最新房地产总承包合同(10篇)
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!
房地产总承包合同篇一
代表人:____________________________________
乙方(责任方):___________________________
责任人:____________________________________
依照相关法律、法规规定,双方协商后约定,将________________工程__________________项目委托乙方施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行。
第一条、工程概况
1、工程内容:____________________________________
2、承包方式:____________________________________
3、承包范围:____________________________________
4、工程价款:____________________________________
5、付款方式:____________________________________
第二条、双方责任
1、甲方责任:
(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。
(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
(4)工程完工时,及时安排人员组织验收。
(5)及时支付工程款,不可拖欠劳动报酬。
2、乙方责任:
(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。
(2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。
(3)工人进入施工现场佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。
(4)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工。
(5)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。
(6)乙方不得将本项目未经甲方同意再行转包、分包,否则甲方有权立即收回本施工项目。
(7)工程完工时,乙方应积极配合甲方完成验收。
第三条、工程验收
1、工程完工后,乙方向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。
2、甲方接到验收报告后三日内组织验收,并在验收后三日内予以认可或提出修改意见。乙方应按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用;由甲方原因造成的修改,其修改费用由甲方负责。
3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后三日内不组织验收,或验收后三日内不提出修改意见,视为验收合格。
4、工程未经竣工验收或验收未通过的,甲方不得使用;如甲方强行使用,乙方不予承担保修,并视为工程竣工及验收合格。
第四条、工期
1、计划开工期限_______年_______月_______日,计划完工期限_______年_______月_______日,总历时_______日。
2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。
第五条、违约责任
1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按_______元/天支付违约金。
2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
3、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负。
4、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
第六条、争议解决
双方约定在履行合同中发生争议时:
1、请上级建设主管部门调解。
2、采用第1种方式调解不了时,可向_______市有管辖权的法院诉讼解决。
第七条、附则
1、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。
2、本协议未尽事宜,双方协商解决。
3、本协议经双方签字、盖章后生效。
4、本协议于_______年_______月_______日在__________________(地点)签署。
5、本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。
甲方:________________________乙方:________________________
________年________月________日________年________月________日
房地产总承包合同篇二
甲方:
乙方:
按照《^v^合同法》,结合本项目具体情况,甲乙双方本着互利互惠、友好协商的原则精神签定本合同,具体条款如下:
一、工程概况:
2、工程地点:
3、工程内容:综合布线。
4、承包方式:包人工、包工期、包安全、包安装调试。
5、工期: 天
6、合同价款: 元;大写: (元)。
本合同承包金额已包括国家和地方规定缴纳的各种税金,由甲方按照规定交纳。
二、甲方责任:
1、开工前两天向乙方提供施工所需的水、电、场地等条件,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的相关手续。
2、对工程质量、进度进行监督检查,及办理验收、变更、登记手续和其他相关事宜。
三、乙方责任:
1、指派工程技术人员进驻工地,负责按甲方要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,并解决由乙方负责的其他各项事宜。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环保规定。严格按照图纸或说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3、遵守建设单位对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物及设备管线,使其不受损坏。做好施工现场保卫和卫生清洁等工作,服从甲方管理规定。
