每一日你所付出的代价都比前一日高，因为你的生命又消短了一天，所以每一日你都要更积极。今天太宝贵，不应该为酸苦的忧虑和辛涩的悔恨所销蚀，抬起下巴，抓住今天，它不再回来。下面是小编给大家分享的一些有关于监理工程师考试题库附答案的内容，希望能对大家有所帮助。
1.注册监理工程师在注册有效期满而继续执业的，应当在注册有效期满30日前，按照规定的程序申请延续注册延续注册有效期为年2345正确答案B
2.根据建设工程监理规范，下列表式中，不需要总监理工程师加盖执业印章，但需要建设单位盖章的是A.施工组织设计报审表B.专业施工方案报审表C.工程开工报审表D.工程复工报审表正确答案D
3.施工单位违反工程建设强制性标准时，总监理工程师签发的是工程监理委托方式的优点是（）A.有利于质量控制B.有利于造价控制C.有利于缩短工期D.有利于合同管理正确答案C
31.建设工程监理企业应当遵循的原则不包括（）A.守法B.公平C.公正D.诚信正确答案C
32.在下列文件中，（）是编制设计阶段监理规划的重要依据A.设计文件B.施工合1司C.设计合同D.监理合同正确答案D
33.列入城建档案管理部门档案接收范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件A.3正确答案c
126.招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员3568正确答案D
127.工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与的条或款的序号一致A.专用条款B.通用条款C.附录D.协议书正确答案B
128.设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在一直有效A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前
129.合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相做出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是（）A.调解B.和解C.诉讼D.仲裁正确答案A
130.FIDIC施工合同条件规定，施工合同内约定的工期是指，承包商在（）中承诺的竣工时间A.中标书附录B.投标书附录C.中标书D.投标书正确答案B
131.工程质量保修期限，应（）的时间确定A.按当事人双方具体约定B.按法规规定标准C.由双方约定且不低于法定标准D.参照行业通常习惯
132.法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的0A.自办理批准手续之日生效B.自办理登记手续之日生效C.依照其规定D.自依法成立时生效正确答案C
133.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是A.若招标项目设有标底，开标时应当公布B.设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件正确答案A
134.监理合同自0生效A.合同签字之日起B.合同登记之日起C.工程开工之日起D.监理工程师进驻现场之日起正确答案A
135.材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.经验鉴别法正确答案D
136.担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（）A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务正确答案B
137.施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中应由承包人承担的是（）A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失正确答案C
138.工程师发出口头指示后，未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件（）个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认A.1235正确答案B.误期赔偿费的最高限额为合同价格的%5101520正确答案A.依照监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是A.合同专用条款内约定的监理人工作B.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作C.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作D.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作正确答案D
141.建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改正确答案B
142.关于保证人资格的说法.正确的是（）A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人正确答案B
143.根据合同法的规定，承担违约责任是以（）为原则的A.补偿性B.强制性C.惩罚性D.自愿性正确答案A
144.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成该条款所依据的法律基础是合同法中有关（）的规定A.债权转让B.债务承担C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务正确答案D
145.根据担保法，关于保证的说法，正确的是A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务正确答案C
146.根据标准施工合同，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是天7142830正确答案C
147.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任714C.28D.56正确答案B
148.组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，解释顺序在技术标准和要求之后的文件是（）A.合同协议书B.投标函及投标函附录C.图纸D.通用合同条款正确答案C
149.无权代理行为属于（）A.无效行为B.可撒销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为正确答案C
150.在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）A.承包人必须接受B.承包人可以不接受C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖
151.FIDIC施工合同条件规定付给争端裁决委员会委员的酬金有（）由业主与承包商平均负担A.月聘请费、日酬金和奖金三部分B.月聘请费和日酬金两部分C.月聘请费D.月聘请费和奖金两部分正确答案B
152.根据标准施工招标文件的规定，邀请招标一般实行（）A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审正确答案B
153.关于自行招标，下列说法错误的是（）A.工程建设项目自行招标的，应当依法取得招标代理资格B.政府采购项目采购人符合自行招标条件的，也可采用委托招标C.工程建设项目招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜D.政府采购项目自行招标的，采购人员应经过省级以上人民政府财政部门组织的政府采购培训正确答案A
154.由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由承担A.采购方B.供货方C.代运方D.采购方和供货方共同正确答案A
155.初步设计文件应达到的深度要求A.控制设计概算的需要B.非标准设备制作的要求C.满足主要设备材料采购的需要D.满足主要设备材料订货的需要正确答案D
156.履行施工合同时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在A.所有合同文件之后B.中标通知书之前C.投标书之后D.图纸之后正确答案B
157.施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式，必须写明的是A.申请仲裁的意思表示B.仲裁事项6912正确答案A
34.下列项目监理机构组织形式中，职能部门与指挥部门易产生矛盾的是OoA.职能制组织形式B.直线职能制组织形式C.矩阵制组织形式D.直线制组织形式正确答案B
35.根据我国建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将书面通知被监理的建筑施工企业A.监理范围B.监理内容及监理权限C.监理目标D.监理工作程序正确答案B
36.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理0监督手续A.工程安全B.工程质量C.选定的仲裁委员会名称D.适用的仲裁规则正确答案C
158.工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是A.设计取费高低B.设计单位的资历C.设计方案的优劣D.设计任务完成的进度正确答案C
159.因包装不符合规定而造成货物运输过程中的损坏或灭失，由负责赔偿A.供货方B.采购方C.承运人D.接货人正确答案A
160.依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同正确答案C
161.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失对此损失A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以承包商的名义向工程师递交索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告正确答案C
162.根据标准施工合同，监理人在施工准备阶段的职责是A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”正确答案C
