达成书面协议。
第二十一条 合同履行期间,如果国家政策与合同签订时发生较大变化时,受影响的一方可以提出变更或解除合同。
第二十二条 因承租人经营管理不善,或者重大决策失误,给工厂造成连续________年以上亏损或重大损失时,出租人可以解除合同,不负违约责任,保留向承租人要求赔偿损失的权利。
第二十三条 由于出租人违反合同规定,干扰承租人的经营管理活动,使承租人无法继续经营,或者承租人的合法收入得不到保障时,承租人有权解除合同,并要求出租人承担违约责任。
第二十四条 由于不可抗力的原因,使合同无法完全履行或者无法履行的时候,经过双方协商,可以变更或解除合同。
第二十五条 租赁期满,合同自行终止。租赁期满前____日,承租人将本厂的固定资产和流动资金评估表和债权、债务平衡表交出租人审核,出租人会同财政、税务、银行、审计等有关部门代表进行审核,审核无误后,经租赁双方代表签字后,承租人可以离职。
第二十六条 租赁期满后,本厂仍要租赁经营时,承租人在同等条件下,有优先承租的权利。
第六章 违约责任
第二十七条 租赁双方应全面、实际履行合同,不履行或不完全履行合同的应负违约责任,按照《中华人民共和国民法典》有关条款处理。
第二十八条 承租人不能按期缴纳租金的,应承担违约责任,支付当年租金____%的违约金,并按每日万分之____支付滞纳金。
第二十九条 承租人无力支付租金的,应当用风险保证金支付,风险保证金不足缴纳租金的,承租人应用抵押物或抵押金(保证人的保证金)折抵租金。合伙承租的合伙人负连带责任。
第三十条 承租期满,承租人不能按质量交还租赁的财产,承租人应赔偿损失并支付缺少数量价值____%的违约金。
第三十一条 出租人违反合同规定,应承担违约责任,给承租人造成经济损失的,应赔偿直接损失,并支付当年租金____%的违约金。
第三十二条 租赁双方发生纠纷以后,应当协商或调解解决,协商或调解不成的,可到人民法院起诉。
第七章 附则
第三十三条 承租代表人发生意外事故,由合伙人根据合伙协议另行推选承租代表人。
第三十四条 出租人的《租赁经营方案》、《招标书》和承租人的《投标书》、《答辩材料》均为本合同的组成部分,与合同正文具有同等法律效力,如与合同正文有矛盾之处,以合同正文为准。
第三十五条 本合同由出租方代表、承租方代表签字并经公证处公证后生效。
出租方代表:(签字)____________________年____月____日
承租方代表:(签字)____________________年____月____日
承包合同书篇十三
发包方(以下简称甲方):江苏天目建设集团有限公司中天项目部 承包方(以下简称甲方): 根据施工需要,甲方将中天热电厂烟气脱硫脱硝改造工程项目
模板工程以包工不包料的方式分包给乙方进行施工。为便于班组施工作业的管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,进度的控制及工程顺利进行。经双方共同协商订立如下合同条款,以供双方共同履行
一、工程名称: 中天热电厂烟气脱硫脱硝改造工程项目
二、工程地点: 中天热电厂
第一条、工程内容和范围
本工程范围之内(项目内容:脱硝支架基础、尿素楼,脱硫吸收塔基础、事
故浆液池、工艺楼、等)的所有模板支设、拆除工程,包含模板、木方到现场按照甲方的要求卸车、堆放整齐及施工完成后模板、木方上的圆钉拆除和按甲方指定地方堆放整齐。以及涉及变更改动都包括在内。施工过程中(含施工前)的一切图纸变更技术更改,已包括在承包范围内。现场不产生计时工,工完场清。
1、本工程采用包工(以实际施工模板面积计算、单价为75元/平方)不
包料的方式承包施工(即包人工、质量、进度、安全、材料节约,工完场清、工地周边的运输等一切使用工具)。
2、按施工图纸,包括变更部分。
3:包括工人进退场、伙食、劳保、安全、人身保险、费用。如因乙方施工质量达不到要求所产生返工其一切工料费由乙方负全责。
第二条 、工程质量及验收标准:
乙方必须根据国家质量验收规范和评定标准及施工图纸和说明要求进行制作和绑扎,精心组织施工,精心组织施工,达到建设、监理单位和甲方的要求。特别要控制好层高、板厚、轴线尺寸方正、水平,不能超出国家出台的规范,顶板模板支设误差在±5mm内,并整改完成后进行下道工序。
控制梁柱、接头等所有节点方正,控制断面尺寸,不能超规范,柱、梁不能有胀膜,排架支撑一定要牢固,加强自检制度,所有平板铺好及预留洞口留置完成,经验收合格才能进入下道工序。要控制好材料的有效利用,不能无谓的浪费,若木工制作质量达不到要求,不符合标准,造成返工的损失由乙方自行负担。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。经过监理现场验收并整改完成后进行下道工序。如果出现不符合标准,造成返工的损失由乙方自行负担且必须承担废料的费用。乙方在施工中不听指挥、盲目蛮干,甲方有权对乙方进行处罚。
第三条、施工安全要求
甲方对乙方承包的工程要做安全交底,签订安全合同,乙方必须认真贯彻执行甲方的要求。及有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对施工中因违反以上规定而发生的伤亡事故,其损失由乙方自行负责,进入施工现场必须佩带安全帽和帽带,(违者每次罚款100元),高空作业必须戴好安全带,(违者每次罚款300元),严禁吸游动烟,如果不佩带进入施工现场甲方将留取照片,且产生一切后果由乙方自负,禁止酒后上岗,如酒后进入施工现场甲方安全员有权将其逐出施工现场,如果因此发生矛盾后果全部由乙方承担,上岗所发生一切安全事故由乙方承担,且甲方有权根据各部门加倍罚款。
第四条、材料供应
乙方所需用的材料必须提前5天向甲方材料员通报,严禁不经计算、盲目进料,造成积压、造成损失(如上下力资运费)必须乙方自行负担,材料进场的卸车、堆放,平时的整理、归堆和完工时材料的清理归堆都有乙方负责。
第五条、施工机具
1、 所有木工制作所用的机具由乙方自行负责。
2、 甲方提供的机具,乙方应认真保管、爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。
第六条、现场管理
甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活等工作,乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,以及服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及在甲方现场负责人统一领导下组织施工,乙方负责人必须常驻现场。乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时,每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。有关计划进度,材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行,乙方施工人员必须尊重业主代表,监理及甲方管理人员,团结各工种施工人员。如发生不尊重业主、监理,甲方管理人员的过激行为,甲方有权对该施工人员进行辞退处理并罚款,发生班组之间打架行为,根据情节轻重处罚双方,双方不低于1000元的罚款,并移送公安机关。乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并赔偿损失。乙方在完成自身的工作外,必须积极配合其他班组,参与创建安全文明工地活动,服从项目部的领导安排。严禁在施工现场赤膊、穿拖鞋和酒后上班。现场清理工作应该做到自己的工作自己清理,当天的材料当天清理,若不清理就要处罚或请另外人员清理,加倍处罚,胀模剔凿及剔凿费用由乙方承担,拆模时楼层内模板必须一次全部拆除,掉落在安全防护上模板、木方由乙方在各层顶板支设完成后清理,如有违反甲方有权罚款处理。合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
第七条 生活管理
乙方进场后,乙方必须遵守有关中天公司的规章制度,保持施工现场的文明、整洁、产生的垃圾自己清理干净,如果有乙方人员在工地上大小便发现一次罚款500元。
第八条 进度计划
乙方必须严格按照项目部的进度计划,合理安排人员施工,不能影响到工程进度的实施,调剂好施工人员,每周召开安全文明质量进度工作例会,解决、协调施工过程中的矛盾,平衡进度,如果乙方没有执行项目部的进度计划,造成滞后,那么就要对乙方进行每次500—1000元不等的处罚。第九条、双方责任:
1、甲方责任:
1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
2) 提供施工必要运输的设备,木工加工机械由乙方自备。
3) 保证材料供应,如确因种.种原因供应不足时,乙方应服从甲方的调配。
4) 提供有效施工图纸,会审记录及时发送工程联系单及设计变理通知文字资料作为施工依据。
5) 提供现场的控制标高。
6) 负责向乙方作详细隐蔽物交底,技术规程指导及施工安全教育及解决图纸存在的问题。
7) 提供外脚手架及安全防护网。
