最新工程合同管理(4篇)
随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。
工程合同管理篇1
第 1 题 (单项选择题) 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这种行为属于 ( )。
A.法定代理
B.表见代理
C.指定代理
D.委托代理
正确答案:D,
第 2 题 (单项选择题) 当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的,应办理抵押登记,抵押合同自( )起生效。
A.签订之日
B.登记之日
C.担保之日
D.清偿之日
正确答案:B,
第 3 题 (单项选择题) 质权是一种约定的担保物权,以( )为特征。
A.转移占有
B.约定保证期间
C.债权人优先受偿
D.转让办理登记
正确答案:A,
第 4 题 (单项选择题) 中标的投标人在签订合同时,招标人对施工投标保函应在( )后退还。
A.业主提交履约担保
B.投标有效期
C.撤销投标书
D.保证书退还
正确答案:B,
第 5 题 (单项选择题) 下列代理种类中,( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。
A.法定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.指定代理
正确答案:A,
第 6 题 (单项选择题) 合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是( )。
A.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算
B.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达
C.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
D.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外
正确答案:A,
第 7 题 (单项选择题) 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。
A. 4月1日
B. 5月1日
C. 5月20日
D. 6月30日
正确答案:A,
第 8 题 (单项选择题) 某采购员受A企业授权去B公司采购设备,在采购过程中,该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本,与B公司签订了购买包装材料的合同,则( )。
A.合同无效,由采购员向B公司进行赔偿
B.合同有效,但货款应由采购员承担 C.合同无效,A企业可能退货
D.合同有效,货款应由A企业支付
正确答案:D,
第 9 题 (单项选择题) 下列合同内容中,( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
A.质量
B.数量
C.标的
D.价款或者报酬
正确答案:C,
第 10 题 (单项选择题) 材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后,采购方再付款结算,若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准,采购方有权拒付货款,这是采购方行使的( )。
A.不安抗辩权
B.同时履行抗辩权
C.后履行抗辩权
D.合同中止履行的抗辩权
正确答案:C,
第 11 题 (单项选择题) 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这种行为属于 ( )。
A.法定代理
B.表见代理
C.指定代理
D.委托代理
正确答案:D,
第 12 题 (单项选择题) 当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的,应办理抵押登记,抵押合同自( )起生效。
A.签订之日
B.登记之日
C.担保之日
D.清偿之日
正确答案:B,
第 13 题 (单项选择题) 质权是一种约定的担保物权,以( )为特征。
A.转移占有
B.约定保证期间
C.债权人优先受偿
D.转让办理登记
正确答案:A,
第 14 题 (单项选择题) 中标的投标人在签订合同时,招标人对施工投标保函应在( )后退还。
A.业主提交履约担保
B.投标有效期
C.撤销投标书
D.保证书退还
正确答案:B,
第1 5 题 (单项选择题) 下列代理种类中,( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。
A.法定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.指定代理
正确答案:A,
第 16 题 (单项选择题) 合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是( )。
A.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算
B.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达
C.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
D.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外
正确答案:A,
第 17 题 (单项选择题) 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。
&nb
工程合同管理篇2
工程合同管理篇3
甲方:________________
乙方:________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程工期及施工标准、要求
1、合同工期:本工程于20________年____月____日开工,至20________年____月____日竣工,工程期共计__天。
2、施工标准:排水沟底层铺设厚10㎝的混凝土,水沟两侧分别浆砌大块砖墙身三层,高72㎝、宽13㎝(含厚1㎝水泥砂浆抹面),排水沟顶层覆盖长100㎝、厚6㎝、附加含6个的钢筋混凝土盖板。
3、施工要求:乙方必须严格按照本工程设计图纸等相关要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求,组织施工,确保工程总体坚实、牢固,砌体砂浆配合比准确,砌缝内砂浆均匀,勾缝密实,水泥砂浆抹面,保证抹面的厚度,砌体内侧及沟底表面平整光滑、直顺,排水顺畅,不得有裂缝、脱落、空鼓现象,整体外观达到直线段顺直、曲线段圆滑,无折点、起伏。
三、工程价款及支付
1、工程单价(不含税及管理费):大写:________/平方米,小写:________/平方米。
2、本工程造价以实际工程量为准,按工程单价据实结算。
3、付款方式:合同签订后,施工初期甲方预付部分工程款,工程竣工并验收合格后付至总价款的98%,预留2%的质量保证金,保修期满后未出现质量问题,如数退还质量保证金,价款支付为现金支付。
四、甲乙双方权利和义务
1、甲方:
1)负责对乙方施工质量抽检和监督,对不合格的材料责成乙方调换,对不符合施工要求和标准的施工段有权要求乙方拆除并重新施工建设,所产生的费用由乙方自行承担。
2)负责施工地点的社会协调,保持有一个安全的施工环境。
3)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后7天内组织验收。
2、乙方:
1)根据设计图纸和施工标准、要求,做好施工工作。
2)必须严格按照本工程的设计图纸和施工标准、要求进行施工,严格实行自检制度,做到完成一项,合格一项,按合同规定的时间尽量提前完成施工任务。
3)自行采购本工程所需材料,采购的材料必需符合设计、施工标准、要求。
4)清整出的土方应合理堆放,不得随意乱放,更不得向沟内堆土,待工程结束后,负责将清整出未使用的土方清理到指定地点。
5)在施工期间,必须抓好安全生产工作,施工中发生的一切安全事故自行承担全部责任。
6)验收前未经甲方允许,设备不得撤离场地,否则视为违约。