4、施工中未经甲方批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设备和工程成品进行保护。
6、负责对所提供设备的维护及使用对甲方人员进行现场技术培训。
7、信息点的导通率为100%。
四、关于工程价款及结算的约定
1、付款方式:材料进场支付10%工程款,工程完工时付余款
2、综合布线增加点数及其他增项结算为据实结算付款。
3 、合同附件工程预算表中的价格为双方所认定,设备材料单价不再做变动,决算中只对工程量进行核对。
五、关于安全生产和防火的约定
1、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《^v^消防法》和有关放火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守有关消防法规、安全技术规程、安全操作规程和其他相关的法规或规范。
3、如果乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防法规,导致发生人身、财产、安全事故或火灾事故,乙方应承担由此产生的全部经济损失。
六、违约责任
1、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担;乙方未经甲方同意拆改原有建筑物结构或设备管线的,所造成的损失由乙方承担。
2、在办理验收手续之前,甲方提前使用机房或擅自动用机放内尚未交工的设备,造成的损失由甲方负责。
3、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理解除合同手续,并由责任方赔偿对方的经济损失。
4、若乙方未能按合同规定的日期如期完工,每十日向甲方支付甲方工程总额百分之五的违约金。
5、工程施工完毕后,乙方书面通知甲方验收,如甲方接到通知15日内不去验收,乙方便视为验收通过。
6、工程完工后,甲方验收不合格部分,乙方应在十日内做出整改,无法整改等偏离工程设计方案所造成的一切损失由乙方承担全部责任。
七、附件
1、本合同及附件一式两份,甲方一份,乙方一份。以上文件具同等法律效力,双方签字盖章之日起生效。
2、本合同履行完成后自动终止。
3、其他事项按合同附件要求执行。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
房地产总承包合同篇三
发包人:
承包人:
经甲、乙双方友好协商,相互了解,本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下,甲方将 工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方,具体协议如下,希双方自觉遵守,不得违约。
____________
____________________
采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积 元/m2(大写: m2)人民币计算(建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准)。
年 月 日
竣工日期: 年 月 日
工程施工图及设计图说明,图纸会审纪要及设计变更,甲方以包工包料发放给乙方,乙方在施工过程如有图纸改动,必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有:基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料,以室内清水房交工。(乙方不含图纸里面有的内容:消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门,室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责,一切由甲方自行负责施工)。
1、甲方提供图纸、水电的来源处。
2、监理方的人员由甲方提供;
3、乙方需要各种手续,甲方必须配合提供。
4、如有更改、变动,所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。
1、在该工程中所有的税收、报建费由乙方负责。
2、水电预埋和防雷预埋,预埋管和防雷的材料由乙方负责。
3、乙方不负责水电安装,只负责预埋。
4、乙方负责窗子安装,材料以图为准。
1、乙方进场后地梁起,甲方支付乙方工程款20万元。
2、主体封面,甲方支付乙方工程款60万元。
4、抹灰完工后,甲方支付乙方工程款:60万元。
5、综合验收合格后,甲方支付乙方工程尾款:98%。
6、其余2%作为保修金,在一年之内付清。
1、严格按照施工图施工,执行《建筑工程施工质量验收规定》做好施工放线工作、材料计划,自检及专用表格填写,达到竣工验收合格。
2、变更单等设计文件及规范要求,精化组织施工,加强现场这理及人员的技术管理工作,确保工程达到优质工程。经建设方、监理、项目部,甲方进行建筑规范验收。
1、乙方对承包项目的安全施工负责,严格执行国家、地方的政策、法规、规范、标准和制度、不得违章指挥,严格执行安全技术交底,必须让进场人员进行安全教育;三级教育,班前班后安全活动。
2、在施工过程中,安全事故责任及处理由甲乙双方共同调解处理,不得以任何理由推卸责任。
本协议未尽事宜,甲乙双方负责人友好协商解决,协商不成的依法向所在地致人民法院起诉。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效,具有同等的法律效力。
甲方签字:
年 月 日
乙方签字:
年 月 日
房地产总承包合同篇四
1.
(常熟)项目名称:城南转输泵站城西污水厂应急联通管道工程—标三
建设单位:常熟市水务投资发展有限公司
施工单位:常熟市华诚建设工程有限责任公司
监理单位:常熟市大通市政建设监理有限公司
2.
(姑苏区)项目名称:娄门路下穿向阳桥节点改造工程
建设单位:苏州市市政建设管理处
施工单位:苏州建设(集团)有限责任公司
监理单位:苏州建设监理有限公司
3.
(苏州高新区)项目名称:苏州高新区马环连接线工程施工一标段
建设单位:苏州高新区(虎丘区)交通工程管理中心
施工单位:中铁二十局集团第一工程有限公司
监理单位:江苏华宁工程咨询有限公司
4.
(张家港)项目名称:凤凰镇2014年以前原农村生活污水收集改造工程
建设单位:张家港市凤凰城乡投资发展有限公司
施工单位:齐力建设集团有限公司
监理单位:江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司
5.