8) 负责现场施工质量的验评,并对不符合质量要求进行相应处罚。
9) 提供施工用电及夜间施工照明灯具。
10) 协调好其它工种尽量避免因配合不到位造成返工、返修。
2、乙方责任: 1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
5) 严格按照图纸及规范规定的模板尺寸下料,不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6)爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
8) 模板安装符合质量要求,绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱、梯的时候,必须派专人跟班看模板,必须保证砼浇灌后的混凝土成型质量。
9) 木工工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
10) 乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离畅
第九条 工程款结算和付款
工程完成后一个月内,甲方向乙方支付以实际计算一次结清。
第十条:违约责任
乙方分包的工程项目,不得再形分包,在施工进程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,屡教不改的,甲方有权终止合同,造成的损失,工程应予赔偿。
1、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除,如有一方不经另一方同意单方解除合同,因影响施工计划造成的损失由单方解除合同的这一方赔偿。
2、乙方必须按合同规定的工期及质量,安全文明的要求施工完成。 第十二条、其它:
1) 由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害,其经济损失由甲方负责,造成终身致残的,视程度予以赔偿,但最高幅度赔偿为一次性五万元封顶。
2) 由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
3) 凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
本合同一式三份,乙方执一份,甲方二份,双方代签字后生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。(本合同原件有效,复印件无效)。
甲方 乙方
日期 日期
联系电话 联系电话
承包合同书篇十四
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
为了加强本村花草的管理,确保花草树木生长繁茂,给本村居民提供一个良好的生活居住环境,现甲方委托乙方对花草进行管理,经双方协商订立如下合同:
一、管理范围:本村辖区内属于村管理的花草;
二、管理内容:
1、清除花坛的杂草,使花坛不长杂草或极少杂草 ,不定期进行修剪;
2、根据植物生长规律,定期为各种树木进行除草、松土、培土、浇水、施肥、防病、除虫、修剪、整形、油石灰水等,使树木生长健壮;
3、少量布局调整、移植、补种;
4、保持绿地内的清洁卫生及排水顺畅。
三、承包期限约为 壹 年,即从20_年4月1日起至20_年3月31日止。
四、管理费用:工资实行年承包制,计20_元。 此费用包含管理人工费、绿化水费、工具费、材料费、技术服务费、农药化肥、机械费等。
五、双方职责
1、甲方职责
(1)对乙方花草管理项目实行不定期监督和检查。
(2)按合同规定核发乙方管理报酬。
(3)对乙方有权终止合同。
2、乙方职责
(1)由乙方承包的合同花草管理项目应达到甲方要求,在承包范围内,乙方应精心养护管理。
(2)乙方必须重视安全工作,在工作时间内确保安全。如发生安全等责任事故,由乙方自行承担,与甲方无涉。
六、未尽事宜,甲、乙双方协商解决,或作出补充协议。
七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方单位: 乙方:
代表人:
签订日期: 年 月 日
承包合同书篇十五
发包方:厦门齐宏建筑劳务有限公司 (以下简称甲方)
承包人:章烽 身份证号码:3602223 (以下简称乙方)
根据《根据中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例及有关规定》,明确双方在施工过程中的权利和经济责任,经双方友好协商一致,同意签订以下条款:
第一条:工程概况 工程名称:角美保障旅预备役军官训练中心
工程地点:龙海市角美镇
第二条:承包工作范围,包括但不限于以下内容
1、 甲方提供的施工图纸的所有混凝土现浇构件,主要有:混凝土基础,框架结构柱、梁墙、板、楼梯、屋面架构和斜层面梁板;二次结构中构造柱、过梁、圈梁;窗台零星构件、栏板、线条、反口)模板制安、拆除及模板钢管支撑架搭设、拆除(严格按照甲方提供的施工图纸和模板专项施工方案施工);后浇带二次搭设、拆除;施工过程中业主要求设计变更增加工程的木模分项。
2、 乙方工作内容,其中内架搭设、拆、清理内容且符合国家的相关规范和现场执行市验收规范,如果搭设不符合要求,罚款由乙方负责,并赔偿甲方的相关材料损失。
3、 每层拆除完全后的楼地面清理,每道工序完成后材料清理,分类堆放整齐。
第三条:承包方式:采用包工、包小型机具方式,主要有以下内容
1、 材料:包含模板(要求规格915mm*1830mm*18mm)、钢管、扣件、顶托、木方(规格不小于45mm*90mm)、(70mm*70mm)等满足合同范围施工进度要求的主要周转材料及对拉螺杆、步步紧、脱模剂、等所有辅助材料。(具体按甲方专项施工方案执行,属于甲方)
2、 机具:乙方自备,木模施工所必备的小型机械(具)甲方提供垂直运输设备外,还包含数量足够的能满足于用电规范要求的未级配电箱、电缆、照明灯具等(甲方负责提供至二级配电箱)。
3、 人工:以上模板工程相关材料进场乙方应提前一个星期计划。场内转运(要负责堆码,配合吊车或拖车)、维护、配料、制作、安装、验收、拆除、伸出混凝土柱、墙、梁外的螺杆的截断处理(防水不包含在内);现场清理退场完毕;所有的工作内容包进度、包质量、包工期、应配合安全生产及文明施工。
4、 乙方负责施工必须的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费,工具费。
5、 严格控制工人锯木板,木方,如经发现,木板罚500元/张,木方罚100元/根。
第四条:工程价格计算及支付方式
1、 计算规则:
按乙方的承包范围及工作内容:本项目模板分项工程量按图纸所表明的混凝土构件与木模板接触面计算,综合单价层高在(7.5m)以内含(7.5m)的包含内架搭设单价为27元/m2;其中包含订模用的铁钉。如若施工过程中,需点工计量则按照技工200元/个,小工150元/个计价,并在当期的进度款时一并付清。
2、 进度款申报与拨付:
地下室以上每6层混凝土浇完后15日内拨付所完成工程量的85%进度款,做到16层后梁板浇完10天左右,付下面12层所审完工程量的90%;封顶:木模全部拆除后15日内付至92%;外架落地后15日内付至97%;余款在工程竣工验收后2个月内付清。
3、 乙方每天需向甲方申报多少工人上班,交由施工员相关签字,记录留底。
4、 风险因素:
该价格为乙方完成合同约定的全部工作内容和承包范围价格,该单价已充分考虑了施工项目难度、施工现场和实际情况;政策性调整、市场人工工资浮动风险的因素;赶工、夜间施工、季节性影响、气候因素影响;乙方向劳务公司上交管理费用(管理费用包含在合同单价内);现场住宿无法满足时的民房租用;工人进、出场费用、保险等费用;双方均不得以任何要求增加或减少单价。除非甲方有特殊通知,否则乙方不得以任何理由放弃任何项目施工。
5、 工人工资发放:
乙方每月30日前如实把本月工人工资表上报甲方项目部,经甲方施工人员检查核对后,作为甲方拨付和监督乙方发放工人工资款的依据。若因乙方虚报、乱包工人工资表,所引发的后果由乙方承担。劳务公司负责监管乙方工人工资发放。并对劳资问题负连带责任。
6、 其他:
甲方安合同约定向乙方支付工程款,乙方每月必须保证把工资发放工人手中,否则由于劳资纠纷造成工人围堵甲方项目部等过激行为,每出现一次罚款20xx0元;若因上诉原因导致甲方受当地建设主管部门通报批评或处罚的,每出现一次罚款乙方50000元,并于工程款扣回。
第五条:质量规定
1、 必须严格按设计图纸,施工规范标准,施工方案及设计变更通知进行施工,分项工程质量达到现行验评标准的合格工程,严格服从建设单位、监理单位、公司项目部管理人员的指挥及安排。每个工序施工完成后,必须进行自检合格后报甲方监理检查验收后,方可进入下道工序。
2、 根据甲方的交底及分项施工方案,进行工序木模工程的下料与施工,与其他工种的小修补及配合的产品保护。
3、 按上述要求及验评标准评定未能合格的,一切返工的工料费用及造成的工期延误的损失均由乙方负责。
第六条:安全生产、文明施工规定