163.根据建设工程施工合同示范文本通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机设备损坏及停工损失，由承担A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同正确答案B
164.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，分包合同的价格（）A.不一定等于主合同中所约定的该部分工程价格B.等于主合同中所约定的该部分工程价格C.大于主合同中所约定的该部分工程价格D.小于主合同中所约定的该部分工程价格正确答案A.依法必须进行招标的项目，评标委员会成员人数为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/33579正确答案B.委托监理招标过程中，划分合同包的工作范围时通常考虑的因素不包括（）A.工程规模B.工程项目的专业特点C.监理单位的业绩D.被监理合同的难易程度正确答案C
167.工程项目中使用的任何工程设备必须得到（）的书面许可后方可运至现场A.业主B.承包方C.监理工程师D.设备供应商正确答案C
168.2009年2月10日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙于2010年7月10日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）2010年2月10日2011年7月10日2011年2月10日2012年7月10日正确答案B.FIDIC施工合同条件规定保留金（滞留金）的退还，分两次在监理工程师颁发有关证书并开给支付证明时，如果颁发的证书涉及整个工程，每次退还整个保留金总额的（）A.1/21/2B.1/32/3C.1/43/4D.2/53/5正确答案A.某工程项目是按照FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）A单位工程竣工日后1年A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月正确答案BC.工程管理D.工程进度正确答案B
37.采用工程保险转移工程风险的缺点之一是投保人可能产生心理麻痹而疏于损失控制，以致增加（）A.隐蔽损失和实际损失B.潜在损失和隐蔽损失C.实际损失和未投保损失D.未投保损失和潜在损失正确答案C
38.具有中国特色的工程建设管理制度的是（）A.工程监理B.工程建设C.工程施工D.工程质量正确答案A
39.办理工程质量监督手续时需提供的文件是（）A.施工图设计文件B.施工组织设计文件C.监理单位质量管理体系文件D.建筑工程用地审批文件
40.建设工程文件档案资料的特征不包括A.继承性和时效性B.全面性和真实性C.集中性和无序性D.多专业性和综合性正确答案C.建设工程总体质量目标的实现与工程质量的形成过程息息相关，因而必须对工程质量实行全过程控制在设计阶段，主要是解决0“做什么”和“如何做”的问题，使建设工程总体质量目标具体化“谁来做”的问题，使工程质量目标的实现落实到承包商“如何做”的问题，通过具体的施工解决“做出来”的问题，使建设工程形成实体，将工程质量目标物化地体现出来D.工程实际质量是否符合预定质量的问题正确答案A.中华人民共和国建筑法规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，A.需领取施工许可证B.办理规划许可证C.办理用地批准手续D.不再领取施工许可证正确答案D.建设工程监理的基本程序宜按实施A.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作B.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作C.编制监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收D.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料正确答案D.根据建设工程质量管理条例，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）A.建设单位和监理单位B.建设单位和建设工程质量监督机构C.监理单位和设计单位D.设计单位和建设工程质量监督机构正确答案B
45.工程监理企业经营活动准则中，要求市场主体在不损害他人利益和社会公共利益的前提下，追求自身利益，目的是在当事人之间的利益关系和当事人与社会之间的利益关系中实现平衡，并维护市场道德秩序的是（）A.守法原则B.诚信原则C.科学原则D.公平原则正确答案B
46.以图示形式表示业务处理过程的是A.业务流程图B.数据流程图C.业务分析图D.数据趋势图正确答案A
47.建设项目管理咨询单位围绕项目目标控制有许多具体工作，而ProjectControlling咨询单位不参与项目具体的实施过程和管理工作，这体现了ProjectControlling与建设项目管理的不同A.工作属性B.工作内容C.服务对象D.工作时间正确答案B.对转让监理业务的，监理单位受到的最高行政处罚是A.追究刑事责任B.罚款C.责令停止整顿D.吊销资质证书正确答案D.某项目监理机构的组织形式如下图所示，关于该组织形式特点的表述中，正确的是A.加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性B.职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通信息C.有利于解决复杂问题，有利于监理人员能力的培养D.将上下左右几圈与分权实行最优结合正确答案B
50.根据招标投标法实施条例国务院令第613号，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续依法必须进行招标的项目，若采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可经认定后采用邀请招标方式A.项目审批、核准部门B.建设单位C.工程监理单位D.建设行政主管部门正确答案A
51.监理实施细则需经审批后实施A.总监理工程师代表B.工程监理单位技术负责人C.总监理工程师D.相应专业监理工程师
52.关于项目监理机构与施工单位的协调，说法正确的是A.做好与施工单位的协调工作是监理工程师组织协调工作的重要内容B.让建设单位一起投入工程建设全过程C.在适当时机、采取适当方式加以说明或解释D.对于原则性问题，可采取书面报告等方式说明原委，尽量避免发生误解正确答案A
53.某城市供电部门对城区内供电管网进行改造，其建设安装工程费1800万元，设备购置费3200万元，依据建设工程监理范围和规模标准规定，该工程0A.必须实行监理B.可以不实行监理C.仅设备安装实行监理D.不可分别实行监理正确答案A
54.下列属于建设工程目标控制经济措施的是A.明确目标控制人员的任务和职能分工B.提出多个不同的技术方案C.分析不同合同之间的相互联系D.投资偏差分析
55.在进行合同管理时，其管理的内容不包括（）A.工程变更B.工程索赔C.合同解除D.工程开工正确答案D
56.（）是根据可行性研究报告的要求进行具体实施方案设计，目的是为了阐明在指定的地点、时间和投资控制数额内，拟建项目在技术上的可行性和经济上的合理性，并通过对建设工程所作出的基本技术经济规定，编制工程总概算A.工程设计B.技术设计C.初步设计D.施工图设计正确答案C
57.监理月报的主要内容说法不正确的是（）A.本月工程实施情况B.工程进展情况C.工程质量情况D.建设工程实施情况等分析正确答案D
58.因故中止施工的建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当（）A.重新申请领取施工许可证B.向发证机关申请延期施工许可证C.报发证机关核验施工许可证D.重新办理开工报告的批准手续正确答案C
59.根据招标投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续依法必须进行招标的项目，若采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可经（）认定后采用邀请招标方式A.项目审批、核准部门B.建设单位C.工程监理单位D.建设行政主管部门正确答案A
60.下列关于工程监理基本表式应用说明基本要求的说法中，正确的是（）A.各类表式的编号可以不连续，但是不得重号B.由施工单位提供附件的，应在附件首页加盖公章C.项目监理机构用章的样章应在建设单位和施工单位备案D.应按有关规定，采用碳素墨水、纯蓝墨水书写或黑色碳素印墨打印各类表，不得使用易褪色的书写材料正确答案CA.监理报告B.监理通知单C.旁站记录D.工程暂停令正确答案D
4.停建、缓建工程的监理文件资料暂由保管A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.建设主管部门正确答案A
5.监理实施细则编制完成后，应经审核批准后实施A.监理单位负责人B.监理单位技术负责人C.总监理工程师D.项目监理机构技术负责人正确答案C
6.在损失控制计划系统中，使因严重风险事件而中断的工程实施过程尽快全面恢复，并减少进一步的损失的计划是A.应急计划B.恢复计划C.灾难计划.关于建设工程监理的说法，错误的是A.建设工程监理的行为主体是工程监理单位B.建设工程监理不同于建设行政主管部门的监督管理C.建设工程监理的依据包括委托监理合同和有关的建设工程合同D.总承包单位对分包单位的监督管理也属建设工程监理行为正确答案D.下列有关风险自留的表述错误的是A.风险自留可以单独运用B.非计划性风险自留是被动的C.计划性风险自留是主动的D.风险自留可分为非计划性风险自留和计划性风险自留正确答案A
63.某工程分为两个子项目，合同总价为4800万美元，其中子项目一的合同价为2100万美元，子项目二的合同价为2700万美元，合同工期为32个月，则工程建设强度为万美元年1560128018002400正确答案C
64.关于建设工程监理文件资料卷内排列要求的说法，正确的是A.请示在前，批复在后B.主件在前，附件在后C.定稿在前，印本在后D.图纸在前，文字在后正确答案B
65.目标计划与目标控制之间表现出的基本关系是A.作用不同的主辅关系B.同时出现的并列关系C.先后出现的流程关系D.交替出现的循环关系正确答案D
66.质量评估报告由，送城建档案管理部门保存A.建设单位长期保存、监理单位短期保存B.建设单位永久保存、监理单位长期保存C.建设单位、监理单位长期保存D.建设单位短期保存、监理单位长期保存正确答案B