(太仓)项目名称:太仓市城区污水处理厂提标改造工程
建设单位:太仓市碧源污水处理有限公司
施工单位:太仓市市政工程有限公司
监理单位:苏州卓越建设项目管理有限公司
四、问题较多项目通报
在检查中,存在部分项目的管理人员未到岗履职,实名制未落实,现场质量、安全方面存有隐患,现予以通报。请各地住建部门跟踪隐患整改闭环,若有需要建议予以行政处罚,并对类似问题举一反三,给予高度重视。通报名单如下:
1.
(常熟)项目名称:新建汽车总装件及发动机舱配套零部件项目 厂房(车间三、车间四)
建设单位:常熟六和普什机械有限公司
施工单位:江苏中昱建设工程有限公司
监理单位:江苏德皓项目管理有限公司
主要问题:项目经理无考勤,管理人员中仅安全员有考勤;管理制度缺失较多或流于形式,无针对性;同条件下混凝土试块养护方案未见、标养试块委托合同未见;钢结构的基础柱连接偏差严重且有漏浆;项目经理带班检查记录流于形式;动火审批手续的资料未见;某工人的三级安全教育、安全技术交底未见;钢结构吊装方案交底验收资料未见;违规使用木制梯且无防护;钢筋加工区防护棚覆盖面积较小;现场临时用电的电线乱拉、电箱内无巡检记录;现场局部灭火器配置不足、无消防平面图;工地现场的围挡不足4米,道路浮尘较多、裸土未覆盖。
2.
(常熟)项目名称:新建辅助用房、生产车间项目
建设单位:永新电子(常熟)有限公司
施工单位:江苏佳耀建设工程有限公司
监理单位:江苏华扬建设咨询有限公司
主要问题:部分项目部多名管理人员不在岗,且多人无实名制考勤;工人花名册、考勤管理不规范;项目部管理制度不齐全、且无针对性;部分原材料进场验收资料缺失,见证取样送检制度未落实,台账资料缺失;特种作业人员花名册建立不完整;某工人未有三级安全教育;盘扣构件进场验收、检测资料缺失;高支模方案的安全技术交底与验收管理不到位;二层外架立杆架设在一层的悬挑部位、人行道防护棚缺失;二级电箱设置不规范,有电线乱拉;消防通道不畅通,现场物料堆放杂乱。
3.
(昆山)项目名称:昆山迈高工业地产开发有限公司c11#厂房、c12#厂房、d1地下机动车库
建设单位:昆山迈高工业地产开发有限公司
施工单位:南通诚骏建设工程有限公司
监理单位:江苏永勤工程管理有限公司
主要问题:该项目经理的履职情况不佳,对工程项目的日常管理工作不清楚;项目部管理人员未使用实名制考勤、变更后的管理人员未录入实名制系统;工人考勤数据与工资代发数据无法对应关联;项目部管理制度不健全;施工现场局部墙体砌筑质量不佳、个别部位的混凝土出现蜂窝麻面;挖机司机的特种作业人员作业证书非住建部门颁发;钢管扣件进场质保资料、复检报告缺失;现场内脚手架斜撑缺失、盘扣脚手架杆件缺失;钢筋加工区无顶面防护棚;三级配电箱内接线不符合要求;施工现场围挡高度不足、现场防尘、降尘装置,现场物料堆放杂乱。
4.
(吴江区)项目名称:年产120万平方米中空玻璃
建设单位:吴江南波华东工程有限公司
施工单位:中国二十二冶集团有限公司
监理单位:江苏宏润建设项目管理咨询有限公司
主要问题:考勤管理制度未落实,项目部管理人员无考勤记录,项目经理未到岗;管理制度缺失较多,未有质量安全管理手册;工人工资未执行总包代发制度;桩头隐蔽验收记录未提供;见证取样制度落实不到位,现场高强螺栓抗滑移系数未进行核测;现场一些构造柱箍筋弯钩不足135°;项目安全员无c类证书,项目部未制作特种作业人员名册;项目部工人的三级安全教育存在作假嫌疑;临时用电开关箱随意拖拉,电线电缆未架空设置且未固定;现场物料堆放杂乱,裸土未覆盖。
5.