1、 甲方与业主签订的安全生产、文明施工责任状,甲方各项规章制度、规定、技术安全交底等,均作为本合同的附近,乙方必须严格执行。
2、 乙方不得招收年龄55周岁以上,18周岁以下的老弱病残人员进场施工。乙方所有工人进驻现场必须提供花名册、身份证复印件,两张彩色相片交由甲方统一办理所需证(如暂住证、工作卡等),且必须为所属工人购买劳动保险、配合安全防护用品(如安全帽、安全带、口罩等)。若需甲方代为购买配备的,其费用按甲方采购价格,乙方负担。
3、 乙方材料进场时,应按照现场管理人员指定的地方堆放整齐,不得随意乱丢乱放,每完成一道工序,必须做到工完场清,并把剩余材料按规定场地、分类堆放整齐。
4、 乙方工人作业过程中,应遵守现场的各种安全规章制度和安全操作规程。
5、 乙方应配合现场的管理,自行保管和维护所属材料,做好防火、防盗工作,保证施工现场的整洁,做到工完场清,共同构件和谐的工作环境,共同维护本工程范围的良好秩序。
6、 乙方进场人员应服从甲方的各项管理规定,接受甲方的管理与监督,严禁一切非作业人员(特别是小孩、老人)进入施工现场逗留、玩耍或住宿。
7、 乙方应注意成品保护并爱护甲方的其他单位财产,凡因乙方原因造成他方物品损坏的,乙方照价赔偿;如乙方恶意破坏的,则给予原价加倍进行处罚。
8、严禁私拉乱接水、电、通信资源,严禁班组以任何形式分割工地临时设施。
9、乙方人员在进入施工现场作业前,应对各项安全注意事项进行全面检查,特别是施工范围周边,建筑四口防护和防止高空坠落等检查工作。所有甲方提供给乙方使用的施工机具及临时设施,乙方应负责维修。
10、乙方进场人员应遵守甲方相关管理制度,如出现赌博、盗窃、打架等严重违法现象,甲方将及时制止并按每次20xx元进行罚款,情节严重时,报派出所处理,由此引起的法律及经济责任由乙方承担。
11、严禁高空向下抛物,严禁在楼层、阳台等周边没有安全可靠的围护、围挡的措施下进行泥水作业。
12、施工过程中若发生伤残等安全事故,医疗等费用(有效票据)在壹万元以内的,由班组承担:费用超过壹万元的,超出壹万元的部分按保险理赔后不足部分的医疗费用由项目和班组按8比2承担。非施工时间及施工作业区以外发生的以外事故,甲方仅提供人道主义帮助,不承担任何费用。
13.乙方人员任何情况下不得擅自关启塔吊、施工电梯等机械设备,若发现一次,甲方向乙方罚款20xx元,再犯则按加倍处理。由此引发的安全责任、损失均由乙方承担。
14、甲方尽工地现场条件之可能向乙方提供宿舍,建立工人食堂(膳食为有偿提供),乙方必须服从甲方对宿舍的统一安排和管理。若甲方提供的生活区住宿房间数量无法满足乙方工人居住,乙方应就近自行租用民房,且不得因此而影响工作,甲方应乙方要求提供必要的协助和配合。
15、乙方须严格遵守甲方对宿舍区管理的相关规定,包括严禁乙方工人在生活区宿舍内私自使用大功率电气设备(如电磁炉、电饭煲、电热棒、电炉等)及煤气罐(瓶)等。否则,甲方有权将其没收,并罚款500元/人次,在支付工程进度款时扣除。
第七条:工期规定
1、 乙方必须按甲方的施工总进度计划、月、周进度计划和施工任务单所规定的时间投入足够的材料、机具、人员,确保工程进度。
2、 因乙方原因造成工期拖延的,按1500元/天进行处罚但在下列情况发生时,工期可酌情顺延。
(1)、人力不可抗力的自然灾害,如地震、大雨、暴风、雪等。
(2)、在施工中连续停电四小时以上,影响实际作业的。
(3)、临时变更图纸(处在进度计划的关键工序上)。
(4)、非乙方承包的其他工作,工序及材料影响的。
第八条:相关约束及罚款细则
1、 模板及支撑架经甲方,监理或业主验收不合格,造成混泥土无法按计划时间浇筑的,延迟时间超过在两小时内的,每次处罚200元;超过4小时的,每次处罚500元;超过8小时在24小时以内的,每次处罚1000元;超过24小时的,每次处罚20xx元。
2、 因模板原因造成的漏浆、胀模(在2cm以上)、爆模的,除责令乙方那个修复整改外,没出罚款200元/处/次,并承担板料损失。
3、 如工程存在“两超一大”(荷载超重、支撑架超高、跨度超大、具体按当地规定)模板的,乙方应积极配合技术方案论证,严格按施工方案施工,积极配合现场验收、如因模板支撑系统未按施工方案执行达不到验收合格要求,所造成的损失由乙方全部负责。
4、 乙方所属人员家属,若非本工程施工人员,未经甲方许可,一律不准进入工地现场,如私自带老人,小孩进入工地现场,每次给予200元罚款,发生事故的,由乙方承担一切经济损失和责任。
5、 应教育工人遵守生活区相关管理规定,经项目或业主、相关主管部门组织检查,卫生达不到要求者,每次给予500元罚款。
6、 甲方现场组织并通知乙方召开的相关会议,乙方现场负责人无辜或未经会议召集人准假而缺席的,每次给予300元罚款。
7、 乙方人员任何情况下不得对甲方、建设单位、监理单位管理人员进行辱骂或动手打人,如有发生着,甲方视情况一次对乙方1000元以上、5000元以下人民币罚款,同时有权责令乙方辞退相关人员,情节严重者送公安机关处理。
8、 乙方违反以上罚款导致的罚款,甲方将在当期工程款支付时一并扣除。
第九条:双方责任
1、 甲方责任与义务
1.1、 向乙方明确项目工期、质量、安全文明施工等相关要求。
1.2、 尽现场可能的条件向乙方工人提供宿舍、生活用水、用电等、设立食堂。
1.3、 根据乙方施工需要提供必要的材料进场、中转及加工场地。
1.4、 对乙方进行施工技术及安全交底。
1.5、 配合乙方办理各种入场证件、制作上岗证等。
1.6、 按本合同约定向乙方支付工程款。
1.7、 提供塔吊作为垂直运输工具。
1.8、 如因业主设计变更导致乙方增加工作量的,在3个小时内,由乙方负责,工作量超出3小时(按半天),甲方应据实进行签证,增加工程量纳入当期进度款并结算支付。
2、 乙方责任与义务
2.1、按照施工图纸、设计变更及相应标规范、标准、规程、施工翻案及甲方要进行施工,配备足够的施工机具及人员,以满足进度要求,确保工程质量、安全、进度、特殊工作人员必须按当地主管部门要求持证上岗。
2.2、乙方须何方用工,用工应符合当地主管部门相关规定,进场时提供工人花名册和必要的工人暂住证、计生证、特种作业证书等相关证件。
2.3、确保工人合法权益,按时支付工人工资,否则甲方有权代扣代发。
2.4、服从业主、监理、设计、本项目部制度及规定,确保本企业、本项目部规章制度、规定的有效执行。配合甲方施工管理人员,安全员进行班前各项安全技术交底,进场三级教育、班前安全活动等工作。
2.5、每次浇筑混泥土乙方必须根据施工情况安排足够的专业人员护模,否则每人次罚款200元。
2.6、如产生胀模、爆模现象,须经过业主,监理及项目部同意后,方可按方案凿打或处理,相关费用由乙方自行负责。
2.7、乙方那个须高度重视安全生产,严格遵章守规,按章操作。施工中有权拒绝甲方人员违章指挥,对违章指挥现象或相关人员,有权并应及时向甲方进行反应投诉。
2.8、配合甲方放主轴线,并自行进行主轴线以外的定点、放样、并接受甲方的技术复核。
2.9、楼层梁、板后浇带模板及支撑搭设必须满足后浇带施工要求,带浇带砼浇捣后、强度达到设计要求时才能拆除。
2.10、凡属于乙方完成的工作内容,乙方未在甲方规定的时间完成的,甲方有权另行安排其他班组突击完成,按所花费用的1.5倍从乙方的结算款中扣回,所延误的工期按1000元/天进行累计处罚。
2.11、乙方负责人必须常驻现场,不得擅自离开现场,并保证每天24小时不关闭通讯电话,外出2小时以上,须向甲方现场主管施工员请假并征得同意,否则每次罚款100元。
第十条:其它
乙方不得将工程转包给他人,一经发现,甲方有权单方终止合同,一切损失由乙方负责。在施工过程中,凡乙方在质量、工期、安全等方面有达不到本协议规定,经甲方协调督促仍不能达到的,甲方有权单方终止协议,并责令乙方退场,乙方应于甲方发出书面通知的3天内无条件执行退场。退场时按实际完成工程量的70%进行结算。
第十一条:未尽事宜,双方协商解决。协商不成的,可向当地劳动仲裁部门申请仲裁,仲裁未果的,任何一方有权向当地人民法院提起上诉。
第十二条:本协议一式肆分,双方各执贰份,自双方签订之日起生效,合同内容全部履行完毕,工程款结清后自行失效。
甲方代表(签章):单位盖章:联系电话:劳务公司:
乙方代表(签章): 单位盖章: 联系电话: 合同签订日期: 年 月 日
承包合同书篇十六
甲 方:
乙 方:
一、承包内容、范围、规模及形式
二、技术经济指标
技术指标
经济指标
三、主要技术措施及操作要求
四、甲乙双方职责
五、经费概算 经上级部门支持 费地方政府支助 筹承包双方自筹经费支出
六、验收办法
七、奖惩办法
八、项目主要参加人(以科技人员为主,行政人员不超过40%)
姓名
年龄
技术职称
单位及工作行政职务
备注
技术负责人行政负责人放在前两名,并在备注中注明。
本合同一式四份、甲乙双方及县区科技局或项目单位主管部门各执一份。同时上报市科技局一份备案,合同自签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包合同书篇十七
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲乙双方本着平等互利协商一致的原则,乙方拟承包职工食堂、生活区小卖部,并达成如下协议:
第一条承包内容甲方同意将单位职工食堂、生活区小卖部由乙方承包,乙方负责每日为职工提供基本满意的三餐(早、中、晚餐)服务,并负责生活区局部卫生保洁。
第二条承包期限自________年____月____日至________年____月____日,为期一年。
第三条承包方式双方自签定协议之日起,乙方自行承担其选用炊事人员的`工资;日常用水、电开支。原职工食堂的炊事机械、用具、设施属甲方所有,暂由甲方借给乙方使用;协议终止时乙方应如数归还给甲方。乙方选用的人员应符合炊事人员健康标准。
第四条双方责任
甲乙双方协议签定后,双方履行以下责任:
乙方责任:
1、以为职工服务为宗旨,努力提高职业道德水平,主动热情、周到的为职工服务。
2、任期目标:
(1)认真执行食品卫生管理规定,搞好饮食卫生及环境卫生,不得发生食物中毒。
(2)定期更换花样、品种,努力提高饭菜质量,做到价格合理,让职工吃好达到基本满意。
3、严格执行《食品卫生法》,遵守企业有关卫生管理规定,严把采购关,保证职工身体健康。
4、注意节约能源和各种原材料,做好成本核算,努力降低成本,以保证价格让职工能接受。爱惜食堂设备、设施,非正常损坏,照价赔偿。
甲方责任:
1、充分保障乙方依据协议经营职工食堂。
2、依照有关食品卫生行政管理法律、法规、规章制度,对职工食堂的各方面工作进行管理、监督和检查。
3、按照实际需要,做好水、电供应。
第五条发生下列情况之一时,甲方可以终止协议并追究乙方责任:
1、违反食品卫生法规,发生食物中毒事件。
2、出现经营不善,管理混乱,影响员工正常工作和生活。
3、由于饭菜质量差或价格不合理,造成多数职工(半数以上)不能接受。
第六条终止协议后,甲方收回全部设备、财产,乙方所借用机械、用具如丢失、损坏,负责赔偿。乙方人员结清财产手续后,方可撤离。
第七条本协议未尽事宜,双方可以协商解决或签订补充协议。
本协议(一式两份,双方各一份)经双方签字后生效。
甲方:(签字、盖章)
乙方:(签字、盖章)
签订日期:________年____月____日
承包合同书篇十八
甲方:______________________________
乙方:______________________________
为了搞好职工生活,提高饭菜质量,增加花色品种,转变工作态度,更好的为职工服务,甲方将食堂推向市场承包给个体经营,为明确双方的权利和义务,经过甲乙双方友好协商,特订立本合同。
一、承包方式甲方将食堂承包给乙方经营,食堂原有人员全部调出,另行安排工作。食堂现有的房屋、设施、炊事工具等属甲方所有,转交给乙方使用,合同结束如数归还。
二、经营模式承包后的食堂在甲方的监督管理下实行自主经营,自负盈亏,费用自理,在保证职工就餐的前提下,通过努力增加花色品种,提高饭菜质量,改善服务态度,吸引职工就餐等优质服务来增加营业额,达到提高收入的目的。
三、甲方的权利和义务
1、提供食堂现有的房屋、设备设施、炊事工具等给乙方使用,交接时登记造册(清单附后)。
2、限额提供煤水电给乙方使用,由企管科负责测算标准,超额收费。煤炭月计划______吨;水按时间供应,严禁长流水,否则按矿有关规定处罚;电费每月_________度。
3、在矿井正常生产的情况下,每月补助工资和费用合计______元,停产或者放假超过一个月以上,补助标准另行协商。
4、监督检查指导乙方的工作,确保乙方的经营满足职工的生活需要,保证矿井的正常生产。
5、协助乙方制定食堂的制度建设,使之符合行业的标准要求,保证食堂卫生安全可靠。
6、协助乙方制定食谱和饭菜价格,保证花色品种满足职工的生活需求,饭菜价格合理。
7、协调好食堂的外部关系,搞好食堂水电供应,保证食堂正持运转。
四、乙方的权利和义务
1、乙方直属矿综合办管理,要严格遵守国家和矿井的各项管理规章制度,严格执行食品卫生行业的有关规定。建立健全食堂有关岗位责任制及各项管理制度。
2、必须接受甲方的监督检查,服从管理,接受群众的监督。树立为职工服务的思想,服务热情,态度和蔼,礼貌待人,认真负责。
3、努力增加花色品种,提高饭菜质量,做到价格合理,让职工有满意感。
4、认真执行食品卫生管理规定,搞好饮食卫生及环境卫生,食堂卫生区始终要保持在良好状态,不得发生食物中毒现象。在有蚊虫的季节必须做好灭蚊蝇的工作,减少蚊蝇给人带来危害。
5、乙方雇用的工作人员,要进行一次健康检查,无健康合格证者,不准在食堂工作。炊事员上岗必须规范操作,一律穿工作服,操作间内严禁吸烟,出售食品一律用馒头夹和勺具。
6、保管和使用好矿交给的房屋、设备设施、炊事工具等,合同结束如数交回,若损坏或者丢失按价赔赏。
7、搞好节约用煤、电、水工作,杜绝长明灯,煤、电、水按照定额使用,超额部分按照正常价格缴费。
8、乙方要搞好安全工作,确保职工就餐和自身安全,若出现食物中毒和各种安全事故,责任乙方自负。
9、乙方承包后,原食堂的债权债务由甲方负责,乙方不承担任何责任;承包期间发生的债权债务由乙方负责,甲方不承担任何责任。
10、乙方在承包期内不得将食堂转租给第三方经营。
五、退出机制
1、如遇政策变化,食堂需要解除合同的,甲方需要提前一个月告知乙方,即自行终止合同。
2、如果乙方经营不善,造成食品价格高、服务质量差等因素,经甲方劝说不该的,甲方单方有权终止合同,如因乙方单方原因造成不能继续经营的,需要提前一个月告知甲方。
六、承包期为八个月,自________年____月____日至________年____月____日止,合同期满视乙方服务质量决定是否续签。
七、本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
八、本协议从甲乙双方签字之日起执行。
九、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方签字:________乙方签字:________
________年____月____日
承包合同书篇十九
第一条 合同当事人、签约时间和地点
1.1 本合同当事人
1.
1.1 发包人:________ 以下简称:甲方地址:________家庭住址:________身份证号码:________联系电话:________
1.
1.2承包人: ________以下简称:乙方地址:________家庭住址:________身份证号码:________联系电话:________
1.2 本合同签订时间:________年____月________日。
1.3 本合同签订地点: .
第三条 标的房屋
3.1 标的房屋为位于 市 路 号 的由发包人持有的“ ”项目地上第 层整层(以下简称“该房屋”)该房屋发包建筑面积约为 平方米。甲方同时将房产附属通道、楼梯、设施以及本合同约定的场地、位置等提供给乙方及其顾客使用。
3.2标的房屋总租赁建筑面积及其各部分租赁建筑面积以双方共同书面确认,并经政府相关部门批准的平面图范围内的实测建筑面积(不含该平面图范围以外的任何面积)为准。
第五条 承包人有权使用的公共条件
5.1 共用条件及构成
5.
1.1 共用道路:标的房屋四周发包人、产权人或物业管理单位负有管理职责的通道由发包人负责地面硬化,承包人之车辆、人员及顾客有无障碍通行权。
5.
1.2 地下停车场:位于标的房屋所在建设项目 层,建筑面积约 平方米,发包人承诺地下停车场向承包人所属车辆提供 个室内停车位,对顾客停车费给予提供(详见物业管理合同)室内停车场由发包人负责管理。
第八条 租赁用途和承包人经营使用权
8.1 承包人承包标的房屋设立影视中心(以下简称商业项目)
8.2 发包人发包标的房屋,可作为影城放映中心,且该项目的消防申批手续应经消防部门批准立项。
8.3租赁期内,承包人对标的房屋有以自营、联营、合资、合作等各种合法商业经营形式使用的权利。承包人以影视为核心,可以经营咖啡店(含快餐服务)茶座、酒吧、网吧、电子游戏以及其他与电影相关的商业配套项目。但原则上不得经营 f~ f有冲突的经营品牌,经营项目明细以补充协议的方式明确。
8.4 发包人承诺不向
第三方提供别处发包人所有的房屋用于与承包人业务相竞争的品牌经营。
8.5 因承包人以联营、合资、合作等形式使用标的房屋导致的
第三人对标的房屋和辅助场地、公共条件及承包人使用范围内广告位的使用,视为承包人使用,该
第三人不与发包人、产权人、物业管理企业直接发生合同法律关系;因上述
第三人过错,给发包人和任何其他
第三人造成损害,由承包人承担责任。
第九条 租赁期限和计租日
9.1 发包人于________年____月前向承包人交付该房屋。房屋租赁期限为________年,________年____月为起租日。
9.2 起租日以后每月或每年之相应日期为计租对应日。计租日至该日周年对应日为
第一个计租年度,以后计租年度依此类推。除有特别说明外,本合同所称“年”(如上年、下年、年度等)均指计租年度。
第十条 租金支付方式和期限
10.1 发包人承包人双方约定,该房屋在租赁期限内第________年至第________年的年租金为人民币 元( ),第________年后
10.2 承包人应于 内向发包人支付该 的租金, .