67.综合资质标准属于工程监理企业资质等级标准的内容，下列对其表述有误的是A.工程监理企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有5年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称B.工程监理企业具有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资质C.工程监理企业的注册监理工程师不少于60人，注册造价工程师不少于5人D.工程监理企业具有必要的工程试验检测设备正确答案A
68.生产性建设工程总投资包括和铺底流动资金两部分A.设备工器具投资B.建筑安装工程投资C.流动资金D.建设投资正确答案D
69.根据建筑法，建筑施工企业A.必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费B.应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费C.必须为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费D.应当为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费正确答案A.进行工程质量控制时，对施工过程进行检查监督的方式不包括A.平行检验B.巡视C.旁站D.见证取样正确答案D.矩阵式监理组织形式的优点是A.目标控制职能分工明确B.权力集中、隶属关系明确C.加强了各职能部门横向联系D.纵横向协调工作量小正确答案C
72.是指既可能造成损失也可能创造额外收益的风险A.纯风险B.投机风险C.基本风险D.特殊风险正确答案B
73.根据项目法人责任制的规定，项目法人应当在批准后成立A.项目建议书B.可行性性研究报告C.初步设计文件D.施工图设计文件正确答案B
74.下列各项中，属于可变更可撤销合同的是A.假借订立合同，恶意进行磋商的B.损害社会公共利益的C.因重大误解订立的D.以合法形式掩盖非法目的的正确答案C.重要工程应对焊接接头做（）的探伤检查12111310正确答案D.工程质量评估报告应在（）提交给建设单位A.正式竣工验收前B.正式竣工验收后C.预验收前D.预验收后正确答案A
77.项目监理机构对施工组织设计审核的内容不包括（）A.施工部署是否合理B.施工总平面图布置是否合理C.质量保证措施是否可靠并具有针对性D.征地拆迁工作是否满足工程进度的需要正确答案D
78.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记A.30323331正确答案A.根据民用建筑节能条例，保温工程的最低保修期限为年1235正确答案D.被转移者往往能较好地进行损失控制，这是的优点A.风险回避B.损失控制C.非保险转移D.风险自留正确答案C
81.下列既属于监理工程师权利，又属于监理工程师义务的是A.接受继续教育B.履行管理职责，执行技术标准、规范和规程C.保证执业活动成果的质量，并承担相应责任D.在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章正确答案A
82.根据建设工程监理规范，工程监理单位在审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备在相关部门的备案情况，必要时应协助（）A.设计单位组织专家复审B.相关部门组织专家论证C.建设单位组织专家评审D.使用单位整理备案资料正确答案C
83.下列用表中，建设单位、设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位等各方共同使用的通用表是（）A.工作联系单B.监理通知单C.索赔意向通知书D.工程变更单正确答案A
84.风险识别具有不确定性，这是风险识别（）的结果A.个别性和主观性B.个别性和复杂性C.主观性和复杂性D.复杂性和相关性.应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍，这体现了建设工程监理的A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性正确答案B.中华人民共和国建筑法规定，房屋拆除应当由条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责.A.具备相应资质B.具备质量保证C.具备保证安全D.具备保证工期正确答案C
87.根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，下列情形中，属于一般事故的是A.某企业发生生产设备事故，造成直接经济损失5000万元B.某机械制造公司发生机械伤害事故，造成3名作业人员重伤C.某公司发生火灾事故，造成直接经济损失2000万元D.某企业发生事故，造成3人死亡正确答案B
88.下列监理收费可以不实行政府指导价的是A.国家重点建设工程B.大中型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.利用外商援助资金的工程正确答案D.关于建设工程监理的说法，正确的是（）A.建设工程监理的行为主体包括监理企业、建设单位和施工单位B.监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果C.建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可D.建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同正确答案B.某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10%作为预付款订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（）A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.合同中止履行的权利正确答案C
91.建设工程风险中，均包含第三者责任风险损失的是（）A.投资风险和进度风险B.进度风险和质量风险C.质量风险和安全风险D.安全风险和投资风险正确答案C
92.关于综合资质标准，下列表述正确的是0A.工程监理企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有15年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称B.工程监理企业具有3个以上工程类别的专业甲级工程监理资质C.工程监理企业的注册监理工程师不少于50人，注册造价工程师不少于3人D.申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故正确答案A
93.申请综合资质、专业甲级资质的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自受理申请之日起（）日内初审完毕，并将初审意见和申请材料报国务院建设主管部门7152030D.预防计划正确答案A.根据建设工程监理规范，专业监理工程师应对设备制造过程进行监督和检查，对主要及关键零部件的制造工序应进行A.平行检验.抽查C.抽查或检验D.质量检查正确答案C.根据招标投标法，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同10152030正确答案D.建立工程目标控制工作考评机制，作为各类措施的前提和保障的是（）措施A.组织B.技术C.合同D.经济
94.根据项目法人责任制的规定，在（）后，正式成立项目法人A.项目建议书被批准B.设计概算被批准C.施工图设计完成D.可行性研究报告被批准正确答案D
95.下列属于建设单位短期保存文件的是（）A.监理实施细则B.不合格项目通知C.供货单位资质材料D.月付款报审与支付凭证正确答案D
96.建设单位（业主、项目法人）是建设工程监理任务的（）A.责任方B.委托方C.受益方D.风险方正确答案B.下列关于建设项目招标的说法，正确的是（）A.施工单项合同估算价在50万元人民币以上的项目必须进行招标B.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目可以不进行招标C.采用特定的专利或者专有技术的项目必须进行招标D.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目必须进行招标正确答案D.关于总监理工程师负责制原则所体现的权责主体的说法，正确的是A.总监理工程师既是工程监理的责任主体，又是工程监理的权力主体B.总监理工程师只是工程监理的责任主体，不是工程监理的权力主体C.总监理工程师既是工程监理的权利主体，又是工程监理的责任主体D.总监理工程师只是工程监理的权利主体，不是工程监理的责任主体正确答案A.在建设工程全过程控制的分析中，对征地、拆迁、勘察、设计、施工招标、材料的设备采购、施工、动用前准备等工作内容侧重于的角度进行分析A.从工作进度对施工进度的影响B.从各阶段工作关系和总进度计划编制C.从这些工作本身的进度控制D.对整个建设工程所有工作内容都要控制正确答案B
100.根据建设工程监理与相关服务收费标准，若发包人委托两个以上监理人承担施工监理服务且委托其中一个监理人对施工监理服务总负责的，被委托总负责的监理人按向发包人收取总体协调费A.各监理人合计监理服务收费额的46B.项目总投资额的46C.各监理人合计监理服务收费额的35D.各监理人合计监理服务收费额的5%-7%正确答案A
101.由建设工程投资、进度、质量三大目标之间存在对立关系可知建设工程三大目标应A.同时达到最优B.分别进行分析与论证C.作为一个系统统筹考虑D.尽可能进行定量的分析正确答案C
102.工程造价动态比较的内容包括A.工程造价目标分解值与造价实际值的比较B.工程合同价与工程预算值C.工程造价实际值的预测分析D.工程预算值与概算值正确答案A
103.目前我国各地广泛采用的评标方法是A.注册咨询评估法B.定性综合评估法C.工程监理评估法D.定量综合评估法正确答案D
104.当工程监理单位不考虑竞争对手的情况，仅根据自身实力决定某些工程是否投标及如何报价，则适合采用（）进行分析A.定性分析法B.定量分析法C.综合分析法D.决策树法正确答案D
105.根据建设工程监理规范规定，总监理工程师应由（）承担A.监理工程师B.注册造价工程师C.注册建筑师D.注册监理工程师正确答案D
106.在招标准备阶段，其工作内容不包括（）A.确定招标组织B.明确招标范围和内容C.编制招标方案D.组织现场踏勘正确答案D