(太仓)项目名称:中锐新建320585008202gb00130号地块住宅及配套用房项目(1#-11#住宅,13#-15#住宅,18#住宅,24#配电房,25#泵房,26#配电房、开闭所,地库)
建设单位:太仓中锐置业有限公司
施工单位:江苏唯华建设有限公司
监理单位:苏州和信建设咨询有限公司
主要问题:技术负责人、施工员、质检员不在岗;质量管理制度、农民工工资支付制度等缺失;钢筋焊接工艺试验报告未见;8#楼6层大面积剪力墙涨模;项目经理带班检查记录流于形式;某焊工特种作业上岗证无效;电梯井防护架专项方案未见;悬挑钢平台无防护措施,且验收记录未见;电梯门未固定;现场挖机无进场报审资料;施工现场物料堆放杂乱,部分裸土未覆盖,动土处未设置扬尘防控装置。
6.
(吴中区)项目名称:扩建年组装500万块线路板项目
建设单位:苏州银光电子有限公司
施工单位:翔润(江苏)建筑工程有限公司
监理单位:江苏天眷建设集团有限公司
主要问题:部分项目部管理人员无考勤,质量员不在岗;现场“标识标牌”设置不到位,缺失较多;分部工程验收的签章不全;混凝土检查原始记录缺失,未见同条件养护试件温度记录台账;现场一处梁柱节点夹渣,多处蜂窝;项目经理带班安全检查记录流于形式;部分工人存在三级安全教育学时不足、无三级安全教育培训记录或无安全技术交底记录情况;钢管扣件进场检测报告未见;项目未建立危大工程管理档案;多处临边防护缺失或未按规定设置;外脚手架局部扫地杆缺失;现场临时用电不规范,个别消防灭火器失效。
7.
(工业园区)项目名称:逸美德自动化科技项目(dk20120137地块)(办公楼)施工总承包
建设单位:苏州逸美德科技有限公司
施工单位:江苏华实市政建设集团有限公司
监理单位:苏州市新林工程监理有限公司
主要问题:质量员、施工员、技术负责人不在岗,且无考勤;工人劳动合同存在代签字嫌疑;设计变更手续不规范,无设计师签字;见证取样未落实,现场钢筋无吊牌,无法与送检样品对应;梁、柱偏心距超1/4柱宽,但未设置水平加腋;梁、柱砼差3个等级,但无浇筑方案;安全检查内容流于形式;危大工程的验收手续不规范,且不齐全,超20米的悬挑脚手架无专家论证;卸料平台四周防护措施不到位;脚手架与楼面间内档防护缺失;人行通道安全防护不到位;施工现场消防器材未按规定配备;现场物料堆放杂乱。
8.
(姑苏区)项目名称:苏地2016-wg-47号地块内市政道路总包
建设单位:苏州泓业房地产开发有限公司
施工单位:苏州园林发展股份有限公司
监理单位:上海三凯工程咨询有限公司
主要问题:项目经理、安全员无考勤记录;农民工工资支付制度缺失,现场无标识标牌;未开设农民工工资专用账户,无农民工实名制相关台账资料;未落实项目质量管理制度;工序报验资料与现场进度不同步,且报验内容不完整;见证取样制度未落实到位,部分材料无试验报告;路面水稳层平整度较差;管井口不密实,有垃圾进入,井口未设置警示标识;项目部安全检查记录缺失;部分工人的三级安全教育、安全技术交底疑似造假;现场无喷淋系统,道路泥泞。
五、检查得分
根据《市住房城乡建设局关于进一步做好苏州市建筑业企业信用综合评价工作的通知》,检查组对被查项目进行了打分,并汇总成施工企业、监理企业的得分,详见《2021年下半年度苏州市建筑市场综合检查评分汇总表》(附件)。
本次综合检查结果已记入企业新一轮的信用综合评价工作,将成为2021年四季度、2022年一季度“建筑业企业信用综合评价结果”的重要组成部分。
苏州市住房和城乡建设局
2021年12月17日
房地产总承包合同篇五甲方姓名: 住址: 电话:
乙方姓名: 住址: 电话: 甲方将位于 房建设施工工程承包给乙方,合同范本《自建房工程承包合同范本》。甲方与乙方在真实、
自愿、平等、互利的基础上经过充分协商,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:
一、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料。即甲方负责提供建房所用的全部原材料,乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的 等设备,其他由甲方提供。
二、被建房屋计划四层,建筑面积约为 平方米(最终结算以实测为准),甲方将地梁以上(+0以上)的房屋建筑主体工程的施工全部承包给乙方(其中包括 ),主体施工承包单价为每平方米 元,水电安装每平方米 元,工程总价款为最终实测面积乘以单价。