10.3 除不可抗力应外。承包人无正当理由违反本条约逾期不支付租金,发包人有权解除本合同,承包人应于发包人提出解除合同之日起内缴清应付之租金,同时按当年应缴租金总额的100%赔偿发包人的经济损失。
10.4 承包人根据本合同约定向发包人支付定金、租金、能源使用费和其他本合同约定的费用,支付日期以承包人付款票据出票日为准,在承包人付款前,发包人应先向承包人出具合法有效的收款发票或当地税务部门认可的收据(定金和代收费用可开一般收据)如甲方未及时开具正式发票的,乙方付款期限顺延。
第十一条 交房时间和交房条件
11.1 在本合同签订以后,在发包人与承包人书面确认标的房屋设计更改方案后10天内发包人需完成具备承包人进场装修条件。按本合同附件二的房屋交付标准(见附件2)向承包人通知交房。
11.2 发包人在具备房屋交付条件后,应书面通知承包人办理交接手续,承包人应在收到发包人书面通知后5天内派人现场办理交接。
11.3 非因可以归责于承包人的事或不可抗力,发包人违反本条约定逾期通知交房,每逾期一天,按初始年租金的万分之五向承包人支付违约金;逾期不能交房,承包人有权解除本合同,同时发包人应按初始年租金总额的100%赔偿承包人的经济损失。
11.4 标的房屋具备本合同约定的交付条件后,非因可以归责于发包人的事由或不可抗力,承包人没有在上述约定时间内与发包人办理标的房屋交接手续,每逾期一天,按初始年租金的万分之五向发包人支付违约金;逾期20天不办理移交手续,发包人有权解除本合同,同时承包人应按初始年租金总额的100%赔偿发包人的经济损失。
第十三条 合同期内新增资产所有权归属
13.1 合同期内,承包人以建设、装修、安装、购置、更换等各种形式投资形成的装修、设备、设施、不动产及其他附属物、附着物等各种形式的资产之所有权属承包人;由发包人以建设、装修、安装、购置、更换等各种形式投资形成的装修、设备、设施、不动产及其他附属物、附着物等各种形式的资产形成的资产所有权属于发包人。
13.2 如因承包人的违约行为而导致本合同解除,承包人新增固定资产中,不可移动的装修设备所有权归发包人所有,其余可移动的资产归承包人。
第十四条 物业管理(包括标的房屋土建工程和安装工程维护、修理和设备、设施更换)
14.1 发包人或其委托人的物业管理公司不得另向承包人收取物业管理费。发包人或其委托的物业管理公司负责与标的房屋使用相关的下列物业管理事项,并根据有关规定缴纳维修基金等款项:
14.
1.1 合同期内属发包人应完成的土建工程的维护、修理,包括大修、中修、急修等。
14.
1.2 发包人对其所投资形成的所有公共系统安装工程及设备、设施的维护、修理。
14.
1.3 合同期内标的房屋场内、场外由发包人投资的所有设备、设施的正常更换,并承担相应费用。
14.
1.4 发包人负责标的房屋所属建设项目内的公共广场的绿化、保安、清洁卫生和环境的建设、维护、管理及公共能源费、管理费等所有公共费用。
14.2 发包人对其上述管理责任范围内的土建工程和公共系统设施设备的维护、修理,应符合国家规定的标准,并持续保持其正常的使用功能。
14.
2.1 出现一般常见故障维修在接到承包方书面通知后24小时内完成修复工作;如不能在24小时内派人修复,乙方可代为修复,费用由甲方负担。
14.
2.2 大修、中修、急修,在合理时间内按国家有关规定完成。
14.
2.3 标的房屋因承包人以外的任何原因比较严重损坏(注:本处“比较严重损坏”,指导致承包人停业或部分停业,或对承包人的商业经营利益造成明显的不利影响),发包人应在该事实发生后负责修复。承包人的合理损失应当在当年租金中予以扣除或减免。
14.3 发包方对其负有更换责任的设备、设施,应当在具备下列条件之一后内更换完毕。
14.
3.1 需进行法定检验(如电扶梯年检)的设备,经维修仍达不到合格标准,不能领取合格证或许可证。
14.
3.2 无需进行法定检验的设备,出现运行故障,经具备法定资格的检测机构检测建议报废。
14.
3.3 使用说明书标明有使用期限的设备,使用期限届满。
14.
3.4 存在无法修复的质量问题。
14.4 合同期内,由于发包人未及时维护、修理房屋和维护、修理、更换其管理责任范围内的公共系统和设备、设施,给承包人或任何
第三人造成损害,由发包人承担全部法律责任;在发包人书面认可的情况下承包人同时有权自行维护、修理和更换同档次的设备、设施,所需费用(包括但不限于设备费、工程费、管理费等因此发生的费用)由发包人承担。承包人通知发包人对存在的房屋和设施质量问题需要修复,发包人超过48小时不进行处理,或情况紧急不及时处理就会严重影响承包人经营的,承包人有权在未发包人书面认可情况下,自行维护、修理和更换同档次的设备、设施,所需费用(包括但不限于设备费、工程费、管理费等因此发生的费用)由发包人承担。发包人因此需承担的损害赔偿金、违约金和费用,经双方书面认可或法定程序认可后可直接冲抵承包人应付合同租金。造成乙方无法正常经营的,甲方还应当免收维修期间的租金。
14.5 标的房屋场内除发包人投资的设备、设施的物业管理由承包人负责,具体为:
14.
5.1 标的房屋场内保安、保洁。
14.
5.2 标的房屋场内所有机电设备设施的日常维护、保养和修理、运行;如承包人及承包人顾客使用不当造成的设备、设施、结构损坏,由承包人承担维修费用或更换费用,所造成的损失及后果由承包人承担。
14.
5.3 承包人在承包期间内自行投资的设备、设施、装修及设备、设施的维护、保养、修理、更新。
14.6 发包人根据本条约定应承担的物业管理责任,发包人、产权人或业主委员会(注:发包人、产权人参加业主委员会)可以委托物业管理企业管理,承包人不和物业管理企业发生物业管理法律关系,发包人和物业管理企业不得干预承包人根据本条约定行使相应的物业管理权利和义务。
14.7 关于物业管理的责任划分及费用分摊,在双方办理交房手续时根据工程的实际状况和本条约定的原则,在与物业管理公司根据上述物管原则签定《物业管理合同》时明确。
第十六条 投保责任划分
16.1 所有权不属承包人的房屋和设备、设施,其保险责任归发包人。
16.2 所有权属承包人的设备、商品和商业经营责任,其保险责任归承包人。
第十八条 承包人保证事项
18.1 保证其行为本合同签约人依法成立、在本合同期依法持续,具备签订本合同和持续履行本合同的主题资格。
18.2 保证每年度,应向发包人协助提供相关证照和文件,以便发包人办理《房屋租赁许可证》续期,以维持租赁证照的有效性。
18.3 保证具备装修工程设备工程、改造工程开工的全部合法批准手续,自行选定具有合法资质等级的施工队伍,安全施工,不得损害发包人标的房屋主体结构,并应在竣工后取得公安、消防、文化、卫生等有关部门的验收合格文件,且应向发包人报送全套装修竣工验收文件和图纸。发包方有义务协助乙方办理消防验收等手续。
18.4 装修竣工验收后,承包人需进行任何设施、附着物、构筑物重大添附、拆改、保证在施工前内书面征得发包人同意。
18.5 保证本合同约定用途使用标的房屋,并不得违法使用标的房屋,不能擅改变标的房屋的功能。
18.6 保证按使用规范正常、合理使用标的房屋和设备,不得损坏标的房屋和各类设备及设施。
18.7 保证在改造及装修过程中和租赁期限内,不得破坏标的房屋的基本结构或有危及基本结构安全的行为,任何与结构有关的改变必须书面报送发包人同意。承包人保证在合同有效期内,不得将标的房屋部分或整体使用权对与经营本合同约定业务无关的
第三人转租(乙方投资或者参与经营的公司不受此限);在保证经营主体的前提下,承包人经营范围内的多种经营发包可以自主决定。
18.8 如标的房屋发包人、产权人以本合同标的房地产设定转让、抵押或以之抵偿债务之事宜,未侵害承包人的承包权和使用权,承包人保证继续履行本合同。
18.9 承包人违反上述承诺,由承包人承担全部法律责任;如因此给发包人或其他
第三人造成经济损失,由承包人承担全部赔偿责任;如因此导致本合同无法履行,发包人有权解除本合同,承包人同时应按当年应付租金的100%向发包人支付违约金。
18.10 承包人保证对其商业经营行为所引起的民事法律后果承担法律责任,包括且不限于产品质量责任、服务中的人身损害赔偿责任等。
18.11 承包人保证在规定的时间内交纳租金和缴付各类能源费用。
18.12 以上承包人保证事项不能在60天内完成或改变,发包人有权解除合同并视承包人违约。