7)在工程验收合格后将工程决算书编制完毕,并递交甲方进行审核,确认后形成正式的工程决算书作为价款结算的依据,并提供相应数额的正式发票。
五、工程验收
1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。
2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。
3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。
六、验收标准
本工程以设计图纸为依据,按照施工标准和施工要求进行验收,验收合格后,进入保修期。
七、保修期限
自验收合格之日起,乙方对施工建设的工程项目,负有保修责任,保修期一年。本工程在交付使用过程中,如发生砌体裂缝或倒塌、抹面脱落、空鼓现象等工程质量问题,由乙方负责维修,维修费用由乙方承担。
八、其他事宜
在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商解决。
九、合同的效力
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
签订时间:________年____月____日
甲方:________________
法定代表人:____________
乙方:________________
法定代表人:____________
工程合同管理篇4
第一部分 协议书
发包人(全称):必须与中标通知书名称一致或企业法人营业执照全称
承包人(全称):与中标通知书一致_
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施
工协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:(必须与中标通知书名称一致)
工程地点: 应填写详细工程地址
结构形式: 层数:__ _ __ 建筑面积:
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:_ 由发包人填写
资金来源:应填写财政拨款或银行贷款或单位自筹以及外商投资等
二、工程承包范围
承包范围:必须填写齐全招标文件中规定的施工范围。如:施工图纸范围内的土建、给排水、采暖、线路、管道、设备安装、装饰装修、电气、通风、煤气、通讯、消防以及室外道路,土石方、围墙、绿化等工程(包工包料)
三、合同工期:
工 期:日历 天
开工日期:××年××月××日 (群体工程以第一个开工工程为准)
竣工日期:××年××月××日 (群体工程以最后竣工工程为准)
四、质量标准
工程质量标准:合格
五、合同价款
1、合同总价(大写):
(小写)¥:元。
(其中:工程暂列金额 依据招标文件发包人给定金额填写元,计日工依据招标文件发包人给定金额填写 元,材料暂估价和专业工程暂估价 依据招标文件发包人给定金额填写 元,安全文明施工措施费 依据投标报价书中的具体金额填写 元,总承包服务费 如承担总承包责任,必须计取该项费用 元。)
2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4:)
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
(1)本合同协议书;
(2)中标通知书;
(3)投标函及投标函附录;
(4)本专用合同条款;
(5)本通用合同条款;
(6)技术标准和要求;
(7)图纸;
(8)已标价工程量清单;(附件4:)
(9)招标文件、招标文件澄清及修改;
(10)其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用合同条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:_______年____月______日(必须在中标日期后,开工日期前)
合同订立地点: 。
本合同双方约定_________签字盖章___________后生效。
发包人:(公章)___________ 承包人:(公章)______________
地址: 地 址:邮政编码:_________________ 邮政编码:
法定代表人:_______________ 法定代表人:__________________
委托代理人:_______________ 委托代理人:必须分公司经理签字
电话:_____________________ 电话:
传真:_____________________ 传真: 开户银行:_________________ 开户银行:
账号:_____________________ 账 号:
第二部分 通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同:指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。发包人承包人为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。
1.1.1.2. 合同协议书:指第一部分合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的投标函附录,含商务标和技术标等内容。
1.1.1.6通用合同条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工所需要的,通用于建设工程施工合同的条款。
1.1.1.7专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用合同条款的具体化、补充或修改。
1.1.1.8 技术标准和要求:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.9图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包
人施工需要并包含在合同中的所有工程图纸,以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,包括配套的说明和有关资料。
1.1.1.10 工程量清单:表现拟建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。
1.1.1.11 已标价工程量清单:指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.12 其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件,包括发包人承包人为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和承包人。
1.1.2.2 发包人:指协议书中指明并与承包人在建设工程施工合同协议书中签字并具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受并与其签订建设工程施工合同,具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 承包人项目经理:指承包人在专用条款中指定的派驻施工场地具有执业资格,负责施工管理和合同履行的全权负责人。
1.1.2.5 分包人:指从承包人处分包合同中某一部分工程,并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人:指在专用合同条款中指明的,受发包人委托对本工程监理、合同履行实施管理并取得相应工程监理资质等级证书的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师(总监):指由监理人委派常驻施工场地对本合同履行实施管理的全权负责人,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.1.2.8 设计单位:指发包人委托的具有相应工程设计资质等级、负责本工程设计任务的单位。
1.1.2.9 工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程:指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的永久工程和(或)临时工程。