三、在整个施工过程中,乙方施工人员的伙食和交通由乙方自理,每层楼板现浇时甲方提供当天中午的伙食费 元。
四、甲方负责提供相应的拟建房屋图纸,乙方应按图纸施工,如施工问题有变更必须征得甲方的认可同意,因图纸为简图图纸中未尽事项,由甲乙双方协调解决。
五、甲方应提供建房所需原材料、场地等条件便利乙方施工(甲方负责将建筑材料运送至施工现场 米之内)。
六、乙方负责找工人,组织、指挥工人施工,乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系。
七、乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切事故赔偿责任。
八、工程工期为:开工之日起( 月 日开工) 个月内完工,按农历工期计算(因不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外)。
九、结算方式:开工后,每建好一层,支付该层工程款的 %给乙方;房屋工程全部完工,经甲方验收合格再付余款的 %,当年底付清剩余工程款。
十、施工要求:
1、层高:第一层 米,第二至四层 米;
2、所有门窗洞尺寸以甲方在具体施工前的要求为准;
3、外墙及内墙承重为 墙(如阳台等个别地方更改以甲方要求为准),其他以施工时甲方具体要求为准;
4、厕所(卫生间)为下沉式设计施工;
5、地板现浇厚度为 公分,所有水泥沙浆、混凝土材料比例和强度必须符合国家相关标准;梁和挑浇注凝固后不应窝、麻面等,更不能出现钢筋外漏现象;
6、地面整体水平,立面整体垂直,房屋直角的地方不能纵角,最顶楼墙与一层墙偏差不大于20毫米。
7、乙方在使用原材料时要尽量节约,物尽其用,避免浪费,损耗不超过一般同类工程标准。
8、水电安装应该根据水龙头及开关插座位置尽可能节省材料,乙方更改安装位置时须征得甲方同意。
十一、乙方应按照甲方的要求保证工程施工质量。房屋完工后,由甲方按施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失,重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。
十二、违约责任:
1、如果一方擅自不履约,应向对方支付工程总价款 %的违约金,因违约给对方造成损失的,还应负相应的损失赔偿责任。
2、乙方应按约定工期完工,如因乙方原因造成工期拖延的,拖延15天以上,每天每平方米减少工钱 元。
3、甲方应按约定期支付乙方工程款,每延长五天,按当期应付款的 %付给乙方滞纳金。
十三、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字之日起生效。
十四、如甲乙双方因施工过程中的实际情况变化致使施工发生改变,可以就改变的部分本着平等、自愿、互利的原则再行商议,但甲乙任何一方不能擅自做出实质性变更。
十五、因甲方工作原因,指定代理人为: ,代理人有权就施工提出意见和建议,代表甲方与乙方协商沟通。
十六、本协议一式三份。甲方、乙方各一份,见证人一份。
十七、其他未尽事宜双方再行协商约定,签订补充协议。
甲方签字(签章): 乙方签字(签章):
见证人签字(签章):
签约时间: 年 月 日(农历)
签约地点:
房地产总承包合同篇六
发包人:(简称甲方)承包人:(简称乙方)依照《民法典》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:二楼房顶钢架。
4、承包方式:包工包料。
5、承包面积为x㎡,每平方价格为x元。
二、合同价款总计合同金额(大写)(人民币),小写。
三、付款方式付款方式:工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。甲方:乙方:________年____月____日简单工程承包合同范文三
一、发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
二、承包范围:
1、项目工程名称。合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆。开工日期:________年____月____日。竣工日期:________年____月____日工程质量等级合格。
2、范围:
三、工程款(进度款)拨付