107.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过（）80万100万C.招标项目合同价的2%D.招标项目估算价的2%正确答案D
108.建设工程监理合同（示范文本）（GF-2012-0202）的附录A是用来明确约定（）的A.相关服务工作内容和范围B.项目监理机构改人员及其职责C.项目监理设备配置数量和时间D.监理服务酬金及支付时间正确答案A
109.指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件是（）A.监理规划B.监理大纲C.监理实施细则D.临理工作总结正确答案A
110.某项目设计生产能力8200台，每台销售价格350元，单件产品变动成本150元，年固定成本285000元，每台产品销售税金50元则该项目的盈亏平衡点为0台A.1700190021002300正确答案B
111.监理工作方法及措施中，根据措施实施时间不同，可将监理工作措施分为（）A.事前控制、事中控制、事后控制B.前馈控制、反馈控制C.开环控制、闭环控制D.主动控制、被动控制正确答案A
112.根据建设工程监理合同（示范文本）（GF-2012-0202）对于非招标的监理工程，除专用条件另有约定外，下列合同文件解释顺序正确的是（）A.通用条件-协议书-委托书B.委托书-通用条件-协议书C.委托书-协议书-通用条件D.协议书-委托书-通用条件正确答案D
113.下列哪些不属于工程总承包模式下工程监理委托方式的优点OoA.建设单位的合同关系简单B.有利于工程造价控制C.利于质量控制D.缩短建设周期正确答案C
114.风险自留就是将风险留给自己承担，是从企业（）的角度应对风险A.承担风险能力B.内部财务C.风险转移的可能性D.对市场投资前景正确答案B
115.委托人（建设单位）与监理人（工程监理单位）就委托的建设工程监理与相关服务内容签订的明确双方义务和责任的协议是（）A.建设工程施工合同B.建设工程竣工合同C.建设工程监理合同D.建设工程设计合同正确答案C.根据建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工963D.1正确答案C.在代理型CM模式下，CM合同价格为CM费+与CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价CM费+GMPCM费GMP正确答案A.各方案枝端点自然状态点的损益期望值即为各方案的A.损益出发值B.损益决策值C.损益期望值D.损益自然状态值正确答案C
119.收集新技术、新设备、新材料和新工艺的信息，应侧重在监理单位的阶段A.设计和施工准备B.施工和竣工验收C.施工招投标和施工D.项目决策和设计正确答案D
120.目标分解所达到的深度应当以能够取得为原则，并非越深越好B.实用的数据C.合理的数据D.控制和所需的数据正确答案A
121.根据建设工程文件归档整理规范，由建设单位和监理单位长期保存的监理文件资料是A.监理规划B.工程暂停令C.工程竣工决算审核意见书D.供货单位资质材料正确答案B
122.希望与他人订立合同的意思表示是A.邀约B.要约C.拒约D.失约正确答案B
123.阶段是合同双方利益冲突最多的阶段A.设计B.施工C.验收D.使用正确答案B
124.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（）撤销A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门正确答案C
125.关于监理实施细则编制依据、内容的审核说法正确的是（）A.人员配备的专业满足程度B.组织方式、管理模式是否合理C.是否符合监理规划的要求D.专业人员不足时采取的措施是否恰当正确答案C
126.建设工程监理规范规定，（）属于施工工作的指导文件A.工程定位测量资料B.建筑物沉降观测记录C.施工组织设计D.勘察设计文件正确答案C
127.监理工程师严格遵守的职业道德守则是0A.热爱本职工作正确答案A
10.监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制，并应在召开第一次工地会议（）天前报建设单位9786正确答案B
11.关于协调工作程序说法错误的是（）A.工程质量控制协调程序B.工程造价控制协调程序C.工程进度控制协调程序D.竣工验收阶段协调正确答案D
12.工程监理企业在委托监理的工程中拥有一定的管理权限、开展监理活动，是（）授权的结果A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.总承包单位B.保证执业活动成果的质量C.坚持独立自主地开展工作D.为监理项目指定合理的施工方法正确答案C
128.根据生产安全事故报告和调查处理条例，某事故造成6人死亡600万元的直接经济损失，则该事故属于（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故正确答案B.工程监理企业资质证书的有效期为（）年5768正确答案A.下列属于建设单位永久保管的是（）A.工程延期报告及审批B.试验等单位资质材料C.分包单位资质材料D.质量事故报告及处理意见正确答案A.在开展工程监理的过程中，必须建立自己的组织，按照自己的工作计划、程序、流程、方法、手段开展工作这反映了建设工程监理的A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性正确答案C.根据注册监理工程师管理规定，注册监理工程师在每一注册有效期内，需完成学时的继续教育488096120正确答案C.根据建筑法，建设单位在领取施工许可证之日起个月内开工3691年.损失控制计划的组成部分不包括（）A.预防计划B.灾难计划C.应急计划D.报警计划正确答案D
135.建设工程监理评标时，只有通过初步评审的投标文件才能参加详细评审，下列各项中能够通过初步评审的是（）A.在一份投标文件中对同一项目的报价有两个报价，但声明以哪一个为最终报价B.有两个或两个以上投标人的投标文件内容基本一致C.投标文件未按招标文件规定加盖本单位公章及法定代表人印章或签字D.总监理工程师资格条件不符合招标文件规定正确答案A
136.项目监理机构在建设工程设计阶段提供项目管理服务时，需要收集的信息是（）A.拟建工程所在地信息B.与建设工程有关的市场信息C.工程立项审批文件D.建设工程施工现场的地质数据
137.监理工作完成后，项目监理机构向业主提交的监理工作总结的内容不包括（）A.委托监理合同履行情况概述B.监理组织机构、监理人员和投入的监理设施C.监理任务或监理目标完成情况的评价D.监理工作的经验正确答案D
138.下列选项中，属于建设工程监理委托方式中平行承发包模式的缺点是（）A.质量控制难度大B.投资控制难度大C.进度控制难度大D.业主选择承包单位范围小正确答案B
139.人民法院或者仲裁机构不得撤销合同的情形有（）A.当事人请求变更的B.在订立合同时显失公平的C.因重大误解订立的D.胁迫对方在违背真实意思的情况下订立的合同正确答案A.在建设工程实施过程中的不合格项目通知、质量事故报告及处理意见，应当由（），送城建档案管理部门保存A.建设单位短期保存B.建设单位短期保存C.建设单位长期保存D.建设单位长期保存正确答案D.建设工程质量管理条例规定，实行监理的建设工程，建设单位也可以委托具有工程监理相应资质等级并与监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的（）进行监理A.咨询单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位正确答案C
142.ProjeCtControlling与建设项目管理的相同点是（）A.服务对象相同B.控制目标相同C.服务时间相同D.工作内容相同正确答案B
143.根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位和监理工程师应按照法律、法规和（）实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任A.工程监理合同B.建设工程合同C.设计文件D.工程建设强制性标准正确答案D
144.建设工程风险识别的方法中，（）有助于确定一个特定企业或特定的建设工程可能遭受哪些损失以及在何种情况下遭受这种损失A.初始清单法B.财务报表法C.流程图法D.风险调查法正确答案B
145.建设工程监理的性质不包括（）A.服务性B.科学性C.公平性D.强制性正确答案D
146.根据建设工程监理与相关服务收费管理规定，仅将质量控制和安全生产监督管理服务委托给监理人的，其收费不宜低于施工监理服务收费额的（）80%70%60%50%正确答案B.当监理人无正当理由未履行合同约定的义务时，（）应通知监理人限期改正A.委托人B.发包商C.承包商D.项目法人正确答案A.建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府（）申请领取施工许可证A.房管局B.税务局C.工商管理部门D.建设行政主管部门正确答案D
149.按照国务院规定的职责，（）对国家重大技术履行项目实施监督检查.A.国务院B.国务院建设主管部门C.国务院技术监督部门D.国务院经济贸易主管部门正确答案D
150.根据建设工程监理规范，专业监理工程师应对承包单位进场的工程材料、构（配）件和设备采用O方式进行检验A.平行检验或旁站B.见证取样或旁站C.平行检验或见证取样D.平行检验和见证取样正确答案C.监理工程师每人最多可以申请（）个专业注册1234正确答案B.在建设工程项目施工阶段，监理机构与承包商对进度问题进行协调时，可以采取设立提前竣工奖的形式如果整个工程最终不能保证工期，应由（）从工程款中将已付的阶段工期奖扣回，并按合同规定予以罚款A.业主B.项目经理C.承包商D.总监理工程师正确答案A.在风险型CM模式下，CM合同价格为CM费+与CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价CM费+所有施工单位合同价+所有供应单位合同价CM费CM费+GMP正确答案A
154.根据建设工程文件归档整理规范GBT50328-2001需要建设单位短期保存的监理文件资料是A.预付款报审与支付B.质量事故报告及处理意见C.工程竣工决算审核意见书D.费用索赔报告及审批正确答案A
155.在组织中，直接调动和组织人力、财力、物力等具体活动是的体现A.决策层B.协调层C.执行层D.操作层正确答案c
156.某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万，该事故为（）A.特别重大生产安全事故B.重大生产安全事故C.较大生产安全事故D.一般生产安全事故正确答案B