第二十条 合同变更和解除20.1 经双方协商一致,可变更或解除本合同。20.2 发生本合同约定的解除合同事由,取得解约权的一方有权在该事由发生后内以书面形式通知对方解除合同,逾期视为自动放弃解约权。除本合同其他条款另有特别约定外,自通知依法送达之日起内,如双方没有就继续履行合同达成书面协议或受通知方没有提起请求继续履行合同的诉讼或仲裁,本合同解除。因一方违约导致守约方根据本合同约定解除合同,违约方应根据本合同相关约定对守约方承担赔偿责任;守约方自动或书面承诺放弃解约权,除守约方当时另有书面声明或通知外,不免除违约方的违约赔偿责任。20.3 发生不可抗力,导致本合同部分或全部不能履行,双方均有权解除本合同或要求变更合同内容。本合同所称不可抗力,指不能预见、不能避免并不能克服的客观事实,包括地震、台风、火灾、战争、社会剧烈动乱、严重流行性传染疾病等灾害。20.4 本合同生效后,非依本合同上述约定或法定事由,双方均不得以其他事由为借口或无故单方解除合同,否则应按初始年租金标准的100%赔偿对方经济损失,如发包人尚未交房且承包人已支付相应款项或承包人因履行本合同已经发生投资,则还应承担如下责任:如发包人单方强制解除合同,应双倍返还承包人已经付定金,同时应返还承包人已付(垫付)任何款项,并按承包人投资原值(包括但不限于设计费、工程费、设备费、筹备开办费、广告费、政府规费、税及为此支出的其他任何费用)赔偿承包人投资损失。如承包人单方面强制解除合同,应赔偿发包人因承包人对标的房屋提出改造要求而造成的发包人实际发生的改造费用(包括但不限于设计费、工程费、设备费、政府规费、税)赔偿完毕后,本合同解除。一方单方强制终止合同,另一方有权拒绝接受上述赔偿并要求继续履行本合同。20.5本合同在依法或依约正式解除前,除本合同另有特别约定外,双方均应继续履行本合同约定的义务。20.6出现下述20.7、20.8、20.10的情形之一的,乙方有权提前终止合同(亦可选择不予终止合同),甲方应双倍返还乙方已付保证金。如出现下述20.9、20.11、20.12的情形之一的,乙方有权提前终止合同(亦可选择不予终止合同),甲方应按年租金的百分之百赔偿给乙方。20.7租赁场地未按合同附件二的约定时间、用途和标准交付,延迟超过;或租赁场地发生产权致使乙方不能正常对外营业达(含)以上的。20.8甲方负责的影城消防工程(由于承包人方案或装修影响除外)未能按时完成,或未能按时通过政府主管部门验收,延迟乙方开业超过。20.9甲方对建筑和或对最后竣工的租赁场地做改变,未及时通知乙方;租赁场地承重结构出现严重质量问题(由于承包人装修工程超过设计荷载除外)致使乙方不能正常对外营业,甲方在合理期限内不能解决的。20.10甲方未能按时提供乙方营业通道、其他配套设施服务、物业管理等服务的,延迟乙方影城开业超过。20.11甲方提供的物业管理服务、公共设施和设备使用服务出现中断,甲方未按约履行租赁场所维修,甲方在内不能给予修正并赔偿的。20.12其它因甲方严重违约造成合同无法履行,并且在内不能结束该种违约状态。20.13本合同签订后,如一方为另一方提供了任何形式的担保,在担保解除以前,作为被担保人的一方不得适用本合同任何条款或以其他任何理由要求解除本合同。
第二十一条 租赁期满,合同解除或暂时停业善后处理
21.1 合同租赁届满180天前,承包人应书面通知发包人是否续约。租赁期满承包人不再续租或合同解除后,承包人负有在租赁期满或合同解除后内将其拥有所有权的资产和商品撤出的权利和义务,发包人、产权人提供方便。如承包人转让该部分资产,同等条件下,发包人有优先购买权。除本合同系因发包人违约而解除的情形外,承包人将其拥有所有权的装修无偿转让给发包人,承包人不得拆除或毁坏,发包人、产权人也不得要求承包人拆除。由承包人使用,管理的所有权属发包人的设备,除正常报废、损耗和折旧外,承包人应如数归还发包人。
21.2 合同期满,承包人在同等条件下有优先续租权。
第二十二条 保密条款
第二十三条 关于违约责任的共同适用条款本合同任何一方根据本合同约定追究违约责任,违约方除承担本合同相关条款约定的责任外,还应赔偿守约方为追究违约方责任或追索债权所发生的实际费用,包括但不限于诉讼费、律师费和聘请其他中介机构的费用、差旅费等所有因此发生的费用。因发包人违约而经有效司法文书确认的应向承包人支付的违约金、损害赔偿金和根据本合同约定应承担的有关费用,可直接抵扣承包人应付合同租金。
第二十四条 生效条款
24.1 本合同由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方法人印章后生效。
第二十六条 争议解决办法因履行本合同发生争议,双方应首先尽一切努力通过友好协商解决;协商不成,可向甲方所在地的人民法院诉讼解决。
第二十九条 本合同附件
1.标的房屋平面图;
2.《标的房屋交付标准》;
3.现有装修,附属设施及设备状况和甲方同意乙方自行装修和增设附属设施及设备的约定。
第三十条 补充协议下列形式的文件,作为本合同补充协议,构成本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力
甲方:______________
乙方:______________
日期:______________
承包合同书篇二十
______县______乡林业管理站(或县林业局),以下简称甲方;
______县______乡______村______村民,以下简称乙方。
为了促进植树造林事业,加速绿化速度,满足对苗源的需要,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条承包内容、苗圃面积和地点
甲方将__树苗、__树苗、__树苗……的栽培发包给乙方承担,乙方根据承包任务划出__亩__分土地作为__苗圃,地点在__。
第二条承包期限
承包期限为____年____月,从______年____月____日起,到______年____月__日止。
第三条甲乙双方的权利义务
1.在承包期内,乙方共为甲方栽培____树苗____株,树苗____株,____树苗____株,……。其中,第一年出圃____树苗____株,____树苗____株,____树苗____株,……;第二年出圃……。
2.甲方向乙方提供____树种____斤,____树种____斤、……,树种的出苗率应达到____%以上;____树____秧____株,____树秧____株,……,树秧长____寸以上,不得有黑根、烂根的树秧。在承包期间,甲方应向乙方提供栽培树苗资金______元,其中,第一年拨给______元,第二年拨给______元,……;甲方每年为乙方提供化肥____斤。甲方向乙方拨款和提供化肥时间,均为每年____月____日以前。
3.甲方应向乙方无偿传授各种树苗的栽培技术、提供有关育苗的参考资料,每季度派技术员指导不少于____次。
4.苗木出圃时,乙方应保证____树苗高不低于____米,地表直径不少于____厘米;____树苗高不低于____米,地表直径不少于____厘米,……。各种树苗均不得有烂根、黑根,无严重病虫害。
5.乙方负责按品种、按量、按质、按时出圃树苗,由甲方于每年的____月____日以前负责包销完。每株树苗价格为__树苗______元,____树苗______元,____树苗______元,……,价款由甲方与购方统一结算,乙方应根据甲方的发苗提单向购方发苗,出圃树苗的包捆由乙方负责。
6.购方购买数量较多的树苗时,由甲、乙、购三方对出圃树苗作抽样检验,对质量不符部分,由乙方按比例补齐。
7.树苗销售完毕,双方应于____天以内办完结算手续,销售树苗款按____:____分成,甲方得____%,乙方得____%。树苗售价如因有关部门调价而上升或下降,双方应按比例增加或减少。
第四条违约责任
1.甲方如不按合同规定向乙方提供合格的树种树秧,应按不合格部分树种树秧价值的____%向乙方偿付违约金,并须相应减少乙方栽培树苗的数量。如果因此造成乙方损失的,还应赔偿乙方的损失。
2.甲方如不按合同规定及时向乙方提供栽培树苗资金和化肥,应比照银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金,并相应减少或免除乙方栽培树苗的义务。
甲方如不能按时按量销售树苗,应根据合同规定的树苗售价,按乙方应该得到的提成比例,向乙方付给酬金。
3.乙方如不能按合同规定生产出合格的树苗,少生产一株,应向甲方偿付违约金______元;乙方如不按合同规定的时间向购方发放树苗,每一百株树苗迟发一天,应向甲方偿付违约金______元;乙方如私自出售树苗,出售一株,应向甲方偿付违约金:______元。
第五条不可抗力
如因不可抗力的自然灾害,造成乙方承包栽培树苗的损失,经调查证实后,甲方应据实减、免乙方的义务。
第六条双方议定的其它事项
_____________。
本合同从承包之日起生效,合同期满失效。合同期满后双方如愿意继续合作,必须重新订立承包合同。合同执行期间,任何一方不得随意变更或解除合同。合同不因双方代表人的变更而变更。在合同执行中如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式:____份,送乡政府、村委会(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。