四、承包人乙方的责任:乙方必须对工程质量、安全、工期全面负责。并接受甲方的监督指导。发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。由于质量返工,工期延误罚款,均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。
五、甲方的责任:
1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导。
2、负责项目工程的签证、协调工程决算问题。
六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。
发包人(甲方):承包人(乙方):
________年____月____日
房地产总承包合同篇七
甲方:___________
乙方:___________
监控系统工程维护质保项目,经甲乙双方友好协商,特订立如下维护保修条款:
一、乙方的职责:
1、对甲方现有设备恢复正常使用,监控安装简易合同范本。
2、对甲方的设备进行每月一次,每次两天的定期维护保养工作;
3、不论系统有无故障,每年提供12次定期维护保养服务,并提供相应的维护保养报告,年底提供一份详细的年度维护保养报告,以供甲方对各系统设备运行状况有全面的了解,确保系统设施的正常运行。
4、在维护保养过程中如发现设备、零部件损坏,经甲方确认同意更换后,按原合同中规定的价格收费更换,如原合同中没有规定的设备及部件,按设备或零部件的成本价收费。
5、向甲方提供有关技术咨询服务。
6、如乙方没有按期进行维护保养工作,每少一次扣除维护费用的8%。
二、甲方的职责:
1、积极配合乙方进行系统维护保养工作。
2、在系统出现问题后,应如实向乙方反映情况,提供维修条件,合同范本《监控安装简易合同范本》。
3、及时支付维修保养费用。
三、合同金额及收费标准:
1、维修保养合同金额为:________元人民币。
2、全年上门维护次数累计超过12次或全年维护保养工作累计超过48个工作日后,甲方需要乙方提供上门维护服务,服务费用按每人每天300元计算,乙方在收到甲方预付款后派员到现场排除故障。
四、付款方式:
1、维护费按年度结算:合同签订后5日内支付年度维护费用的50%,满6个月后5日内支付50%余款;
2、更换设备材料、零部件所发生费用,在收到乙方提供的费用票据后5日内甲方一次付清;
3、逾期付款时按未付款金额的5%收取滞纳金,满一个月后仍未付清余款,乙方视同甲方不需要乙方继续提供维保服务,乙方停止提供维修保养服务。乙方停止提供维修保养服务后,甲方需要乙方提供上门维修保养服务,服务费用按每人每天300元计算或一次性付清自停止之日起本合同约定的定期维护保养服务费。乙方在收到甲方付款后派员到现场排除故障。
五、违约责任:
1、本合同在执行过程中,任何一方违反合同条款,双方进行友好协商,协商不成按经济合同法有关条款处理。
六、其他:
1、本合同未尽事宜双方协商,另行签定补充协议;
2、本合同自双方签字盖章后生效;
3、本合同期限为1年;
4、本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份。
甲方:___________乙方:___________
代表:___________代表:___________
地址:___________地址:___________
电话:___________电话:___________
传真:___________传真:___________
房地产总承包合同篇八
甲方: (以下简称甲方) 地址:
乙方: (以下简称乙方)
住址:
居民身份证号:
担保方: (以下简称丙方) 甲方为提高企业经济效益,降低企业风险,兹决定,实行企业承包经营,乙方自愿承包经营甲方下属的佛山市永力泰车轴有限公司悬挂分厂厂房钢结构工程,双方本着诚实信用、公平合理的原则,经协商一致,订立本合同。
一、承包形式
本承包形式为:按实际施工总产值比例上缴,效益考核奖励。
二、承包范围
遵从甲方总部与业主(建设方)签订的编号为ltxc-001《建设工程施工合同》的所有内容(合同见附件),合同总价1920万元。
三、承包期限
本合同的承包期自本项目工程的开工之日起至本项目合同内容全部履行完毕且回访保修结束、结算完毕止。
四、主要承包指标与上缴
(一)保证无重大人员伤亡事故,杜绝重大质量事故和其他重大安全事故,如发生重大安全及质量事故,甲方协助乙方负责处理,所有经济责任由乙方承担。