157.依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起【】日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案7141530正确答案C
158.根据建设工程质量管理条例（国务院令第279号），建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应出具（）A.施工许可证B.质量保修书C.工程开工报告D.自检合格报告
13.在建设工程合同条款中规定，业主对场地条件不承担责任是建设工程风险对策的A.风险回避B.风险自留C.损失控制D.风险转移正确答案D
14.在建设工程监理任务确定并签订委托监理合同后，工程监理单位需要做的工作是（）A.编制监理大纲B.编制监理规划C.组建项目监理机构D.编制监理实施规则正确答案C.下列有关风险识别、风险分析与评价的表述正确的是0A.风险识别和风险分析与评价都是定性的B.风险识别和风险分析与评价都是定量的C.风险识别是定性的，风险分析与评价是定量的D.风险识别是定量的，风险分析与评价是定性的正确答案C.以下各项中，属于建设工程监理实施依据中的部门规章的是（）正确答案B
159.我国的建设工程监理规范适用于A.施工阶段质量监理B.施工阶段全方位监理C.工程建设全过程质量监理D.工程建设全过程的监理正确答案B
160.会议纪要由根据会议记录整理A.项目监理机构B.监理单位C.施工单位D.建设单位正确答案A
161.建设工程监理应有一套健全的管理制度和先进的管理方法，这是工程监理的具体表现A.服务性B.独立性C.科学性D.公正性正确答案C
162.建设工程监理规范规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，还应经审批A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.监理单位技术负责人D.建设单位负责人正确答案C
163.关于监理工作方法的说法正确的是（）A.监理工程师通过旁站、巡视、见证取样、平行检测等监理方法B.根据措施实施内容不同，可将监理工作措施分为技术措施、经济措施、组织措施和合同措施C.组织所有监理人员全面阅读图纸等技术文件D.详细审核施工单位提交的施工组织设计正确答案A
164.下列监理工作措施中，属于进度控制技术措施的是0A.完善职责分工及有关制度B.确保资金的及时供应C.建立多级网络计划体系D.正确处理工程索赔事宜正确答案C
165.编制监理规划的时间是（）A.第一次工地会议前B.监理大纲编制完成C.提交投标文件后D.签订监理合同及收到工程设计文件后正确答案D.下列关于工程监理单位和监理人员职责的表述中，正确的是A.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求施工企业整改B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，有权要求设计单位改正C.未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装D.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当及时向有关主管部门报告正确答案A.监理员需要有学历，并经过监理业务培训A.高中B.大专C.本科D.中专及以上正确答案D
168.BIM的特点不包括A.可视化B.协调性C.模拟性D.科学性正确答案D
169.对列入当地城建档案管理部门接收范围的工程，工程竣工验收后（）应向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案3个月内2个月内6个月内1年内正确答案A
170.常用的项目监理机构组织形式中，适用于能划分为若干个相对独立的子项目的大、中型建设工程的组织形式是（）A.直线制组织形式B.职能制组织形式C.直线职能制组织形式D.矩阵制组织形式正确答案A
171.国际上的专业化项目管理公司受施工单位委托时，主要为施工单位提供（）服务A.成本控制和进度控制B.进度控制和质量控制C.工程合同咨询和索赔D.质量控制和工程合同咨询正确答案c
172.“人尽其才，才得其用，用得其所”体现的是项目监理机构组织设计应考虑的原则A.权责一致B.才职相称C.主观能动性D.要素有用性正确答案B
173.下列属于项目监理机构内部工作制度的是0A.监理工作日志制度B.工程材料、半成品质量检验制度C.监理工作报告制度D.施工备忘录签发制度正确答案A
174.工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施，工程监理的行为主体是A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.工程监理单位正确答案D
175.施工单位承租的机械设备和施工机具及配件使用前，应由施工总承包单位、分包单位、出租单位和（）共同进行验收A.建设单位B.监理单位C.安装单位D.检测单位正确答案C
176.现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是（）A.服务对象的多样性B.通过经济手段引导推行的制度C.具有完善的诚信体系D.具有监督功能正确答案D
177.下列费用中，属于监理间接成本的是（）A.监理辅助人员的工资、资金B.监理人员的劳保费、保险费C.监理企业交纳的各种税金D.监理企业经营性业务开支正确答案D
178.下列说法中不符合申请领取施工许可证条件的是（）A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.已经取得规划许可证C.有满足施工需要的施工图纸及技术资料D.建设资金已经落实正确答案B
179.下列各项中，属于项目监理机构内部组织关系协调内容的是（）A.事先约定各个部门的目标、职责和权限B.在人员安排上量才录用C.在绩效评价上实事求是D.抓住调度环节，注意各专业监理工程师的配合正确答案A
180.关于施工阶段特点的说法，错误的是（）A.施工阶段是影响建设工程投资的关键阶段B.施工阶段是资金投入量最大的阶段C.施工阶段是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段D.施工阶段的风险因素多，合同关系复杂正确答案A
181.专业乙级、丙级资质和事务所资质由（）审批A.国务院B.工商行政管理部门C.国务院建设主管部门D.企业所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门正确答案D
182.建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）A.组织工程建设B.策划工程项目C.负责生产经营D.承担投资风险正确答案D
183.对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批A.项目建议书B.可行性研究报告C.资金申请报告D.初步设计和概算正确答案C
184.工程监理单位调换总监理工程师，应征得书面同意A.建设单位B.总承包单位C.质量监督机构D.建设行政主管部门正确答案A
185.关于建设工程合同中发包人的主要义务，下列叙述错误的是OoA.发包人不得违法发包B.发包人应当为施工人提供必要的施工条件C.隐蔽工程在隐蔽以前，发包人应当通知承包人及时检查D.建设工程竣工以后，发包人应当根据施工图纸和说明书，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行及时验收正确答案c
186.优化工程监理企业结构，逐步建立起（）监理企业与0监理企业相结合的企业结构A.小型；中型B.大型；小型C.综合性;专业性D.综合性;单一性正确答案C
187.下列工程造价控制工作中，属于项目监理机构在施工阶段控制工程造价的工作内容是（）A.定期进行工程计量B.审查工程预算C.进行建设方案比选D.进行投资方案论证正确答案A
188.建设工程平行承发包模式的缺点是（）A.合同数量多B.建设周期较长C.质量控制难度大D.进度控制难度大
189.工程监理单位组建项目监理机构，按照工作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段开展工程监理工作，这是建设工程监理的具体表现A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性正确答案B
190.监理合同履行期间，因相关法律法规导致监理服务的范围发生变化，所增加的监理工作内容应视为A.正常工作B.伴随工作C.附加工作D.连带工作正确答案CB.招标投标法实施条例C.建设工程监理范围和规模标准规定D.建设工程质量管理条例正确答案C
17.组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单A.专业监理工程师B.总监理工程师C.总监理工程师代表D.建设行政主管部门正确答案B.关于派驻监理人员的专业满足程度说法正确的是A.应根据工程特点和建设工程监理任务的工作范围B.主要审核从事监理工作人员在数量和结构上的合理性C.对拟临时聘用的监理人员的综合素质应认真审核D.对于大中型建设工程，不同阶段对所需要的监理人员在人数和专业等方面的要求不同正确答案D.下列关于目标和计划的表述中，正确的是A.应当根据计划来制定目标B.计划必须保证目标的实现C.计划是对目标的进一步论证第二章建设工程合同管理考试题单选题
1.卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节A.仅通知买方B.仅通知保险公司C.通知买方和保险公司D.通知承运人正确答案C.根据标准施工合同，监理人征得发包人同意后，应在开工日期天前向承包人发出开工通知7142128正确答案A.施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告该工程竣工报告应经审核签字A.项目经理和总监理工程师B.项目经理和施工单位有关负责人C.总监理工程师和施工单位有关负责人D.项目经理和专业监理工程师正确答案B