甲方:________(公章)
代表人:________(盖章)
乙方:________(公章)
代表人:________(盖章)
______年____月________日订
承包合同书篇二十一
甲方(借款单位):________________________________
法定代表人:________ 职务:____
地 址:________ 邮码:____ 电话:________
乙方(贷款行)____________________________________
法定代表人:________ 职务:____
地 址:________ 邮码:____ 电话:________
丙方 担保方:________________________________
甲方为承包____ 国(地区)____工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容,签订本合同,共同遵守。
第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书,贷给甲方人民币(大写)________________ 元。
第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单,作为付款时审核依据,并作为本合同的附件。
第三条 乙方提供的贷款,期限为____ 年____ 个月。甲方保证从签证合同之日起至____ 年____ 月____日止,还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件(略)。
第四条 贷款利息在合同规定还款期内,按年息____%计算……超过还款期限,逾期部分加收20%利息;贷款被挪作其他用途的,挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。
第五条 乙方提供本贷款的项目,如果甲方中止对外施工合同,应即通知乙方并还清贷款本息。
第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时,应由甲方的担保单位负责从____ (单位)____ 资金中清偿。
第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效,至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份,上述三方各执一份。
甲 方:单位名称________(公章) 乙 方:单位名称________行(公章)
代 表 人____________________ 代 表 人____________________
日期____________________ 日期____________________
开户银行及帐号____________ 开户银行及帐号____________
甲方的担保单位名称____________(公章)
代 表 人____________________
日期____________________
开户银行及帐号____________
承包合同书篇二十二
甲 方:(以下简称“甲方”) 乙 方:(以下简称“乙方”) 甲、乙双方经充分协商后签订本合同,双方应共同遵守,严格执行,以保证办好食堂,服务广大师生。具体合同条款如下:
一、 双方权利及义务1 、甲方的权利义务:
(1)、甲方向乙方提供食堂场地一块:(计1500平方米)
(2)、甲方按承包合同规定监督乙方依法经营、履行合同,做好协调工作。
(3)、甲方对乙方进菜、配菜、营养搭配、服务水平及卫生状况进行监督,并有权要求乙方及时整改。
(4)、甲方应协助乙方维持食堂治安秩序,并加强对员工的教育。
(5)、甲方保证在承包期内不得在校内开设其它食堂。 2 、 乙方的权利义务:
(1)、乙方负责食堂的经营管理,具体包括食堂人事、菜肴的搭配与制作、就餐环境卫生、服务等。
(2)、乙方必须遵守国家和地方有关环境和食品卫生的标准。严禁供应腐烂变质的食品,保持菜肴的新鲜和卫生。
(3)、乙方必须按时供应甲方工作日各餐,做到新鲜可口、营养搭配好。
(4)、餐后认真清洗食具并做好消毒工作,食堂内部、用餐大厅环境卫生全面清洁整理。经常清理食堂内外水池、下水道,确保畅通。经常清理灶台及炊事用品污垢。
(5)、食堂内应有健全的防鼠、防蝇、防尘“三防”措施(特别是分菜间、加工间、餐厅等场所的门窗)。
(6)、冰柜定期清理、除霜、消除异味、生熟物品分开存放。
(7)、乙方现场工作人员必须具有健康证。
(8)、所有食堂工作员工工资和福利均由乙方负责。
(9)、厨房员工应遵守甲方规定的各项规章制度、厨房纪律。
(10)、乙方应认真做好防火、防盗及有关安全工作,若出现安全事故,其责任完全由乙方承担。
(1
1)、乙方在签订合同时应向甲方上交风险抵押金人民币壹万元整。若乙方在合同期内无违反本合同规定,甲方在合同期满后应如数退还乙方;
二、合同期限:合同期________年,即从________年____月____日至________年____月____日止。合同期满,双方如无异议,自动续约。
三、违约责任:1 、乙方因违反《食品卫生法》、《环境保护法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》给学校及师生造成损失,乙方应负相关法律责任及全部经济责任。
2、乙方若中途停止营业,所交纳承包费及风险抵押金作为乙方不正常营业给甲方造成损失的补偿,不予退还。
3、在合同期内,若甲方需要收回食堂地皮,则应赔偿乙方在食堂投入的经济损失。
四、承包金额:
1、承包金额每年为人民币壹万五千元整。
2、承包金每年分两次交纳,乙方必须在每学期倒数第二周(以校历表为准)向甲方交清下学期承包费(即半年承包费)。
3、乙方逾期不交纳承包金,视为乙方自动放弃食堂承包经营权,以乙方中途停止论处。甲方有权终止合同。
五、其它:若因国家发生重大政策性调整,或发生自然灾害等不可抗拒的因素致使合同无法履行时,双方可协商变更或解除合同,甲、乙双方均不负连带责任。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签章后生效。未尽事宜,双方协商解决。甲 方: 乙 方:甲方代表:乙方代表:签约日期:________年 ____月____日
承包合同书篇二十三
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
为了更好地完成音乐·家生活广场工程施工任务,本工程模板施工项目由乙方承包施工。为了明确双方职责,以保证工程质量和安全生产,并顺利按期完成施工任务,本着双方自愿原则,经双方协商,签定本施工合同,望共同信守执行。
第一条:承包范围
甲方施工范围内的厦门音乐·家生活广场工程的所有模板施工项目。
第二条:承包方式及承包内容
承包方式为包工包料,具体承包内容包括:
1、 模板施工人工费;
2、 模板施工材料:包括模板、木枋、辅助模板;
3、 模板施工机具:包括圆盘锯、手提锯、木工刨、活动接线插座、电钻及其它手工工具;
4、 模板安装材料:包括铁钉、铁丝、对拉螺杆(材料加工及机具)、螺帽、蝴蝶卡、塑料套管、脱模剂;
5、 照明用具:碘钨灯、灯管、电源线。
第三条:承包单价按模板与砼实际接触面积以平方米计算,承包单价为18.0元人民币/平方米。
第四条:工程量结算及付款方式
1、 工程量按模板与砼实际接触面积以平方米计算;
2、 工程量按施工图纸及变更单(包括设计变更单、工作联系单)计算;
3、 工程量每月5日前结算一次,由项目部预算人员根据每月完成情况如实结算(每月结算时限为月初至月底),并开具结算单,交给施工负责人,由施工负责人开具分项工程签证任务单,经项目技术负责人、质检员、安全员、施工员签字后送交项目财务人员进行工资结算;
4、 工程款每月支付一次,当月工程款在下月底之前支付其80%;(乙方应把该款首先解决工人的工资,并向甲方提交本班组工人签字的工资表,在甲方监督下发放工资)
5、 余款在本工程主体结构验收并评定合格后二个月内付至已施工完的模板总价款的90%,剩余款项在本工程所有零星模板完工后三个月内结算付清;
6、 乙方须缴纳工资总额3%的劳务管理费,甲方在每月工资结算时由项目财务人员直接扣缴。(如乙方付材料发票给甲方,甲方不得收取劳务费)
第五条:施工材料及劳动力要求
1、 模板均采用18mm厚九层木质胶合板,木枋均采用50×100mm截面松木枋;
2、 裙房梁、板模板必须配备三套连续周转使用,其中裙房第一层、第二层梁、板模板必须全部为新模板,第三层梁、板模板一半为新模板,另一半为七成新以上模板;