(二)保证各种消耗指标不超过预算定额指标。
(三)承包金按工程结算总价上缴甲方(含企业所得税),每次从建设方工程款进甲方账户时按比例扣除。
(四)乙方需向甲方每月支付建造师费4000元,此费用每次从建设方工程款进甲方账户时按月数扣除。
五、乙方酬薪
(一)乙方和项目管理人员工资从建设方工程款进甲方账户时由乙方按时发放。
(二)乙方所得报酬的应缴个人所得税,由乙方按国家规定缴纳。
六、双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、有权对乙方的经营活动实施全面的监督、检查、审计。
2、乙方委派副经理、财务人员及其他重要岗位人员,所委派人员的工资、社保、差旅费、福利、奖金等薪酬按公司规定统一发放。
3、有权按约收取承包金,行使合同约定的其他权利。
4、当乙方有不缴承包金、经营不善造成亏损、不遵守甲方规章制度、不履行合同条款等行为时,甲方有权单方终止合同。
5、有义务向乙方提供必要的经营手续。
(二)乙方的权利和义务
1、有权在甲方总公司与建设单位签订的《建设工程施工合同》范围内指挥生产经营活动。
2、有权根据本合同约定和甲方财务制度,在确保不亏损的情况下,审批承包工程项目的正常财务开支。
3、有权制定工程技术措施方案,但重大技术方案应报甲方审核批准后实施。
4、享有材料物资采购决策权,但不得暗箱操作,更不得与材料商串通太高材料价格或者购进劣质材料。
5、有义务遵守甲方的各项企业规章制度,服从甲方管理,维护甲方的声誉和财产利益。
6、必须将建设单位拨付的工程款及时汇至甲方账户,接受甲方的财务监管。不得从业务关系单位付取现金不入账,不得将工程款擅自以个人名义存入银行或转入其他单位,不得以权谋私将与其他项目部无关的费用在所承包的项目部列支,否则按职务侵占或挪用单位资金论处。
7、严格执行甲方的《财务管理制度》,建立健全账册,确保原始单据的真实性,所有财务档案资料必须交由甲方存档。
8、禁止以甲方或承包工程项目部的名义向外单位或个人借款。
9、负责承包期内债权债务的清收清偿,如因债权人索债而使甲方为乙方承担债务的,乙方应向甲方承担清偿责任,如引起诉讼,导致相关部门来查封、冻结、划拨甲方账户和资产的,乙方处全额偿还被划拨资金外,还要按年息承担被划拨日至还款日期间和冻结期的资金利息,另外每发生一起,乙方需向甲方给付5万元的名誉损失费。
10、乙方必须依法经营,不得行贿受贿,转包。如出现上述情况,一切经济和法律责任由乙方承担
11、乙方承担对建设单位工程款的收回则责任,追索外欠工程款时必须以甲方的名义对外主张权利,不得以自己的名义或项目部的名义对外主张权利,如因建设单位拖欠工程款,乙方不得起诉甲方,要求甲方承担责任,否则,乙方向甲方支付起诉额倍的违约金。乙方对外行使追索权时,甲方应提供手续上的方便,追款费用用乙方负担。
12、乙方履行甲方和建设单位签订的合同全部条款,承担由于本工程引起的拖欠民工工资、拖欠工程材料款、安全事故、工期拖延、工程
质量事故赔偿等一切经济和法律责任。如由此引起的群体性事件,严重影响甲方声誉,导致甲方先行垫付上列款项的,乙方对此垫付款应无条件予以认可,并从垫付款发生之日起向甲方支付年的利息。且每发生一起农民工来甲方讨薪的,乙方赔偿甲方5万元人民币的名誉损失费。
13、工程款专款专用,不得从甲方打入个人账户,采购材料款凭材料采购合同、发票和收料单、由甲方直接打给供应商,农民工工资由甲方监督发放。
七、违约责任
(一)乙方违反本合同约定,私刻公章、伪造营业执照、资质证书、建造师证件等,一经发现,每次每本支付违约金5万元;情节严重涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
(二)乙方违反本合同约定,以项目部名义对外提供担保,向外单位或个人借款,除承担对甲方造成经济损失的赔偿责任外,另按对外担保、借款金额的20%支付违约金。
(三)乙方违反本合同约定,在工程款逾期时乙方应积极的态度行使追索权,如甲方直接对外行使追索权时,乙方应积极配合。
八、其他事项
(一)当事人双方一致认为本合同是民事法律关系为主的多种法律关系并存的综合性合同。
(二)本合同不改变项目部的经济性质及隶属关系。
(三)本合同履行中乙方实施了挪用、侵占单位资金等行为若涉嫌犯罪,仍应依法追究刑事责任,即本合同约定的承包形式不影响对乙方本人刑事责任的追究。
(四) 自愿为乙方履行本合同提供连带责任保证担保,
保证责任期为二年。
九、解决争议的方式