4.监理公司具有法人资格的时间为日A.注册资金到位B.工商行政管理机关核准登记C.公司成立D.建设行政主管部门颁发资质证书正确答案B.标准施工合同中“暂估价”的含义是A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分正确答案D.安装工程一切险自起开始生效A工地动工时B.被保险项目被卸至施工地点时C.保险公司中约定生效日期D.施工准备阶段开始时正确答案B.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用承担A.发包人.承包人C.使用人D.以上都不正确正确答案B.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标关于第二阶段评标的说法，错误的是A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标正确答案D.总临理上程帅是工程临理的主体A.决策B.权力C.利益D.行为正确答案B.下列关于设汁阶段特点的说法中，正确的是0A.发计劳动投入量与设计产品质量呈正相关关系B.设计劳动投入量与设计产品质量呈负相关关系C.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段D.设计阶段的协调都是不同专业之间的横向协调正确答案C.工程投标时，投标有效期是指（）A.申请资格预审日起，至开标日止B.购买招标文件日起，至开标日止C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止D.投标截止日起，至招标人与中标人签订合同日止正确答案D
12.招标投标法实施条例明确规定了必须依法进行招标的项目，下列（）项目可以不进行招标A.总投资额3000万元，但是单项施工项目合同估算价为150万元B.关系社会公共利益的公用事业项目合同估算价为100万元C.使用国有投资的项目施工单项合同估算价150万元D.具有相应资质，能自行建设的单项合同估算价为500万元正确答案D
13.根据FIDIC施工合同条件，保留金的性质属于（）A.合同实施期的暂列金额B.承包商部分工程的预付款C.业主的履约保证金D.作为承包商严格履行合同义务的措施正确答案D
14.根据FIDIC施工合同条件，保留金在工程师颁发后分两次返还A.工程履约证书和移交证书B.工程移交证书和接收证书C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书D.工程接收证书和履约证书正确答案D
15.建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期正确答案A
16.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示正确答案B
17.下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）A.投标书B.招标公告C.中标通知书D.资格预审合格通知书正确答案A.合同法律关系内容包括（）A.行为B.权利C.当事人D.智力成果正确答案B.根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，工程师不能按时参加试车的，须在开始试车前以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过（）ho6122148正确答案D
20.下列关于代理的表述，错误的是（）A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，相对人可以撒销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为正确答案C
21.下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是（）A.成本加酬金的计价方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式正确答案A.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由（）正确答案A.建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是（）A.勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金B.勘察工作已经进行了25%发包人应按实际完成的工作量支付勘察费C.勘察工作已经进行了40%发包人应支付预算额100%的勘察费D.勘察工作已经进行了80%发包人应支付预算额100%的勘察费正确答案D
24.委托配合引进项目的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收（）的单位参加A.承担监理业务B.有对外经营权C.承担有关设计任务D.承担有关施工任务正确答案C.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁正确答案D.质押可以分为（）oA.权利质押和动产质押权利质押和不动产质押C.权利质押和信誉质押D.动产质押和不动产质押正确答案A
27.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以设有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业缉质只设甲级正确答案C
28.按照合同法，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（）A.必须征得对方同意B.无须征得对方同意，也无须通知对方C.无须征得对方同意，但应提供担保D.无须征得对方同意，但要通知对方正确答案D
29.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、（）和建设工程施工合同三类A.建设工程监理合同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程设计合同正确答案D
30.由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（）A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告正确答案D
31.关于要约的说法，正确的是（）A.要约必须以缔结合同为目的B.要约的内容可以是不确定的C.要约的相对人必须是特定的人D.商业广告是要约正确答案A
32.我国建设工程施工合同（示范文本）规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人正确答案A
33.某招标人2011年4月1日向中标人发出了中标通知书根据相关D.目标是对计划的进一步论证正确答案B
20.关于建设工程质量.进度和造价三大目标的说法，正确的是（）A.应形成“自上而下层层展开，自上而下层层保证”的质量.进度和造价目标体系B.应将建设工程总目标分解，为质量.进度和造价目标动态控制奠定基础C.在不同的建设工程中质量.进度和造价目标，应具有相同的优先等级D.质量.进度和造价目标之间相互制约，应使每一个目标均达到最优正确答案B
22.建设工程自身的复杂程度及其不同的环境和背景，工程咨询公司服务内容的广泛性，要求咨询工程师具有（）的素质A.精通业务B.协调、管理能力强C.知识面宽D.不断进取，勇于开拓正确答案C
23.某工程，施工单位于3月10日进入施工现场开始建设临时设施3月15日开始拆除旧有建筑物，3月25日开始永久性工程基础正式打桩，4月10日开始平整场地该工程的开工时间为（）A.3月10日法律规定，招标人和投标人应在前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同2011年4月15日2011年5月1日2011年5月15日2011年6月1日正确答案B
34.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延正确答案C
35.根据建设工程施工合同示范文本，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失正确答案B
36.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，没有征得同意，分包商不得将分包工程任何部分转让或分包出去A.承包商B.其他分包商C.工程师D.业主正确答案A.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑因素A.投标价B.交货期C.运输费D.寿命残值正确答案D.评标应当由负责评审A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.交通主管部门正确答案B
39.合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为A.连带责任B.违约责任C.保证责任D.缔约过失责任正确答案D
40.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定分包合同的价格应为（）A.承包商发出的“中标通知书”中接受的价格B.分包商提出的估算价格C.工程师确定的价格D.通过业主同意的价格正确答案A
41.合同各方当事人按照合同的规定，全面履行各自的义务，实现各自的权利，使各方的目的得以实现的行为是（）A.合同变更B.合同转让C.合同履行D.合同终止正确答案C
42.以下（）专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性A.高空作业工程B.深基坑工程D.模板工程正确答案B
43.FIDIC施工合同条件规定，承包商签订合同时应提供（），接受预付款前应提供预付款担保A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.履约担保正确答案D.施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由（）负责A.承包人B.发包人C.工程师D.设计人正确答案A.某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%采购方支付的货款应为（）A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金正确答案C
46.将控制类型划分为前馈控制和反馈控制的依据是（）A.控制措施作用于控制对象的时间B.控制信息的来源C.控制过程是否形成闭合回路D.制定控制措施的出发点正确答案C
47.监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是（）A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期正确答案D