3、 主楼梁、板模板也必须配备三套连续周转使用,所用模板由裙房梁、板模板拆除后配制,否则,主楼前三层梁、板模板必须全部为九成新以上模板;
4、 墙柱模板配备一套连续周转使用。具体为:首层墙柱配备一套全新模板,连续周转使用至九层墙柱;十层墙柱重新配备一套全新模板,连续周转使用至十八层墙柱;十九层墙柱再重新配备一套全新模板,连续周转使用至本工程墙柱完。
5、 上述梁、板、墙、柱模板在连续周转使用中出现明显损坏、矫曲、严重脱皮等无法保证砼观感质量的问题,必须及时更换,严禁再次使用,用于更换的模板必须为七成新以上;
6、 对拉螺杆必须采用合格的φ12热扎光圆钢筋加工制作,严禁使用φ10及以下直径的螺杆;
7、 群房施工期间必须保证每天70个以上木工工人进场施工,主楼施工期间必须保证每天50个以上木工工人进场施工,其中85%以上为熟练技术工人,其余为普工工人;
8、 构造柱、拦板、女儿墙、过梁、圈梁、雨缝、空调板、厨卫翻梁等零星项目施工时所需要的模板,在主楼模板无法拆除并用于此类零星项目施工之前,必须另外配备足够的五成新以上的模板用于零星项目的施工;
9、 上述零星项目的模板需开始施工时,必须按项目部要求加派木工工人进场施工,若施工主楼的木工工人无法同时满足零星模板施工需要,必须另外增加木工工人专门施工零星模板。
第六条:双方职责
一、甲方职责:
1、 负责现场总体协调指挥,监督并指导乙方在施工质量、安全、工期、材料使用、文明施工等方面的管理。
2、 制定进度计划并下达给乙方施工人员。
3、 对乙方及其施工人员进行施工安全及技术交底。
4、 提供模板支撑及加固用的钢管和扣件。
5、 提供施工用电、用水、垂直运输机械、外脚手架。
6、 提供雨天施工所需的雨衣。
7、 按合同约定支付乙方进度款。
8、 给乙方施工人员提供生活住宿、食堂及卫生设施。
二、乙方职责:
1、 遵守现场纪律和规章制度,上岗人员须持证上岗并佩带工作证;
2、 服从甲方施工安排,保证有足够的人力来完成本工程施工任务,不使工人处于违反国家劳动法规定的超长时间的工作中。应自备劳保用品(包括防护眼镜、雨鞋、手套、口罩等)以供自己班组工人安全使用。安全帽由项目部统一配置,费用由乙方承担;
3、 服从甲方的现场指挥与管理,严格按模板施工方案施工,负责本班组的现场施工组织与各项管理工作,按期保质保量完成施工任务;
4、 不得带与本工程无关的人员及家属、小孩进入生活、生产现场,一经发现每次处以50元的罚款并立即清出现场,如不自觉清出的将交由公安机关处理;
5、 按劳务管理要求自行组织施工工人,按期发放工人工资;
6、 负责本班组工人的安全教育、日常检查和整改等安全管理工作;
7、 自备模板施工所需的施工机具、手工工具及照明灯具;
8、 按合同约定组织模板材料进场;
9、 按现场要求做好文明施工及成品保护工作;
10、 负责由于自身原因造成的质量缺陷的处理及费用。
11、 负责本班组工完场清工作。
12、 负责本班组施工所产生的建筑垃圾的及时清理和清除,包括锯木屑、碎模板、短木枋、模板皮、墙柱外露塑料套管、漏浆爆模等产生的砼渣的清理、清除,并及时运至地面指定位置;
13、 负责由水电、消防自己安装以外的其它所有洞口模板加工及安装加固;
14、 负责楼梯铁件及其它土建用小型墙柱铁件的安装和预埋,配合项目部及其它班组安装预埋大型铁件;
15、 楼层模板拆除后,负责将本班组所用钢管、扣件及自身模板材料及时干净的清出楼层。主体封顶后,负责将本班组所用钢管、扣件全部吊运下楼并按项目部要求堆置,多余模板材料必须及时清运至地面并立即运出施工现场。
16、 工人进场立即到项目部办理登记手续,领取项目部统一规定的黄色安全帽、出入证,其费用由乙方承担,结帐时甲方财务直接扣回;
17、 负责砼施工过程中的护模工作;
18、 负责模板材料维修、保养及对拉螺杆的维修、保养、补充;
19、 负责电梯井模板施工操作架的搭设和拆除;
第七条:工程质量要求
1、 按现行施工规范及项目部模板施工方案施工;
2、 按现行验收标准,模板及砼施工质量必须达到优良等级;
3、 杜绝爆模及严重变形、移位、倾斜、塌陷等质量缺陷。
第八条:施工进度要求
乙方应组织和准备足够的模板材料、施工机具及施工人员,保证按甲方进度计划组织施工; 晚上必须加班施工至22︰00; 具体进度安排由项目部根据实际情况确定,乙方必须无条件服从。
第九条:施工安全要求及约定
1、 乙方应严格按现行《安全操作规程》组织施工,服从甲方的现场安全管理,对甲方及有关部门提出的安全隐患应及时组织整改。杜绝违章指挥、违章作业行为。
2、 凡因乙方的原因引起的安全事故,乙方应承担其经济法律责任。由于非乙方原因引起的安全事故,甲方负责协调由责任方负责赔偿损失。如发生意外安全事故,按单项医疗费计,叁仟元内由乙方自理,超出叁仟元以上的部分由甲方负责70%,乙方负责30%费用。若发生乙方原因造成的伤残、死亡事故,双方各承担一半费用(包括相关部门的罚款)。若发生非乙方原因造成的伤残、死亡事故,由甲方及责任方各承担一半费用(包括相关部门的罚款)。
第十条:材料、机械、生活设施的使用管理
1、 乙方要求甲方提供的材料应提前报送《材料使用计划》,领用前办理材料领用手续,材料的损耗应控制在定额规定的损耗以内,把材料使用作为一个经济指标。凡是材料超量使用者,按材料市场价格由乙方承担材料费用。
2、 甲方提供的施工机械由乙方验收后移交使用,乙方应妥善做好保养工作。
3、 生活设施由甲方统一安排与管理,乙方必须无条件服从。生活设施供施工人员使用,非本工地施工人员禁止进驻使用。
4、 甲方统一办理食堂,乙方不得私自起炉灶,违者予以罚款。
第十一条:奖罚条款
1、 工期奖罚:乙方未能按甲方进度计划完成施工者,每拖延一天,处罚1000元,属于甲方引起的拖延由甲方负责。
2、 质量安全奖罚:
1) 施工质量未能达到本合同约定的质量标准时,甲方将给予乙方承包总额5%的罚款处罚;
2) 施工中若乙方不按甲方的要求整改质量安全隐患,甲方有权按《项目部质量安全管理办法》给予处罚,并采取必要的措施来确保整改落实。
3、 乙方施工中应注意节约材料,爱护公物、成品,凡现场发现浪费材料,损坏施工机具等不良行为者,甲方可给予处罚:
1) 由于乙方原因造成施工质量问题引起损失的,按市场材料价格赔款。
2) 甲方交给乙方使用的施工机具,乙方应妥善保管。凡是乙方人为故意损坏者,除责令修理完好外,还给予罚款。
3) 凡盗窃材料、施工机具者,除予罚款外,并视情节移交当地公安机关处理。
4) 损坏建筑成品、半成品者除承担返工和赔偿费用外还给予罚款。
4、 未按厦门劳务管理规定招聘施工工人或未按规定办理相关证件受到有关部门处罚者,乙方自行承担受处罚的费用,乙方不得有异议。
5、 对甲方要求乙方整改、处理的事宜,乙方不能按甲方要求的进度、质量及安全文明施工管理要求组织施工,甲方有权单方终止合同,清理退场,另派施工队伍进场施工,工程款按实际完成量和承包单价的80%结算,余额部分作为另派施工队伍进场费用。
第十二条:其它约定
1、 乙方向甲方支付工程质量、安全保证金二十万元人民币,在本合同签定后一个月内交到甲方项目部。若乙方施工质量、安全达到合同要求则工程质量、安全保证金在本工程竣工验收后一个星期内一次性退还给乙方;若未达到合同要求,则按合同条款扣罚,余额在本工程竣工验收后一个星期内一次性退还给乙方;
2、 本工程模板施工期间,若发生连续停工超过三个月,如甲方向开发商成功索赔有关停工造成的经济损失,乙方应享受相应的赔偿金;
3、 乙方未尽到相应职责,甲方另外派人完成时,所花费用按三倍扣罚,结帐时甲方直接扣回。
4、 甲方安排乙方完成的承包内容以外的工作,按点工结算,点工单价为40元人民币/工日,每工日均按8小时计算。点工款项随当月工程款一起结算并支付,每月点工款按100/%支付,不留余额。
5、 由于甲方原因造成乙方损失的,按实际情况以点工补偿,点工补偿数额视具体情况双方协商确定。
第十三条:本合同自签订之日起乙方应在三天内组织满足施工要求的足量模板材料进场,并组织满足施工要求的足量的施工人员作好准备。施工人员具体进场时间由甲方另行通知,乙方必须按时进场,模板工程全部完工后一星期内,乙方施工人员及模板材料必须全部退场。
第十四条:违约责任
本合同自双方签订之日起生效,甲、乙双方应本着认真、负责的态度履行各自职责及合同约定,如一方不全面履行自身职责及合同约定即被视为违约,违约一方应向对方赔偿壹万元人民币及因其违约引起的相应经济损失,并承担法律责任。
第十五条:合同的终止及终止条件
1、 双方履行完各自的责任和义务后,本合同自行终止。
2、 一方违约并经协商无效后本合同自行终止。
第十六条:未尽事宜,双方在施工过程中另行协商解决。
第十七条:本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日