(一)本合同履行工程中争议,双方应尽量协商解决。
(二)协商不成的,应根据不同的法律关系选择以下方式解决:
1、属于承包上缴、违约赔偿、违约金给付、损害赔偿、财物返还等方面的争议,向甲方总部所在地人民法院起诉。
2、属于劳动关系工资争议、劳动保险争议等方面的争议,向甲方总部所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
3、属于涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。
本合同未尽事宜,双方协商可签订补充合同。
本合同一式叁份,甲方执存两份,乙方执存一份;甲、乙双方当事人签名(盖章)后生效。
甲方(盖章): (签字):
分公司负责人(签字 ) 担保方(签字、盖章):
20_年 月 日签订
房地产总承包合同篇九
发包人(全称):
承包人(全称):
结算方式如下
2、本工程为总承包形式,如发包人将专业施工项目分包给其他单位的,承包人应收取总承包管理费费率为3%。
3、如本工程需承包方垫资施工,发包方给予垫付工程款利率,按月息计算。
本框架协议一式六份,自双方签订之日起生效,双方各执三份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
房地产总承包合同篇十
发包人(全称):______________
承包人(全称):______________
经协商一致,订立本合同协议书。
发包人愿将工程项目交由承包人实施,并接受承包人递交的勘察、设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验、试运行考核及承担质量保修责任承诺的投标书。发包人承诺按合同约定支付进度款及相应款项,并结清竣工结算的款项。承包人承诺按照合同约定的勘察、设计、实施过程完成工程,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
工程总承包主要事项如下:_________________
工程项目名称:_________________工程项目地点:_________________工程项目使用功能:_________________工程项目规模:_________________
(由若干单项工程组成的工程总承包项目,应附单项工程一览表,作为本合同协议书的附件。)
技术(专利技术、使用功能)要求:_________________
主要设计标准:_________________
合同生效日期:_________________设计开工日期:_________________施工开工日期:_________________
竣工日期(包括或不包括:_________________竣工试验):_________________
竣工后试验开始日期:_________________
施工开工至竣工的日历天数:_________________天
中标通知书的合同价格(大写):_________________元,其中:_________________人民币(大写)元,外币(大写并须标明币种):_________________(须标明货币单位)。
除双方在合同条款中约定的,及法律、行政法规规定的在实施过程中需要变更、追加、调整而增减的款项外,合同价格不得调整。
组成合同的文件包括:
1、合同协议书
2、中标通知书
3、招标文件及其附件
4、投标文件及其附件
5、商务报价
6、合同通用条款
7、合同专用条款
8、标准、规范及有关技术文件(列出清单)
9、其他相关文件(列出清单)
10、构成合同组成部分的其他文件包括:_________________通知、会议纪要、指令、传真、电子邮件、变更、洽商等书面文件。
(列出备忘录及文件目录序号、清单,附:_________________附件)
合同协议书自发包人、承包人的双方的法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效并实施。
经发包人和承包人商定,具备下列前提条件,并得到满足的日期内,本合同协议书生效并实施(应列出协商一致的各方的前提条件、要求内容和时间。作为合同协议书的附件)。如果,前提条件未能得到满足,本协议书应作废或无效。此时,应退还任何有关本工程的担保。
发包人(全称):______________
承包人(全称):______________