48.在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应（）A.仅补偿承包人费用，不补偿利润B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用正确答案c.施工合同履行过程中，工程师不能按时参加试车，须在开始试车前（）以书面形式向承包人提出延期要求24h48hId2d正确答案A.建设工程勘察合同的承包方超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）合同A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销正确答案B
51.下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（）A.施工招标为投标报价最低者B.设计招标应为设计方案最优者C.监理招标应为施工管理和协调能力最优者D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者正确答案A
52.某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师关于该事件的说法，正确的是A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间正确答案B
53.标志着合同对双方当事人的法律约束力的开始的是A.合同成立B.合同生效C.合同签订D.要约到达受要约人正确答案B.在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由承担A.发包人B.设计人C.发包人和设计人共同D.设计审批部门正确答案A.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑因素A.设备性能B.付款条件C.运输费用D.技术服务和培训正确答案D
56.根据标准施工合同，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效正确答案A.由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，（）一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难A.监理单位B.发包人C.设计单位D.总监理工程师正确答案B.关于要约撤销的说法，正确的是（）A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人正确答案B
59.支付委托监理合同的酬金过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书（）h内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付12243648正确答案B
60.关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款，下列说法正确的是（）A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力正确答案A
61.某工程的监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元依据委托监理合同（示范文本），监理单位应承担的赔偿金额为万元40473750正确答案C.在项目实施阶段，发包人将更多精力用于项目的筹资、建设过程重大问题的决策等方面，由承担实施过程的主要风险A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人正确答案B.FIDIC施工合同条件规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项A.承包商B.分包商C.工程师D.指定分包商正确答案A.下列关于建设工程合同管理的基本方法说法错误的是3月15日3月25日D.4月10日正确答案C.关于建设工程档案保管期限，下列说法正确的是“永久”为80年，“长期”为50年，“短期”为30年“永久”为50年，“长期”为25年，“短期”为20年以下“永久”为永久保存，“长期”为该工程的使用寿命，“短期”为20年以下“永久”为永久保存，“长期”为50年，“短期”为10年正确答案C.总监理工程师签发工程开工令应具备的条件不包括0A.设计交底和图纸会审已完成B.施工组织设计已由总监理工程师签认C.进场道路及水、电、通信等已全部完成D.施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实正确答案C.依据建设工程监理范围和规模标准规定，下列项目中，必须实行监理的是A.建筑面积4000m2的影剧院项目B建筑面积40000m2的住宅项目A.市场经济条件下，要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理B.建设工程合同管理工作，应当作为建设行政管理部门的管理内容之C.建设工程合同当事人内部不需要建立合同管理机构D.合同管理目标，是指合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的正确答案C.风险事件K、L、M、N发生的概率分另I］为PK=5%、PL=8%PM=12%、PN=15%相应的损失后果分别为QK=30万元、QL=15万元、QM=10万元、QN=5万元则风险量相等的风险事件为K和ML和MM和NK和N正确答案B.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为之日A.当事人签字B.抵押物登记D.转移房屋占有正确答案A.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查正确答案D.承包人投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明（）为被保险人A.业主B.承包商C.工程师D.业主和承包商正确答案D.关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是（）A.偏差一律不准澄清B.所有偏差均允许澄清C.允许对细微偏差进行澄清D.澄清不限于投标文件的范围正确答案c
70.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是A.技术设计招标B.施工图设计招标C.全过程设计招标D.初步设计招标正确答案D
71.当业主和承包商发生的争议由仲裁机关进行仲裁时，监理单位应当A.设法化解双方矛盾B.维护业主的利益C.保持冷静D.积极提供作证的事实材料正确答案D
72.FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额
73.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误
0.5个月赔偿正确答案A.下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是A.留置B.抵押C.定金D.质押正确答案B.根据招标投标法实施条例，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的2%3%5%10%正确答案A
76.建设工程监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择A.报价B.能力C.资历信誉D.规模和经济实力正确答案B.供货方逾期交货，采购方认为不再需要，有权在接到供货方发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续10152025正确答案B.勘察费用在合同签订后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20作为定金1235正确答案c.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在（）中明确的A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件正确答案A.在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误Id应减收该项目应收设计费的（）1235o正确答案B.招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应（）书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人A.立即中止招标活动B.在提交资格预审申请文件截止时间C.在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前D.在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前.根据中华人民共和国合同法有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（）A.债权人应当通知债务人B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让正确答案A.某设备到货后双方按合同的规定进行了检验，但某些设备在安装运转后才能发现内在的质量缺陷在保修期内，该设备检测不合格由（）负责A.采购方B.供货方C.安装单位D.合同约定的责任方正确答案B.交货数量发生增减的原因不包括（）A.供货方的责任B.运输部门的责任C.采购方的责任D.运输过程中的合理损耗正确答案C
85.FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任的延误竣工，最高赔偿限额一般不超过合同价的（）10203040正确答案A
86.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延正确答案C.根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由（）另行约定A.承包人B.发包人C.发包人和承包人D.承包人和设计人正确答案C.下列风险中，既可能导致工期延误又可能产生第三者责任的是（）A.投资风险和进度风险B.进度风险和质量风险C.质量风险和安全风险D.安全风险和投资风险正确答案D
89.FIDIC施工合同条件规定，业主必须保护的合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则A.工程师B.指定分包商C.一般分包商D.承包商正确答案D
90.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同正确答案D
91.下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是A.资格预审与资格后审不同时使用B.公开招标的项目，实行资格预审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别正确答案D
92.建筑工程一切险的保险期限开始A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B.自工地动工C.自主要材料、设备运抵工地D.保险公司中约定日期正确答案A
93.发包人应为设计人提供的现场服务不包括A.交通工具B.生活条件C.设计人的现场津贴D.施工现场的工作条件正确答案C
94.下列不属于发包人和设计人必须共同满足的施工图设计条件的是oA.设计的施工图达到规定的设计深度B.存在有可能损害公共利益的其他影响C.建筑物包括地基基础、主体结构体系的设计稳定、安全、可靠D.设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范正确答案BC.总投资额2800万元的新能源项目D.总投资额2700万元的社会福利项目正确答案A
27.下列监理工程师质量控制措施中，属于技术措施的是（）A.落实质量责任B.指定协调程序C.组织平行检验D.优化信息流程正确答案C
28.组织的最高管理者到最基层的实际工作人员（）A.权责逐层递减，而人数却逐层递增B.权责和人数逐层递增C.权责逐层递增，而人数却逐层递减D.权责和人数逐层递减正确答案A
29.监理规划中，属于工程进度控制技术措施的是（）A.完善职责分工B.协助完善质量保证体系C.对工期提前者实行奖励D.建立多级网络计划体系正确答案D
30.与施工总承包模式下工程监理委托方式相比，平行承发包模式下.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是A.各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方1万元损失D.供应方承担购买方2万元损失正确答案C.某工程设计合同约定的合同价为200万元，定金为合同价的20o设计工作完成40时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为万元2004020100正确答案D
97.依据招标投标法，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求正确答案B
98.某建设项目的设计合同估算价为3000万元人民币，在设计中需要采用专有技术，该项目设计宜采用方式发包A.议标B.邀请招标C.公开招标D.直接委托正确答案D
99.风险对策的决策过程中，一般情况下对各种风险对策的选择原则是A.首先考虑风险转移，最后考虑损失控制B.首先考虑风险转移，最后考虑风险自留C.首先考虑风险回避，最后考虑损失控制D.首先考虑风险回避，最后考虑风险自留正确答案B
100.根据标准施工合同，关于监理人指示的说法，错误的是A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务
101.关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是0A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位正确答案B
102.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是A.社会动乱影响施工进度B.恶劣气候影响施工安全C.图纸设计错误导致的工程返工D.地震灾害导致施工暂停正确答案C
103.某施工项目采用评标价法评标评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元.下列关于建设施工合同中工期的表述，错误的是A.在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数B.如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数C.在中标通知书中应注明发包人接受的投标工期D.合同内发包人要求分阶段移交的单项工程或部分工程，在专用条款内还需明确约定中间交工工程的范围和竣工时间正确答案C.下列不属于承包人为分包工程施工需提供协助条件的是A.施工图纸B.施工场地C.施工进度计划D.分包人使用的临时设施和施工机械正确答案C
106.招标投标法规定，中标人的投标应当符合的条件之一是A.投标报价最低B.经评审的价格最低C.可垫付全部建设投资D.投标价格可以低于成本正确答案B.承包人无权要求追加合同价款的情况不包括A.发包人要求的设计变更B.承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰C.由自身原因导致施工进度滞后D.承包人原因致使工程师指示改变了施工顺序导致效率降低正确答案A.发包人在收到承包人竣工验收申请报告天后未进行验收，视为验收合格实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准7142856正确答案D
109.下列关于申请人资格的说法正确的是A.招标人对申请人的资格要求应当限于招标人审查申请人是否具有独立订立合同的能力，是否具有相应的履约能力等B.主要包括申请人的资质、业绩、和标段三个方面C.资质要求由招标人根据项目特点和实际需要，明确提出申请人应具有的最高资质D.对于联合体的要求主要是明确联合体成员在资质、财务、业绩、信誉等方面应满足的最高要求正确答案A
110.下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是A.有组织开标、评标、定标的能力B.有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库正确答案A11L关于评标、决标阶段的工作程序，下列说法错误的是（）A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标B.设有标底的，公布标底C.按照宣布的开标顺序当众开标D.检查投标文件的密封情况正确答案A
112.在监理合同签订后，出现了暂停执行监理任务的情形，当恢复监理工作时，应增加不超过（）d的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金7212842正确答案D
113.材料采购合同中，采购方有权部分或全部拒付货款的情况不包括（）A.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款B.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款C.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付D.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期外可以拒付正确答案D.发包人在其所供应的材料设备到货前内，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与友包人共I司清点24h48hId2d正确答案A.关于质押的表述中，不正确的是A.质权是一种法定的担保物权，以转移占有为特征B.债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物C.质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该质押动产或权利优先得到清偿D.质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，以担保债权履行的担保正确答案A
116.标准资格预审文件组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件正确答案A
117.施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任A.发包人B.监理单位C.工程师D.承包人正确答案D
118.人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指（）A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人正确答案C
119.施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于条款A.有效的合同B.效力待定的合同C.可变更、可撤销的合同D.无效的合同正确答案D.设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金合同履行过程中进行阶段支付时，委托方A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回C.每次阶段支付时均不许扣减定金D.每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费正确答案C.关于保证人资格的说法，正确的是A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.学校不得作为保证人正确答案D.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价D.施工图预算价正确答案C
123.关于指定代理的叙述中，不正确的是（）A.在指定代理中，被指定的人称为指定代理人B.依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人C.指定代理只在没有转代理人和法定代理人的情况下适用D.指定代理是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理正确答案C
124.由第三人向债权人履行债务时，在合同履行期限内（）A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人可直接追究第三人的违约责任D.债权人可强迫债务人履行债务正确答案A
以上就是小编为大家整理有关于监理工程师考试题库附答案的相关内容，如果您想要了解更多信息，可持续关注我们。
【监理工程师考试题库附答案】相关推荐文章: